Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 4 мая 2023 г. N Ф08-3095/23 по делу N А32-12443/2022

г. Краснодар

04 мая 2023 г.

Дело N А32-12443/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 04 мая 2023 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Артамкиной Е.В., судей Коржинек Е.Л. и Фефеловой И.И., в отсутствие в судебном заседании истца - некоммерческой унитарной организации "Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (ОГРН 1132300005650, ИНН 2311981102), ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Трансэнерго" (ОГРН 1035006119587, ИНН 5031033615), извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Трансэнерго" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.11.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023 по делу N А32-12443/2022, установил следующее.

Некоммерческая унитарная организация "Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - организация) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Трансэнерго" (далее - общество) о взыскании 322 381 рубля 95 копеек задолженности.

Решением от 10.11.2022, оставленным без изменения апелляционным постановлением от 20.01.2023, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

С общества в пользу организации взыскано 322 381 рубль 95 копеек задолженности, а также 9448 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество обратилось с кассационной жалобой, в которой просит их отменить.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает, что суды не приняли во внимание, что размер неустойки необходимо рассчитывать исходя из суммы конкретного этапа работ, а также не учли, что в период просрочки исполнения подрядчиком обязательства не подлежали включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненных работ и оформления итогов такой приемки. Податель жалобы считает, что датой окончания работ, с учетом дополнительного соглашения, является 15.09.2022, и обращает внимание суда, что сам заказчик отразил в актах выполненных работ, что работы (СМР) выполнены подрядчиком 14.09.2020.

В отзыве на кассационную жалобу организация указывает на несостоятельность ее доводов, законность и обоснованность принятых по делу судебных актов, а также на то, что расчет неустойки произведен заказчиком согласно пункту 11.3 договора: неустойка начислена на сумму не исполненного обязательства. Кроме того, организация указывает, что срок окончания работ по капитальному ремонту на объектах определен не позднее 01.09.2020, а не 15.09.2020, как указывает общество. Организация, ссылаясь на пункт 4.2 договора, которым установлен срок для приемки работ 14 календарных дней, указывает, что 15.09.2020 является датой подписания актов о приемке выполненных работ.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив законность обжалуемых судебных актов, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.

Как установили суды, организация (заказчик) и общество (подрядчик) заключили договор от 27.12.2019 N РТС223В190578 на оказание услуг по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в многоквартирных домах, расположенных в г. Краснодаре.

В соответствии с пунктом 2.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ/услуг по оказанию услуг по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в многоквартирных домах, расположенных в г. Краснодаре, (далее - объект), включая разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

Пунктом 4.2 указанного договора установлена продолжительность производства работ по этапам на объектах в соответствие с графиком производства работ.

Согласно техническому заданию, срок выполнения работ - до 210 календарных дней с даты заключения договора, в том числе: разработка проектно-сметной документации - 30 календарных дней; получение заключения, содержащее выводы об отсутствии недостатков в сметной стоимости работ по капитальному ремонту, выданного ГАУ КК "Краснодаркрайгосэкспертиза" - 60 календарных дней; изготовление лифтового оборудования и выполнение строительно-монтажных работ - 120 календарных дней.

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) с учетом дополнительного соглашения от 26.06.2020 - 10.07.2020.

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) с учетом дополнительного соглашения от 26.06.2020 - 01.09.2020.

Согласно пункту 7.1 договора по результатам приемки работ комиссией оформляется на каждый объект: Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме - документ, подтверждающий окончательную приемку выполненных работ на каждом объекте; акт выполненных работ формы N КС-2 составляется подрядчиком и направляется на согласование заказчику с полным комплектом исполнительной документации по объекту, при этом подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы N КС-3 составляется подрядчиком и направляется на согласование заказчику с полным комплектом исполнительной документации по объекту, при этом подрядчик обоснованно подтверждает стоимость выполненных работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.

Согласно пункту 7.2 договора работы по каждому объекту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания заказчиком актов формы N КС-2 и комиссионной приёмки выполненных в полном объеме работ на объекте по акту о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Пунктами 7.5, 7.5.1 и 7.5.2 договора установлено, что приемка работ на объекте производится в следующем порядке: Подрядчик обязан письменно уведомить представителя заказчика о готовности предъявить выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома к приемке (далее - уведомление о готовности к приемке); подрядчик обязан одновременно с уведомлением о готовности к приемке представить заказчику следующие документы: счет на оплату выполненных работ; два экземпляра акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подписанных подрядчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны заказчика; форму N КС-2, подписанную подрядчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны заказчика, в том числе расчет понижающего коэффициента начальной цены договора; при наличии в акте формы N КС-2 материалов, вынесенных за расценку по "цене поставщика" подрядчик предоставляет заверенные копии накладных для подтверждения стоимости материалов; при требовании по возмещению НДС подрядчик предоставляет, расчет НДС на материалы, с подтверждающими документами (заверенные копии накладных, счетов фактур); справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3, подписанную подрядчиком; полный комплект исполнительной документации по договору, составленной в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128. Без предоставления указанной в настоящем пункте Договора документации приемка работ не осуществляется.

Согласно пункту 7.5.3 комиссия по приемке обязана приступить к приемке работ не позднее 10 рабочих дней после получения заказчиком от подрядчика уведомления о готовности к приемке и документов, указанных в пункте 7.5.2 договора.

Продолжительность работы комиссии по приемке определяется заказчиком по согласованию с подрядчиком в зависимости от объема и состава работ, предъявленных к приемке (пункт 7.5.9 договора)

Так, в пункте 4.2 договора стороны договора, определяя сроки, установили, что срок приемки выполнения работ по капитальному ремонту до 14-ти календарных дней.

Согласно пункту 4.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с графиком производства работ (приложение N 7 к договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в договоре, либо предусмотренные пунктом 223 Положения, утвержденного Постановлением N 615, нормами действующего законодательства Российской Федерации. Сроки начала и окончания выполнения работ по каждому объекту, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения подрядчиком сроков производства работ.

26 июня 2020 года стороны договора в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также введением ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили дополнительное соглашение к договору от 27.12.2019 N РТС223В190578 об изменении сроков выполнения работ, в соответствии с которым:

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) с учетом дополнительного соглашения - 10.07.2020.

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) с учетом дополнительного соглашения - 01.09.2020.

Фактическая дата окончания работ на объектах - не позднее 15.09.2020.

Однако, в установленный договором срок обязательства по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта и выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в многоквартирных домах, расположенных в г. Краснодаре подрядчиком не выполнены.

Так, работы по разработке проектной документации по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10, корп. 1; ул. Выгонная, д. 20, выполнены 21.07.2020 и приняты согласно комиссионному акту от 30.09.2020.

Работы по разработке проектной документации по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25; ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220;

ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119; ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6, выполнены 23.07.2020 и приняты согласно комиссионному акту от 30.09.2020.

Работы по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации по адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25; ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220; ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119;

ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6; ул. Сормовская, д. 10, корп. 1;

ул. Выгонная, д. 20, выполнены 14.09.2020 и приняты согласно комиссионному акту от 30.09.2020.

Согласно пункту 11.3 договора в случае задержки подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки не исполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Указанные нарушения подтверждаются актом приемки объекта, актом фиксации договорных нарушений.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по договору организация начислила обществу неустойку за нарушение сроков выполнения работ на общую сумму 322 381 рубль 95 копеек согласно расчету, представленному в обоснование иска (т. 1, л. д. 8 - 11).

Поскольку направленная организацией в адрес общества претензия об уплате неустойки оставлена подрядчиком без удовлетворения, данное обстоятельство послужило основанием для обращения заказчика в арбитражный суд с иском.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установили нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по спорным объектам (т. 1, л. д. 6 - 9), в связи с чем, руководствуясь положениями статей 309, 310, 329, 330, 333, 401, 406, 431, 702, 708, 762 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворили заявленные организацией требования в полном объеме, признав расчет верным, и не установив оснований для снижения неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса.

Суд кассационной инстанции, проверив доводы кассационной жалобы общества, отклоняет их в полном объеме.

Доводы подателя жалобы сводятся к тому, что в период просрочки исполнения подрядчиком обязательства не подлежали включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненных работ и оформления итогов такой приемки.

Однако, вопреки доводам кассационной жалобы, дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненных работ, в расчет неустойки не включены.

Срок окончания работ по 1 этапу (ПИР) с учетом дополнительного соглашения - 10.07.2020.

Срок окончания работ по 2 этапу (СМР) с учетом дополнительного соглашения - 01.09.2020.

Из материалов дела следует, что письмом от 14.09.2020 N 0914/2 подрядчик уведомил заказчика об окончании выполнения работ, направив акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, а также иную документацию, предусмотренную пунктом 7.5 договора.

Акты выполненных работ формы N КС-2 и акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (документ, подтверждающий окончательную приемку выполненных работ на каждом объекте) датированы 30.09.2020, при этом в актах приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме указаны фактические даты окончания работ.

Так, работы по разработке проектной документации по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10, корп. 1; ул. Выгонная, д. 20, выполнены 21.07.2020 при сроке выполнения работ до 10.07.2020.

Работы по разработке проектной документации по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25; ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220;

ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119; ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6, выполнены 23.07.2020 при сроке выполнения работ до 10.07.2020.

Работы по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации по адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25; ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220; ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119;

ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6; ул. Сормовская, д. 10, корп. 1;

ул. Выгонная, д. 20, выполнены 14.09.2020 при сроке выполнения работ до 01.09.2020.

Из представленного в материалы дела расчета неустойки следует, что организация начислила обществу неустойку по 1 этапу (ПИР):

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10, корп. 1;

ул. Выгонная, д. 20 - с 11.07.2020 по 21.07.2020;

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25;

ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220; ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119;

ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6 - с 11.07.2020 по 23.07.2020.

По 2 этапу (ПИР): по адресам Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 25; ул. им. Игнатова, д. 14; ул. Гидростроителей, д. 40; ул. Садовая, д. 5, корп. 1; ул. Садовая, д. 5, корп. 2; ул. им. Селезнева, д. 220; ул. Сормовская, д. 9; ул. им. Стасова, д. 119; ул. Энергетиков, д. 8; ул. им. Игнатова, д. 6; ул. Сормовская, д. 10, корп. 1;

ул. Выгонная, д. 20 - с 02.09.2020 по 14.09.2020.

Таким образом, дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненных работ, в расчет неустойки не включены.

Расчет неустойки произведен по этапам работ в порядке пункта 11.3 договора, в связи с чем, суды обоснованно признали расчет верным.

Доводы кассационной жалобы о том, что датой окончания работ с учетом дополнительного соглашения является 15.09.2022, а не 01.09.2020, отклоняется кассационным судом, поскольку дополнительным соглашением прямо установлено, что срок окончания работ по капитальному ремонту на объектах не позднее 01.09.2020. Указанное условие дополнительного соглашения двоякого толкования не допускает.

Кроме того, суды первой и апелляционной инстанции, с учетом пояснений сторон, а также условий пункта 4.5 договора, установили, что указанная в дополнительном соглашении дата: 15.09.2020 является датой подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. То есть, поскольку в силу 7.5.9 договора продолжительность работы комиссии по приемке определяется заказчиком по согласованию с подрядчиком в зависимости от объема и состава работ, предъявленных к приемке, а также в силу пункта 4.2 договора, которым стороны договорились, что срок приемки выполнения работ по капитальному ремонту составляет 14 календарных дней, вывод судов о том, что дополнительным соглашением установлен срок для приемки работ в 14 календарных дней с даты окончания работ (01.09.2020), то есть до 15.09.2020, и указанная дата является датой подписания актов о приемке выполненных работ, обоснован.

Вопреки доводам кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций учли условия договора и дополнительного соглашения к нему, а также согласованные сторонами сроки выполнения и приемки работ.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, основаны на полной и всесторонней оценке совокупности имеющихся в деле доказательств.

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции не имеется.

Правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов по доводам, приведенным в кассационной жалобе, судом кассационной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10.11.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023 по делу N А32-12443/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Артамкина

Судьи

Е.Л. Коржинек И.И. Фефелова