Определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 февраля 2014 г. N Ф05-16958/13 по делу N А40-130078/2012

г. Москва

25 февраля 2014 г.

Дело N А40-130078/12-14-1179

Резолютивная часть постановления объявлена 18 февраля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 февраля 2014 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Завирюха Л.В.,

судей: Новосёлова А.Л., Чалбышевой И.В.,

при участии в заседании:

от истца: Гуркин Р.В., доверенность от 10.09.2013

от ответчика: Сумина А.С., доверенность от 20.01.2014 N 08

от заинтересованного лица: Кузяшина О.В., доверенность от 06.06.2013

рассмотрев 18 февраля 2014 года в судебном заседании кассационные жалобы ООО "Строительное Управление - 334", ООО "СУ-334",

на решение от 19 июня 2013 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Лихачевой О.В.,

на постановление от 09 октября 2013 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями: Чепик О.Б., Гармаевым Б.П., Титовой И.А.,

по иску Центрального регионального центра МЧС России

к ООО "Строительное Упрапвление-334"

третье лицо: Федеральное казначейство

о взыскании неустойки

и встречному иску о взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

Центральный региональный центр МЧС России (далее - ЦРЦ МЧС России, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Строительное Упрапвление-334" (далее - общество, ответчик) 762 500 000 руб. неустойки и 1 771 357 руб. на страхование объектов как излишне уплаченных по договору (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Общество подало встречный иск о взыскании с ЦРЦ МЧС России 1 389 012 руб. 57 коп. убытков в связи с неисполнением заказчиком встречных обязательств по контракту.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 июня 2013 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2013 года, первоначальные исковые требования удовлетворены частично. С общества в пользу ЦРЦ МЧС России взыскано 6 250 000 руб. неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано. Встречный иск удовлетворен в полном объеме.

В результате зачета встречного и первоначального требований с общества в пользу ЦРЦ МЧС России взыскано 4 860 987 руб. 43 коп. неустойки.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой. Определением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 декабря 2013 года кассационная жалоба общества принята к производству и назначена к рассмотрению.

В судебном заседании 18 февраля 2014 года ООО "Строительное управление - 334" заявило ходатайство об отказе от кассационной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.

Отказ заявителя кассационной жалобы не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Руководствуясь статьями 182, 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Удовлетворить ходатайство ООО "Строительное управление - 334" об отказе от кассационной жалобы.

2. Прекратить производство по кассационной жалобе ООО "Строительное управление - 334" по делу А40-130078/12-14-1179.

3. Заявителю разъясняется, что в соответствии с частью 3 статьи 282 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторное обращение с кассационной жалобы по тем же основаниям в арбитражный суд не допускается.

4. Определение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа в течение месяца со дня вынесения.

Председательствующий судья

Л.В. Завирюха

Судьи

А.Л. Новосёлов И.В. Чалбышева