Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 мая 2022 г. N Ф07-4152/22 по делу N А56-8580/2021

19 мая 2022 г.

Дело N А56-8580/2021

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Васильевой Е.С., судей Лущаева С.В., Соколовой С.В.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Лифтстройуправление" Борисова В.А. (доверенность от 28.09.2021 N 28/09-21), от акционерного общества "Петро Строй Вест" Залеской Н.В. (доверенность от 28.01.2021),

рассмотрев 19.05.2022 в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Петро Строй Вест" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.11.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 по делу N А56-8580/2021,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Петро Строй Вест", адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2, корп. 9, лит. В, пом. 13-Н, часть 11 ОГРН 1057810407159, ИНН 7805371579 (далее - АО "Петро Строй Вест"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лифтстройуправление", адрес: 197375, Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 34, лит. А, ОГРН 1037821062355, ИНН 7801129520 (далее - ООО "Лифтстройуправление"), о взыскании 710 000 руб. 95 коп. задолженности по договору подряда от 17.02.2020 N 237.

ООО "Лифтстройуправление" заявило встречный иск о взыскании с АО "Петро Строй Вест" 29 250 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.11.2021 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен: с АО "Петро Строй Вест" в пользу ООО "Лифтстройуправление" взыскано 29 250 руб. неустойки за период с 19.07.2020 по 15.12.2020 и 2000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.11.2021 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе АО "Петро Строй Вест", ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по данному делу новый судебный акт.

Податель жалобы настаивает на том, что суды не приняли во внимание факт выполнения подрядчиком работ в полном объеме, сдачу их результата заказчику, отсутствие со стороны заказчика замечаний по качеству и объему выполненных работ. Также АО "Петро Строй Вест" заявляет, что даже в случае просрочки выполнения работ, на момент рассмотрения дела (принятия обжалуемого решения) у заказчика возникло обязательство произвести окончательный расчет за выполненные работы. Податель жалобы указывает, что заказчик пользуется результатам работ (готовым объектом). Помимо прочего, АО "Петро Строй Вест" отмечает, что при наличии у сторон спора по вопросу даты подписания итогового акта суды не установили фактическую дату выполнения работ.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель АО "Петро Строй Вест" поддержал доводы, приведенные в своей кассационной жалобе, а представитель ООО "Лифтстройуправление" возражал против ее удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "Лифтстройуправление" (заказчик) и АО "Петро Строй Вест" (подрядчик) заключили договор от подряда от 17.02.2020 N 237 на выполнение строительных и отделочных работ по реконструкции первого этажа производственного здания по адресу:

Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 34, лит. А.

Пунктом 3.1 договора (с учетом дополнительного соглашения от 29.06.2020 N 1), установлено, что срок начала производства работ - в течение 3 рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика, срок окончания работ - не позднее 18.07.2020. Конкретные календарные сроки выполнения работ определены сторонами в графике производства работ (приложение N 2).

Сдача подрядчиком и приемка заказчиком выполненных работ осуществляется по мере их выполнения, но не реже одного раза в квартал (пункт 5.1 договора). Подрядчик передает заказчику результат выполненных работ по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ составляет 14 200 018 руб. 93 коп., определена согласно локальной смете (приложение N 2).

Дополнительным соглашением от 29.06.2020 N 1 стороны согласовали выполнение дополнительного объема работ стоимостью 207 542 руб. 70 коп.

Порядок расчетов за выполненные по договору работы урегулирован в пункте 2.2 договора и предусматривает выплату заказчиком подрядчику аванса в сумме 3 500 000 руб. не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора. Промежуточные оплаты производятся заказчиком ежемесячно по представленным подрядчиком актам формы КС-2 и справкам формы КС-3 с учетом ранее выплаченного аванса в течение 5 банковских дней после их подписания. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется не позднее 5 рабочих дней после полного окончания работ и подписания итогового акта выполненных работ на весь объем работ, предусмотренных локальной сметой.

В пункте 2.4 договора сторонами согласовано право заказчика на удержание 5% от общей стоимости работ по договору на срок не более 3 месяцев после полного окончания работ и подписания акта выполненных работ на весь объем работ.

В пункте 9.1 договора предусмотрено, что за нарушение срока выполнения работ подрядчик уплачивает по требованию заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

АО "Петро Строй Вест", ссылаясь на выполнение работ и их сдачу заказчику, но не подписание сторонами итогового акта 28.07.2020, направило в адрес ООО "Лифтстройуправление" претензию от 15.12.2020 N 1-1512/20 с требованием об оплате имеющейся у заказчика задолженности за выполненные работы.

Оставление ООО "Лифтстройуправление" без удовлетворения данной претензии послужило основанием для обращения АО "Петро Строй Вест" в арбитражный суд с настоящим иском.

ООО "Лифтстройуправление", возражая против удовлетворения требований, обратилось со встречным иском о взыскании с АО "Петро Строй Вест" неустойки за нарушение срока окончания работ, ссылаясь на то, что подрядчик фактически завершил работы только 15.12.2020, о чем свидетельствует письмо общества с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Арес" от 02.03.2021 N 7/75385.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, удовлетворили встречный иск и отказали в удовлетворении первоначального иска, поскольку установили, что итоговый акт приемки выполненных работ сторонами не подписан и доказательств уклонения заказчика от его подписания не представлено, в связи с чем суды пришли к выводу, что срок для оплаты оставшихся 5% от стоимости выполненных работ не наступил. Удовлетворяя требования по встречному иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, суды указали, что обязательства подрядчика по выполнению работ своевременно исполнены не были, фактически работы произведены с нарушением установленного договором срока.

Кассационная инстанция, рассмотрев материалы дела и изучив доводы жалобы, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

На основании пунктов 1 и 4 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом.

В данном случае в договоре подряда стороны предусмотрели порядок оплаты выполненных работ, согласно которому окончательная оплата работ производится заказчиком не в полном объеме: 5% удерживается заказчиком на срок не более 3 месяцев после полного окончания работ и подписания акта выполненных работ на весь объем работ в целом (заказчик обязан уплатить подрядчику истребуемую сумму лишь через 3 месяца после подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, предусмотренного в договоре как условие перехода права собственности на выполненные работы к заказчику).

Истолковав условия договора подряда с точки зрения положений статьи 431 ГК РФ и установив обстоятельства, с которыми стороны связали срок наступления и условия возврата пятипроцентного удержания, суды, отказывая в удовлетворении первоначального иска, пришли к выводу, что АО "Петро Строй Вест" не представлены документы, на основании которых производится выплата удержания.

Как установили суды, в направленной в адрес заказчика претензии от 15.12.2020 АО "Петро Строй Вест" заявило о подписании сторонами итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, датированного 28.07.2020. Однако при обращении в суд подрядчик представил односторонний акт приема-передачи результата всего комплекса работ.

Возражая против позиции подрядчика, ООО "Лифтстройуправление" заявило о невозможности подписания полученного от подрядчика акта от 28.07.2020, поскольку работы по договору фактически завершены только 15.12.2020. Вместе с письмом от 29.12.2020 в адрес АО "Петро Строй Вест" заказчик направил итоговый акт от 15.12.2020 сдачи-приемки выполненных работ на весь объем, предусмотренный локальной сметой N 1, который подрядчик сам не подписал.

Поскольку порядок оплаты работ определен сторонами в договоре подряда, сторонами на момент рассмотрения спора не подписан итоговый акт, являющийся по истечении 3 месяцев основанием для выплаты пятипроцентного удержания (подрядчик уклонился от подписания полученного от заказчика акта от 15.12.2020), суды пришли к выводу, что срок окончательной оплаты не наступил, у заказчика не возникла обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме.

Вопреки позиции АО "Петро Строй Вест", выводы судов основаны не на отдельно установленных фактах и выборочной оценке доказательств, а по результатам исследования и оценки доказательств, представленных сторонами, в их совокупности.

Выводы судов не противоречат правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 N 4030/13, Определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 N 304-ЭС17-1977.

Относительно встречного иска о взыскании неустойки, суды установили, что материалами дела подтверждается факт нарушения подрядчиком предусмотренного договором срока выполнения работ.

Указанный вывод судов основан на материалах дела, им не противоречит, в связи с чем оснований не согласится с таким выводом у суда кассационной инстанции не имеется.

По общему правилу арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы (часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В кассационной жалобе АО "Петро Строй Вест" не приведено никаких убедительных доводов в опровержение выводов судов.

Доводы кассационной жалобы воспроизводят позицию АО "Петро Строй Вест", которой оно придерживалось в ходе рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций, выражают несогласие с выводами судов относительно установленных обстоятельств дела и произведенной оценкой имеющихся в деле доказательств. Несогласие АО "Петро Строй Вест" с установленными судами фактическими обстоятельствами дела и оценкой доказательств о нарушении судами норм материального права и норм процессуального права не свидетельствует.

Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами правильно применены нормы материального и процессуального права, в связи с этим кассационная инстанция не находит оснований для отмены судебных актов.

При таком положении кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьей 286, пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.11.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 по делу N А56-8580/2021 оставить без изменения, а кассационную жалобу акционерного общества "Петро Строй Вест" - без удовлетворения.

Председательствующий

Е.С. Васильева

Судьи

Е.С. Васильева С.В. Лущаев С.В. Соколова