|
5 июня 2019 г.
|
Дело N А40-198140/18
|
Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 05 июня 2019 года.
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.,
судей Дзюбы Д.И., Колмаковой Н.Н.,
при участии в заседании:
от ФГКУ "Санаторий Пестово" ФТС России Емшанова О.В., доверенность от 14.01.2019, Санкович М.Б., доверенность от 14.01.2019, Синько С.В., доверенность от 08.04.2019 от 08.04.2019, Кокачев В.А., приказ N 3966-К от 07.12.2018. начальник,
от общества с ограниченной ответственностью "Лидер Инжиниринг" Жаворонков Н.В.. доверенность от 09.01.2019 N 27, Селютин А.В., доверенность от 30.11.2018,
рассмотрев 29 мая 2019 года в судебном заседании кассационную жалобу ФГКУ "Санаторий Пестово" ФТС России
на решение от 07 ноября 2018 года Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Подгорной С.В.,
на постановление от 29 января 2019 года Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Фриевым А.Л., Бодровой Е.В., Титовой И.А.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "Лидер Инжиниринг"
к ФГКУ "Санаторий Пестово" ФТС России
о взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР ИНЖИНИРИНГ" (далее - истец, общество, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Федеральному государственному казенному учреждению "Санаторий Пестово" (далее - ответчик, учреждение, заказчик) ФТС России о взыскании суммы штрафа в размере 6 649 501 руб. 89 коп.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.11.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019, исковые требования удовлетворены. Учреждение обратилось в Арбитражный уд Московского округа с кассационной жалобой, просит отменить принятые по делу решение и постановлением, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку полагает, что выводы судов обстоятельства дела не соответствуют.
В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, а представитель истца возражал против её удовлетворения по основаниям указанным в отзыве.
Законность и обоснованность принятых по делу судебных актов проверена в порядке, установленном статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Как установлено судами между заказчиком и подрядчиком заключен государственный контракт от 20.10.2014 N ГК006/2014 на выполнение работ по капитальному строительству ФГКУ "Санаторий "Пестово" ФТС России (далее - контракт), согласно условиям которого, подрядчик принял на себя обязательство в установленные сроки по заданию заказчика выполнить работы по капитальному строительству ФГКУ "Санаторий "Пестово".
В соответствии с п. 6.1 контракта цена работ составляет 1.329.900378,02 руб. подрядчик выполнил, а заказчик принял и оплатил работы на общую сумму 1.329.684.229,73 руб.
Истец, полагая, что согласно пункту 4.4.2 контракта заказчик обязан предоставить подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, однако не выполнил данную обязанность, на основании пункта 13.4 контракта обратился в суд за взысканием штрафа.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из вышеуказанных условий контракта, преамбулы контракта, содержащей понятие "рабочей документации" в целях исполнения контракта, сослались на статьи 309, 310, 329, 330, 401 Гражданского кодекса РФ.
Между тем выводы судов сделаны при не полном выяснении всех обстоятельств дела.
В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).
В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со статьёй 431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
В преамбуле контракта, указано, что "рабочая документация" - "проектная документация в стадии Рабочая документация (включая вносимые в нее в процессе строительства Заказчиком изменения) - разработанные и согласованные со всеми контролирующими и надзорными органами и утвержденные Заказчиком (штамп "В производство работ")".
Согласно пункта 4.1.18, 4.1.23 в обязанности подрядчика входит обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работы, проекты совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производства работы на объекте, ее согласования в установленном порядке, обеспечить наличие рабочей документации на выполняемые работы непосредственно на песте производства работ, которая должна быть доступна для з
