Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 декабря 2017 г. N Ф05-18056/17 по делу N А41-46228/2017

г. Москва

29 декабря 2017 г.

Дело N А41-46228/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 декабря 2017 года.

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Красновой С.В.,

судей Денисовой Н.Д., Петровой Е.А.,

при участии в заседании:

от истца - общества с ограниченной ответственностью "Юридическая компания Оливия" - Вознесенская Н.В. по дов. от 22.12.2017 N 12,

от ответчика - акционерного общества "Трест Мособлстрой N 6" - Букина Н.В. по дов. от 03.06.2017 N 595/1-4,

от третьего лица - Клементьевой Надежды Николаевны- Петренко Д.А. по дов. от 22.12.2017 N 77 АВ 4991805,

рассмотрев 25 декабря 2017 года в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Трест Мособлстрой N 6"

на решение от 08 августа 2017 года

Арбитражного суда Московской области,

принятое судьей Сергеевой А.С.,

на постановление от 12 октября 2017 года

Десятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Юдиной Н.С., Игнахиной М.В., Миришовым Э.С.,

по делу N А41-46228/2017,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Юридическая компания Оливия"

к акционерному обществу "Трест Мособлстрой N 6"

третье лицо: Клементьева Надежда Николаевна

о взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания Оливия" (далее - ООО "ЮК Оливия", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Трест Мособлстрой N 6" (далее - АО "Трест Мособлстрой N 6", ответчик) о взыскании неустойки в размере 1.120.634 руб. 14 коп. за период с 26.03.2017 по 15.06.2017, штрафа в размере 560.317 руб. 07 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Клементьева Надежда Николаевна.

Решением Арбитражного суда Московской области от 08.08.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2017, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с судебными актами, АО "Трест Мособлстрой N 6" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

Определением от 14.12 2017 судебное заседание было отложено на 25.12.2017.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители участвующих в деле лиц ходатайствовали перед судом об утверждении по делу подписанного сторонами мирового соглашения от 25.12.2017 на следующих условиях:

"1. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому оглашению Ответчик АО "Трест Мособлстрой N 6" признает частично исковые требования ООО "ЮК Оливия" по делу N А41-46228/17 в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2. Истец ООО "ЮК Оливия" в свою очередь прощает Ответчику АО "Трест Мособлстрой N 6" часть неустойки и штрафа, взысканных решением суда по делу N А41-46228/17, в сумме 680 951 руб. 21 коп. (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 21 коп), в связи с чем возвращает АО "Трест Мособлстрой N6" полученные денежные средства в размере 680 951 руб. 21 коп. (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 21 коп) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего мирового соглашения на расчетный счет АО "Трест Мособлстрой N6" N 40702810603700140476 (Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва Корреспонденский счет 30101810900000000181 БИК 044525181)

3. Истец ООО "ЮК Оливия" отказывается от взыскания с Ответчика АО "Трест Мособлстрой N 6" иных материально-правовых требований к Ответчику, основанных на нарушении, предусмотренного договором N 42 от 02.07.2014 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома, срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства.

4. Судебные расходы Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

5. Третье лицо Клементьева Надежда Николаевна, в лице своего представителя Петренко Дмитрия Анатольевича, не возражает против утверждения мирового соглашения на данных условиях.

6. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, по одному для каждой стороны и Арбитражного суда Московского округа.

7. Мировое соглашения вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Московского округа.".

Полномочия лиц, подписавших текст мирового соглашения, судом проверены. Последствия сторонам понятны.

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. В соответствии с частью 3 настоящей статьи, мировое соглашение не может нарушать интересы третьих лиц и противоречить закону.

В силу статьи 190 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в главе 15 настоящего Кодекса, путем заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом.

Изучив материалы дела, заслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, проверив мировое соглашение от 25.12.2017 на предмет соответствия требованиям статей 139, 140, 190 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что настоящее мировое соглашение не нарушает права других лиц, а также не противоречит закону, в связи с чем подлежит утверждению.

В соответствии частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь статьями 141, 190, 176, 284, 289, пунктом 6 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение от 25.12.2017 по делу N А41-46228/2017 в следующей редакции:

"1. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому оглашению Ответчик АО "Трест Мособлстрой N 6" признает частично исковые требования ООО "ЮК Оливия" по делу N А41-46228/17 в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

4. Истец ООО "ЮК Оливия" в свою очередь прощает Ответчику АО "Трест Мособлстрой N 6" часть неустойки и штрафа, взысканных решением суда по делу N А41-46228/17, в сумме 680 951 руб. 21 коп. (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 21 коп), в связи с чем возвращает АО "Трест Мособлстрой N6" полученные денежные средства в размере 680 951 руб. 21 коп. (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 21 коп) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего мирового соглашения на расчетный счет АО "Трест Мособлстрой N6" N 40702810603700140476 (Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва Корреспонденский счет 30101810900000000181 БИК 044525181)

5. Истец ООО "ЮК Оливия" отказывается от взыскания с Ответчика АО "Трест Мособлстрой N 6" иных материально-правовых требований к Ответчику, основанных на нарушении, предусмотренного договором N 42 от 02.07.2014 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома, срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства.

8. Судебные расходы Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

9. Третье лицо Клементьева Надежда Николаевна, в лице своего представителя Петренко Дмитрия Анатольевича, не возражает против утверждения мирового соглашения на данных условиях.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, по одному для каждой стороны и Арбитражного суда Московского округа.

7. Мировое соглашения вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Московского округа.".

Решение Арбитражного суда Московской области от 08 августа 2017 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2017 года по делу N А41-46228/2017 отменить.

Производство по делу N А41-46228/2017 прекратить.

Председательствующий судья

С.В. Краснова

Судьи

Н.Д. Денисова Е.А. Петрова