Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 октября 2019 г. N Ф05-14103/19 по делу N А40-5075/2019

г. Москва

17 октября 2019 г.

Дело N А40-5075/19

Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.,

судей Кочеткова А.А., Филиной Е.Ю.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой" - Григорян А.Г. по доверенности от 16.04.2019 г. N С-01/Г;

от акционерного общества "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" - Шевченко Н.Г. по доверенности от 30.09.2019 г. N 46/2019/808/ХД;

рассмотрев 17 октября 2019 года в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой"

на решение от 19 марта 2019 года Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Авагимяном А.Г.,

на постановление от 05 июля 2019 года Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Титовой И.А., Гончаровым В.Я., Фриевым А.Л.,

по иску акционерного общества "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы"

к обществу с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой"

о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" обратилось в суд с иском к ООО "Рубеж - Ремстрой" о взыскании неустойки по договору N 264/7-15 от 25.05.2015 в размере 57 851 672 руб. 31 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 марта 2019 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 июля 2019 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж-РемСтрой" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой на указанные судебные акты.

К судебному заседанию, состоявшемуся 17 октября 2019 года, от АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" и ООО "Рубеж - Ремстрой" поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, передано на рассмотрение суда кассационной инстанции заключенное ими мировое соглашение.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса. Основанием для отказа в утверждении арбитражным судом мирового соглашения является его противоречие закону или нарушение прав других лиц. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (ст. 139 АПК РФ).

Изучив представленное мировое соглашение, суд кассационной инстанции считает, что оно не противоречит требованиям закона и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем находит возможным утвердить предложенную сторонами редакцию мирового соглашения с учетом того, что сторонам известны предусмотренные процессуальным законодательством последствия заключения такого соглашения. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение подтверждены.

Учитывая изложенное, принятые по делу решением Арбитражного суда города Москвы от 19 марта 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 июля 2019 года подлежат отмене, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 141, 150, 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 марта 2019 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 июля 2019 года по делу N А40-5075/19 - отменить.

Утвердить мировое соглашение в представленной сторонами редакции:

"АО "ЦИУС ЕЭС", именуемое в дальнейшем "Истец", в лице Генерального директора АО "ЦИУС ЕЭС" Вашкевича В.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Рубеж-РемСтрой", именуемое в дальнейшем "Ответчик", в лице Генерального директора Воробьева П.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые "Стороны", являющиеся сторонами по делу N А40-5075/19 (далее - Дело), находящемуся в производстве Арбитражного суда Московского округа, пришли к соглашению о возможности окончания рассмотрения данного судебного спора миром и заключили настоящее мировое соглашение (далее - Мировое соглашение) о нижеследующем.

1. Мировое соглашение заключается Сторонами на основании статей 139, 140 АПК РФ в целях урегулирования спора по делу А40-5075/19 в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2019, оставленным в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2019 по которому с Ответчика в пользу Истца взыскана неустойка в сумме 57 851 672,31 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 25.05.2015 N 264/7-15 на прокладку кабельной продукции и выполнение СМР, ПНР, поставку МТРиО для сооружения подводного перехода (далее - Договор), а также 200 000,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

2. Предметом исковых требований по Делу является взыскание Истцом пени с Ответчика за ненадлежащее исполнение обязательств по договору от 25.05.2015 N 264/7-15 и расходов по уплате государственной пошлины.

3. Ответчик отказывается от рассмотрения своей кассационной жалобы на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2019.

4. Стороны установили, что на основании исполнительного листа платежными ордерами от 22.07.2019 и от 25.07.2019 N 294336 Ответчиком уплачены денежные средства в общей сумме 10 066 071 (Десять миллионов шестьдесят шесть тысяч семьдесят один) рубль 02 копейки.

5. Ответчик признает задолженность перед Истцом в размере 47 785 601 (Сорок семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот один) рубль 29 копеек.

6. Истец предоставляет Ответчику рассрочку по уплате суммы долга, указанного в п. 5 настоящего Мирового соглашения, согласно графику платежей, утвержденному сторонами в п. 8 настоящего Мирового соглашения.

7. За предоставление рассрочки по уплате суммы долга, установленной в п. 5 настоящего Мирового соглашения, Ответчик уплачивает Истцу проценты по денежному обязательству с даты вступления решения по делу в законную силу (05.07.2019) по дату фактической оплаты в порядке, предусмотренном ст. 317.1 ГК РФ, размер которых определяется действующей в соответствующий период ключевой ставкой Банка России.

8. Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик обязуется уплатить Истцу денежные средства, указанные в п. 5 настоящего Мирового соглашения, и начисленные на них проценты в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения, в следующем порядке и размере:

* до 31.10.2019 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.11.2019 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.12.2019 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.01.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 29.02.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.03.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.04.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.05.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.06.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.07.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.08.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.09.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.10.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.11.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.12.2020 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.01.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 28.02.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.03.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.04.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.05.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.06.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.07.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.08.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.09.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.10.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.11.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.12.2021 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.01.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 28.02.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.03.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.04.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.05.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.06.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.07.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.08.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.09.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.10.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 30.11.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.12.2022 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 31.01.2023 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 47 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты;

* до 28.02.2023 в размере 1 165 502 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 49 копеек, а также денежные средства в соответствии с п. 7 настоящего Мирового соглашения на дату фактической оплаты.

9. Стороны установили, что Ответчик возмещает Истцу государственную пошлину в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, уплаченную Истцом за рассмотрение искового заявления по делу N А40-5075/19, в течение 15 (пятнадцать) дней с даты оглашения резолютивной части судебного акта об утверждении настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Московского округа.

10. Ответчик обязуется оплатить денежные средства, указанные в п. 5, п. 7, п. 9 настоящего Мирового соглашения, в порядке и в сроки, установленном в п. 8, п.

9 настоящего Мирового соглашения, путем их перечисления по следующим реквизитам Истца:

АО "ЦИУС ЕЭС"

ИНН 7728645409 КПП 774501001

Банк получателя: ГПБ (АО) г. Москва

р/сч 40702810192000000689

к/сч 30101810200000000823

БИК 44525823

11. Обязательства Ответчика, указанные в п. 5, п. 7, п. 9 настоящего Мирового соглашения, считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет Истца, указанный в п. 10 настоящего Мирового соглашения.

12. В случае неисполнения Ответчиком обязательств по настоящему Мировому соглашению, к нему могут быть применены меры ответственности, установленные действующим законодательством.

13. Последствия утверждения мирового соглашения Сторонам известны и понятны.

14. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

15. При невыполнении Ответчиком взятых на себя обязательств в объеме и в сроки, указанные в п. 5, п. 7, п. 8, п. 9 настоящего Мирового соглашения, Истец оставляет за собой право предъявить к исполнению, выданный на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы от 19.03.2019 исполнительный лист, с учетом уже оплаченных Ответчиком денежных средств и начисленных в соответствии с п.7 настоящего Мирового соглашения процентов по денежному обязательству.

16. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются окончательными и в полном объёме определяют взаимные денежные обязательства Сторон в рамках рассматриваемого судебного спора по делу N А40-5075/19.

17. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, не противоречит закону, вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Московского округа.

18. Настоящее Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, обладающих равной юридической силой: один для утверждения судом и приобщения к материалам дела, два - для Истца, один - для Ответчика.

19. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Мирового соглашения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

20. Последствия прекращения производства по делу N А40-5075/19 в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 150, 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны".

Производство по делу N А40-5075/19 прекратить.

Председательствующий судья

Е.Ю. Воронина

Судьи

А.А. Кочетков Е.Ю. Филина