Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 4 июня 2018 г. N 10-62/РВ "Об утверждении типового контракта на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению специального программного обеспечения информационной системы"

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Московской области от 16.12.2016 N 948/46 "О Порядке разработки типовых контрактов, а также случаях и условиях их применения":

1. Утвердить типовой контракт на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению специального программного обеспечения информационной системы.

2. Установить паспорт типового контракта на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению специального программного обеспечения информационной системы согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 26.10.2017 N 10-130/РВ "Об утверждении типового контракта на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению специального программного обеспечения информационной системы".

4. Управлению обеспечения функции государственного заказчика Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области направить копию настоящего распоряжения:

в Главное управление по информационной политике Московской области для официального опубликования настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" в трехдневный срок после его подписания;

в порядке, установленном Регламентом информационного наполнения Интернет-портала Правительства Московской области, в государственное автономное учреждение Московской области "Агентство информационных систем общего пользования "Подмосковье" для размещения настоящего распоряжения на интернет-портале Правительства Московской области в трехдневный срок после его подписания;

в Комитет по конкурентной политике Московской области в течение пяти рабочих дней после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области А.А. Бородина.

Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

М.И. Шадаев

Утвержден
распоряжением Министерства
государственного управления
информационных технологий
и связи Московской области
от 04.06.2018 N 10-62/РВ

                             Типовой контракт

    на выполнение работ по созданию, развитию, внедрению специального

            программного обеспечения информационной системы 1

              Государственный контракт / договор 2 N _____

________________________________________       "___" ____________ 20__ г.

(указывается место заключения контракта)           (указывается дата

                                                  заключения контракта)

     Вариант 1:

____________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени

Московской области в лице ____________________, действующего на основании

_________________________________, с одной стороны,

     Вариант 2:

______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_______________________, действующего на основании _____________________,

с одной стороны 3,

     и  ________________________ 4, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в

лице ______________________________ 5,    действующего    на    основании

____________________ 6,  с  другой  стороны, вместе именуемые "Стороны" и

каждый  в  отдельности  "Сторона",  с соблюдением требований Гражданского

кодекса  Российской  Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд" (далее - Федеральный

закон  N 44-ФЗ)  и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и

Московской области.

     Вариант  1  (при заключении контракта по итогам проведения конкурса,

аукциона,    запроса    котировок,  запроса  предложений):  на  основании

протокола _________________________ 7    от ______________   N ________ 8

заключили   настоящий ________________________________________ 9 (далее -

Контракт) о нижеследующем:

     Вариант  2  (при заключении Контракта в случае осуществления закупки

у  единственного  Подрядчика):  на  основании  пункта ________ 10 части 1

статьи 93        Федерального         закона      N 44-ФЗ       заключили

настоящий _________________________ 11      (далее    -    Контракт)    о

нижеследующем:

       ___________________________________

     1 Специальное   программное  обеспечение   информационной  системы -

программа  или  комплекс  программ  для электронных вычислительных машин,

предназначенных  для  решения  конкретных  прикладных  задач, связанных с

определенной  предметной  областью,  разработанных  при  создании и (или)

развитии    конкретной  информационной  системы.  В  него  входят  пакеты

прикладных    программ.    Пакеты  прикладных  программ  -  это  комплекс

программных    средств   вместе  с  документацией,  необходимой  для  его

установки    и  эксплуатации,  ориентированной  на  решение  определенных

классов задач.

     2 При  осуществлении  закупки государственным заказчиком указывается

"Государственный  контракт",  при  осуществлении  закупки иным заказчиком

указывается "Договор".

     3 Указывается  полное  наименование  Заказчика,  должность, фамилия,

имя,  отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего Контракт со стороны

Заказчика,   реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  лица  на

подписание Контракта со стороны Заказчика.

     4 Для    юридических    лиц    указывается    полное   наименование,

организационно-правовая  форма,  основной государственный регистрационный

номер    (ОГРН),    место    нахождения,    адрес;    для  индивидуальных

предпринимателей    фамилия,   имя,  отчество,  основной  государственный

регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП), адрес

места  жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

     5 Указывается  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,

подписывающего Контракт со стороны Подрядчика.

     6 Указываются  реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия лица

на подписание Контракта со стороны Подрядчика.

     7 Указывается способ определения Подрядчика.

     8 Указываются реквизиты протокола.

     9 При  осуществлении  закупки государственным заказчиком указывается

"Государственный  контракт",  при  осуществлении  закупки иным заказчиком

указывается "Договор", но в тексте именуется "Контрактом".

     10 Указывается  конкретный  пункт  части  1  статьи  93 Федерального

закона  от  05.04.2013  N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных

нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

     11 При  осуществлении закупки государственным заказчиком указывается

"Государственный  контракт",  при  осуществлении  закупки иным заказчиком

указывается "Договор", но в тексте именуется "Контрактом".

                          I. Предмет Контракта

     1.1. Подрядчик              обязуется        выполнить        работы

по _______________________ 12,    предусмотренные   настоящим  Контрактом

(далее  -  работы),  в  соответствии с Календарным планом (приложение 6 к

Контракту,  далее  -  Календарный  план),  а  Заказчик  обязуется принять

результаты  выполненных  работ  и  оплатить  их  в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.

     Перечень  и  объем  работ,  подлежащих  выполнению,  определяется  в

Технических  требованиях  (приложение  5 к Контракту, далее - Технические

требования).

     Работы    выполняются    Подрядчиком    в ___________ этапа(ов)    в

соответствии с Календарным планом 13.

     Работы  соответствуют кодам Общероссийского классификатора продукции

по            видам          экономической         деятельности - ОКПД 2:

____________________________________, Классификатора  объектов  закупок -

КОЗ: ___________________________________.

     Идентификационный код закупки - ИКЗ: ______________________________.

     1.2. Контракт заключен в рамках ________________________________ 14.

     1.3. Сведения об объекте закупки указаны в приложении 1 к Контракту.

     1.4. Подрядчик  гарантирует,   что обладает соответствующими правами

(в  соответствии  со  статьей 1229, частью 1 статьи 1235 или статьей 1238

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации) на предоставление Заказчику

прав  использования  на  условиях  простых (неисключительных) лицензий на

программное    обеспечение _____________________ 15  (далее - программное

обеспечение).

     Подрядчик  должен  предоставить  Заказчику документы, подтверждающие

настоящую   гарантию  (авторизационные  письма,  выписки  из  договора  с

правообладателем программного обеспечения) 16.

     1.5. Предоставление   прав  использования  программного  обеспечения

сопровождается  документами,  необходимыми  для установки и использования

программного    обеспечения    (лицензионные   сертификаты,  лицензионные

соглашения,    голографические    наклейки    и    иные,    установленные

правообладателем    программного    обеспечения,   документы  и  средства

подтверждения лицензирования).

     1.6. Предоставляемые  по   Контракту  права  подразумевают следующие

способы  и объемы использования программного обеспечения: воспроизведение

(изготовление  одного  или  более  экземпляров программного обеспечения в

любой  материальной форме, а также их запись (сохранение) и хранение их в

памяти  электронных  вычислительных  машин),  адаптацию  и  использование

программного    обеспечения,    в  соответствии  с  условиями  настоящего

Контракта  и  его  функциональным  назначением,  устанавливающим  правила

использования    программного    обеспечения   на  территории  Российской

Федерации.

     1.7. Заказчик не  обязан в дальнейшем предоставлять Подрядчику отчет

об    использовании  программного  обеспечения,  права  на  использование

которого приобрел у Подрядчика.

     1.8. Подрядчик   предоставляет   Заказчику  права  использования  на

условиях  простых  (неисключительных) лицензий на программное обеспечение

в  установленных  Контрактом  пределах сроком на ______ (_____) с момента

подписания    Заказчиком  Акта  приема-передачи  права  на  использование

программного    обеспечения  (приложение  8  к  Контракту  (далее  -  Акт

приема-передачи права на использование программного обеспечения).

     1.9. Территорией     правомерного     использования     программного

обеспечения является территория Российской Федерации.

     ___________________________________

     12 При  заключении  Контракта  указываются  конкретные  виды  работ,

выполняемых в рамках реализации Контракта.

     13 Третий    абзац   пункта  1.1  включается  в  Контракт  в  случае

поэтапного выполнения работ.

     14 Указываются  цели  и мероприятия, предусмотренные государственной

программой   Московской  области,  иными  документами  стратегического  и

программно-целевого  планирования  Московской  области,  либо  функции  и

полномочия Заказчика.

     15 Указывается полное наименование программного обеспечения.

     16 Пункты  1.4 - 1.9 включаются  в  Контракт в случае предоставление

Подрядчиком    Заказчику    прав    использования   на  условиях  простых

(неисключительных) лицензий на программное обеспечение.

       II. Цена Контракта. Порядок и срок оплаты выполненных работ

     2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей ______

копеек (далее - Цена Контракта):

     Вариант 1: в том числе НДС - ____ процентов, __________ (__________)

рублей ______ копеек.

     Вариант 2: НДС не облагается на основании ______________________ 17.

     Сумма,    подлежащая    уплате  Подрядчику,  уменьшается  на  размер

налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта 18.

     2.1.1. Стоимость ________ 19 этапа 20 составляет _________ процентов

от Цены Контракта ________ (________) рублей ___ копеек, Вариант 1: в том

числе НДС - ___ процентов, ______ (______) рублей ___ копеек / Вариант 2:

НДС не облагается на основании _______________________________________ 21

по КБК ___________________ 22.

     2.2. Цена  Контракта   является  твердой и определяется на весь срок

исполнения Контракта.

     Цена  Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных

с  выполнением  работ,  в  том  числе  расходов  на  приобретение простой

(неисключительной)  лицензии 23, возмещение затрат Подрядчика, понесенных

им  в  связи  с приобретением соответствующих прав у работников и третьих

лиц   в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  1298  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации  и  пунктом 11.2 Контракта, материалы, транспортные

услуги,  монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядчиков, а также

расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

     2.3. Заказчик        перечисляет        Подрядчику        аванс    в

размере _______ (________)    процентов    от    Цены    Контракта,   что

составляет ________ (________)  рублей ____ копеек, в том числе НДС - ___

процентов, _____ (_______)  рублей ___  копеек,  Вариант 1  (указывается,

если    Заказчиком   является  орган  государственной  власти  Московской

области,  государственный орган Московской области, казенное учреждение):

в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных до Заказчика на

текущий  финансовый  год,  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после

получения  Заказчиком  оригинала  счета, который выставляется Подрядчиком

не  позднее  5  (пяти)  рабочих дней с даты заключения Контракта, на счет

Подрядчика,  реквизиты которого указаны в разделе XVI Контракта/Вариант 2

(указывается,  если Заказчиком является бюджетное учреждение): в пределах

плановых    показателей    по    расходам  плана  финансово-хозяйственной

деятельности    в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  получения

Заказчиком  оригинала  счета, который выставляется Подрядчиком не позднее

5  (пяти)  рабочих  дней с даты заключения Контракта, на счет Подрядчика,

реквизиты которого указаны в разделе XVI Контракта 24.

     Перечисление  аванса  осуществляется  на счет, открытый Министерству

экономики  и финансов Московской области на балансовом счете N 40601 в ГУ

Банка  России  по  ЦФО  (далее  -  Счет  N 40601),  для учета операций со

средствами организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса 25.

     Подрядчик    для   осуществления  расходов,  источником  финансового

обеспечения  которых  являются средства аванса в соответствии с настоящим

пунктом    Контракта,  открывает  в  Министерстве  экономики  и  финансов

Московской    области    лицевой  счет  для  учета  операций  неучастника

бюджетного  процесса  в  порядке, установленном Министерством экономики и

финансов Московской области.

     Проведение  операций  по перечислению средств, отраженных на лицевом

счете,    открытом    Подрядчику  в  Министерстве  экономики  и  финансов

Московской    области,    осуществляется    в    порядке,   установленном

Правительством Московской области.

     Запрещается перечисление аванса:

     а) на  счета,  открытые  Подрядчику  в  кредитных  организациях  (за

исключением  случаев  оплаты расходов Подрядчика на оплату труда с учетом

начислений  и социальных выплат, расходов Подрядчика в иностранной валюте

в    рамках    исполнения  настоящего  Контракта,  возмещения  фактически

произведенных  Подрядчиком  расходов (части расходов) в рамках исполнения

настоящего Контракта);

     б) в  целях  осуществления  аванса  на  счета, открытые Подрядчику в

кредитных организациях;

     в) в    качестве  взноса  в  уставный  (складочный)  капитал  другой

организации;

     г) в  целях  размещения  средств  на  депозиты,  в  иные  финансовые

инструменты.

     Перечисление    аванса    по    Контракту,   договору,  заключаемому

Подрядчиком    (субподрядчиком)  с  субподрядчиком  в  рамках  исполнения

Контракта,  источником  финансового обеспечения которых являются средства

аванса  в  соответствии  с  абзацем  вторым  настоящего пункта Контракта,

осуществляется на Счет N 40601 26.

     Субподрядчик  для  осуществления  расходов,  источником  финансового

обеспечения  которых  являются  средства  аванса в соответствии с абзацем

десятым  настоящего  пункта Контракта, открывает в Министерстве экономики

и    финансов    Московской  области  лицевой  счет  для  учета  операций

неучастника  бюджетного  процесса  в порядке, установленном Министерством

экономики и финансов Московской области.

     Проведение  операций  по перечислению средств, отраженных на лицевом

счете,   открытом  субподрядчику  в  Министерстве  экономики  и  финансов

Московской    области,    осуществляется    в    порядке,   установленном

Правительством Московской области.

     При  заключении  Подрядчиком  (субподрядчиком) Контракта, договора с

субподрядчиком в текстовую часть Контракта, договора включаются условия:

     а) о    перечислении   аванса,  источником  финансового  обеспечения

которого  являются  средства  аванса  в  соответствии  с  абзацем десятым

настоящего пункта Контракта, на Счет N 40601;

     б) о запрете на перечисление аванса:

     на  счета,  открытые  субподрядчику  в  кредитных  организациях  (за

исключением  случаев  оплаты  расходов  субподрядчика  на  оплату труда с

учетом    начислений   и  социальных  выплат,  расходов  субподрядчика  в

иностранной    валюте    в    рамках    договора,  возмещения  фактически

произведенных    субподрядчиком    расходов  (части  расходов)  в  рамках

исполнения договора);

     в  целях  осуществления  аванса  на  счета, открытые субподрядчику в

кредитных организациях;

     в    качестве    взноса   в  уставный  (складочный)  капитал  другой

организации;

     в    целях   размещения  средств  на  депозиты,  в  иные  финансовые

инструменты.

     2.4. Заказчик  оплачивает  работы, фактически выполненные и принятые

в  соответствии с Контрактом, путем перечисления денежных средств на счет

Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе XVI Контракта:

     Вариант 1    (указывается,    если    Заказчиком    является   орган

государственной    власти    Московской  области,  государственный  орган

Московской области, казенное учреждение):

     в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств

_____________________________________ (указывается соответствующий бюджет

бюджетной системы Российской Федерации) в сумме _____________________ 27,

     Вариант 1: за  вычетом  суммы  выплаченного  аванса / Вариант 2:  за

вычетом  суммы  выплаченного  аванса,  пропорционально  стоимости каждого

этапа, определенного в Календарном плане 28,

     в том числе:

     - в сумме _____________ КБК ______________, КОСГУ ______, год _____;

     - в сумме _____________ КБК ______________, КОСГУ ______, год _____;

     - в сумме _____________ КБК ______________, КОСГУ ______, год _____;

     в том числе:

     - в сумме __________________________________________ за счет средств

__________________ (указывается источник финансового обеспечения расходов

соответствующего бюджета), год _____;

     - в сумме __________________________________________ за счет средств

__________________ (указывается источник финансового обеспечения расходов

соответствующего бюджета), год _____.

     Вариант    2    (указывается,  если  Заказчиком  является  бюджетное

учреждение):    в    пределах  плановых  показателей  по  расходам  плана

финансово-хозяйственной                     деятельности                в

сумме _____________________________:

     Вариант  1:  за  вычетом  суммы выплаченного аванса 29/Вариант 2: за

вычетом  суммы  выплаченного  аванса,  пропорционально  стоимости каждого

этапа, определенного в календарном плане 30,

     в том числе:

     - в сумме ___________________ КБК _________________, год __________;

     - в сумме ___________________ КБК _________________, год __________;

     - в сумме ___________________ КБК _________________, год __________;

     в том числе:

     - в сумме ________________________________________ (за счет субсидии

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), год ____;

     - в сумме _______________________________________ (за счет субсидии,

предоставляемой  в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации), год;

     - в сумме _____________________________________ (за счет поступлений

от  оказания  услуг (выполнения  работ)  на  платной  основе  и  от  иной

приносящей доход деятельности), год.

     2.5.  Вариант 1 (при отсутствии у Заказчика приемочной комиссии):

     Оплата    осуществляется    Заказчиком    на    основании  надлежаще

оформленного    и    подписанного    обеими    Сторонами  Контракта  Акта

сдачи-приемки  выполненных  работ  (приложение 7 к Контракту (далее - Акт

сдачи-приемки        выполненных        работ)        в       срок,    не

превышающий ______ (______) ______ 31  дней  с даты подписания Заказчиком

Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ,  с  учетом  положений пункта 2.7

Контракта.

     Вариант 2 (при наличии у Заказчика приемочной комиссии):

     Оплата    осуществляется    Заказчиком    на    основании  надлежаще

оформленного  и подписанного всеми членами приемочной комиссии Заказчика,

Подрядчиком  и  утвержденного  Заказчиком  Акта сдачи-приемки выполненных

работ  (приложение 7  к  Контракту (далее - Акт сдачи приемки выполненных

работ)  в  срок,  не  превышающий  ______ (______) _______ 32 дней с даты

утверждения  Заказчиком  Акта  сдачи-приемки  выполненных работ, с учетом

положений пункта 2.7 Контракта.

     2.6. Обязательства  Заказчика  по оплате выполненных работ считаются

исполненными  с  момента  списания  денежных  средств со счета Заказчика,

реквизиты которого приведены в разделе XVI Контракта.

     2.7. Вариант 1    (Заказчиком    по    Контракту    является   орган

государственной    власти    Московской  области,  государственный  орган

Московской  области, казенное учреждение): в случае начисления Подрядчику

неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств,  предусмотренных  настоящим Контрактом, Заказчик производит

оплату  выполненных  работ  за вычетом соответствующего размера неустойки

(штрафов,  пени),  а  также  осуществляет  перечисление  суммы  неустойки

(штрафов,  пени)  в  доход бюджета _______________ (наименование бюджета)

на  основании требования об уплате неустойки (штрафов, пени) и платежного

документа,  оформленного  Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого

осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пени).

     Вариант 2  (Заказчиком  по Контракту является бюджетное учреждение):

в  случае начисления Подрядчику неустойки (штрафов, пени) за неисполнение

или   ненадлежащее  исполнение  обязательств,  предусмотренных  настоящим

Контрактом,  Заказчик  производит  оплату  выполненных  работ  за вычетом

соответствующего    размера    неустойки  (штрафов,  пени)  на  основании

требования об уплате неустойки (штрафов, пени).

     2.8. Сведения о порядке оплаты указаны в приложении 2 к Контракту.

     ___________________________________

     17 Указываются    основания,   предусмотренные   Налоговым  кодексом

Российской Федерации.

     18 Четвертый   абзац пункта 2.1 включается в Контракт, если Контракт

заключается    с    физическим   лицом,  за  исключением  индивидуального

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

     19 Указывается номер этапа выполнения работ.

     20 Количество  этапов   выполнения  работ,  срок выполнения работ по

этапу   (начало,  конец)  и  стоимость  каждого  этапа  выполнения  работ

определены  в  Календарном  плане. Оплата производится поэтапно за каждый

выполненный  Подрядчиком  этап  работ  и  принятый Заказчиком этап работ,

исходя  из  стоимости  каждого  этапа  выполнения  работ, определенного в

Календарном плане.

     21 Указываются    основания,   предусмотренные   Налоговым  кодексом

Российской Федерации.

     22  Подпункт  2.1.1  включается  в  пункт  2.1  Контракта,  в случае

включения  в  Контракт  третьего  абзаца пункта 1.1 Контракта. При этом в

данном  случае  подпункт  2.1.1  пункта  2.1  Контракта  должен содержать

количество    абзацев,    в   каждом  из  которых  указывается  стоимость

соответствующего  этапа выполнения работ, равное количеству таких этапов,

указываемому в третьем абзаце пункта 1.1 Контракта.

     23 Формулировка  "приобретение  простой (неисключительной) лицензии"

включается  в  Контракт,  в  случае  необходимости  таких  видов  затрат.

Необходимость  затрат  определяется на стадии формирования документации о

закупке.

     24 Пункт    2.3   включается   в   Контракт,  если  в  извещении  об

осуществлении    закупки,   документации  о  закупки,  проекте  Контракта

предусмотрен аванс.

     25 Абзацы   второй - девятый   пункта  2.3   включаются в Контракт в

случаях,    предусмотренных  законом  о  бюджете  Московской  области  на

соответствующий финансовый год и на плановый период.

     26 Абзацы  десятый - девятнадцатый  пункта 2.3 включаются к Контракт

в  случаях,  предусмотренных  законом  о  бюджете  Московской  области на

соответствующий финансовый год и на плановый период.

     27 Формулировка  "за  вычетом суммы выплаченного аванса" включается,

если  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  документации  о закупке,

проекте  Контракта  предусмотрен  аванс и в проекте Контракта отсутствует

этапность.

     28 Формулировка    "за     вычетом     суммы   выплаченного  аванса,

пропорционально  стоимости  каждого  этапа,  определенного  в Календарном

плане"    включается,    если   в  извещении  об  осуществлении  закупки,

документации  о закупке, проекте Контракта предусмотрен аванс и в проекте

Контракта предусмотрена этапность.

     29 Формулировка  "за  вычетом суммы выплаченного аванса" включается,

если  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  документации  о закупке,

проекте  Контракта  предусмотрен  аванс и в проекте Контракта отсутствует

этапность.

     30 Формулировка    "за    вычетом    суммы    выплаченного   аванса,

пропорционально  стоимости  каждого  этапа,  определенного  в Календарном

плане"    включается,    если   в  извещении  об  осуществлении  закупки,

документации  о закупке, проекте Контракта предусмотрен аванс и в проекте

Контракта предусмотрена этапность.

     31 Если  Заказчиком  в соответствии с требованиями части 3 статьи 30

Федерального    закона  N 44-ФЗ  в  извещении  об  осуществлении  закупки

установлено  ограничение  в  отношении участников закупок, которыми могут

быть    только    субъекты    малого    предпринимательства,    социально

ориентированные  некоммерческие организации, указывается конкретный срок,

который  должен составлять не более чем в течение пятнадцати рабочих дней

с  даты  подписания  Заказчиком  Акта сдачи-приемки выполненных работ. Во

всех  остальных  случаях  указывается  конкретный  срок,  который  должен

составлять  не  более  тридцати  дней  с  даты подписания Заказчиком Акта

сдачи-приемки выполненных работ.

     32 Если  Заказчиком  в соответствии с требованиями части 3 статьи 30

Федерального    закона  N 44-ФЗ  а  извещении  об  осуществлении  закупки

установлено  ограничение  в  отношении участников закупок, которыми могут

быть    только    субъекты    малого    предпринимательства,    социально

ориентированные  некоммерческие организации, указывается конкретный срок,

который  должен составлять не более чем в течение пятнадцати рабочих дней

с  даты  утверждения  Заказчиком  подписанного  всеми  членами приемочной

комиссии  Акта сдачи-приемки выполненных работ. Во всех остальных случаях

указывается  конкретный срок, который должен составлять не более тридцати

дней  с даты утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной

комиссии Акта сдачи-приемки выполненных работ.

                   III. Сроки и место выполнения работ

     3.1. Подрядчик   осуществляет  выполнение  работ  в  соответствии  с

Календарным планом.

     3.2. Срок выполнения работ: _________________________.

     3.3. Место выполнения работ: ________________________.

IV. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ и оформления

                             ее результатов

     4.1. Подрядчик в  срок, определенный в Календарном плане, направляет

Заказчику    следующие    документы:    результаты    выполненных  работ,

предусмотренные  Техническими  требованиями и Календарным планом, а также

оформленный  и  подписанный  Подрядчиком  Акт  сдачи-приемки  выполненных

работ.

     4.2. Приемка     выполненных     работ   осуществляется  Вариант  1:

Заказчиком/Вариант  2:  приемочной  комиссией,  созданной  Заказчиком,  в

течение _______ (_____)  календарных  дней  с  даты получения документов,

указанных в пункте 4.1 Контракта.

     4.3. Для    проверки     предоставленных   Подрядчиком   результатов

выполненных   работ,  указанных  в  пункте  4.1  Контракта,  в  части  их

соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

     Экспертиза проводится Вариант 1: Заказчиком своими силами/Вариант 2:

с   привлечением   экспертов,   экспертных   организаций   на   основании

Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

     Срок  проведения экспертизы составляет _________ (_____) календарных

дней  со  дня  получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1

Контракта.

     4.4. Вариант 1 (проведение экспертизы Заказчиком своими силами):

     Для  проведения  экспертизы  выполненных  работ  Заказчик  в течение

срока  проведения  экспертизы,  указанного в пункте 4.3 Контракта, вправе

запросить    у    Подрядчика  дополнительные  материалы  или  разъяснения

касательно    выполненных    работ,  относящиеся  к  условиям  исполнения

Контракта.  Подрядчик  в течение _____ (_____) календарных дней с момента

получения    от    Заказчика    запроса   обязан  предоставить  Заказчику

запрашиваемые    дополнительные    материалы,   разъяснения  в  отношении

выполненных работ.

     Вариант    2    (проведение  экспертизы  с  привлечением  экспертов,

экспертных    организаций    на    основании  Контрактов,  заключенных  в

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ):

     Для  проведения  экспертизы  выполненных  работ эксперты, экспертные

организации   в   течение   срока  проведения  экспертизы,  указанного  в

пункте 4.3   Контракта,   вправе   запросить  у Подрядчика дополнительные

материалы  или  разъяснения  касательно  выполненных работ, относящиеся к

условиям исполнения  Контракта.  Подрядчик  в  течение _______ (________)

календарных дней с момента получения от экспертов, экспертных организаций

запроса    обязан   предоставить   экспертам,   экспертным   организациям

запрашиваемые   дополнительные   материалы,   разъяснения   в   отношении

выполненных работ.

     4.5. Результаты  экспертизы   выполненных  работ  оформляются в виде

заключения.

     Заключение  по  результатам  экспертизы  выполненных  работ (далее -

заключение) должно содержать следующие выводы:

     а) о  соответствии   выполненных  работ  условиям Контракта (далее -

положительное заключение);

     б) о  несоответствии   выполненных работ условиям Контракта (далее -

отрицательное заключение).

     Заключение (положительное или отрицательное) подписывается:

     Вариант 1 (проведение экспертизы Заказчиком своими силами):

     уполномоченным  представителем  Заказчика и должно быть объективным,

обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

     Вариант    2    (проведение  экспертизы  с  привлечением  экспертов,

экспертных    организаций    на    основании  контрактов,  заключенных  в

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ):

     экспертом,  уполномоченным  представителем  экспертной организации и

должно  быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству

Российской Федерации.

     4.6. Не  позднее  срока, указанного в пункте 4.2 Контракта, в случае

оформления положительного заключения:

     Вариант 1 (при отсутствии у Заказчика приемочной комиссии):

     Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ.

     Вариант 2 (при наличии у Заказчика приемочной комиссии):

     все  члены  приемочной  комиссии  подписывают, а Заказчик утверждает

Акт сдачи-приемки выполненных работ.

     4.7. В  случае   оформления  отрицательного  заключения.  Заказчик в

срок,   установленный  пунктом  4.2  Контракта,  оформляет  и  направляет

Подрядчику  в  письменной  форме  мотивированный отказ от подписания Акта

сдачи-приемки выполненных работ (далее - мотивированный отказ).

     4.8. Подрядчик обязан  в срок, установленный в мотивированном отказе

Заказчиком,  устранить  выявленные  недостатки  за  свой счет и направить

Заказчику    отчет    об   устранении  недостатков,  а  также  документы,

предусмотренные пунктом 4.1 Контракта.

     4.9. Со   дня    получения   от   Подрядчика документов, указанных в

пункте 4.8 Контракта, Заказчик действует в порядке, установленном

настоящим  разделом,   при  этом  срок исполнения обязательств Заказчика,

установленный в пунктах 4.2 и 4.3 Контракта, исчисляется со дня получения

таких документов.

     4.10. В  случае  если   выявленные недостатки не устранены, Заказчик

вправе  принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

порядке, установленном Федеральным законом N 44-ФЗ.

                      V. Права и обязанности Сторон

     5.1. Заказчик вправе:

     5.1.1. Требовать от  Подрядчика надлежащего исполнения обязательств,

предусмотренных  Контрактом,  а также требовать своевременного устранения

выявленных недостатков.

     5.1.2. Требовать    от   Подрядчика   представления  оформленного  и

подписанного    Подрядчиком    Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ  и

результатов  выполненных работ, предусмотренных Техническими требованиями

и    Календарным    планом,   подтверждающих  исполнение  обязательств  в

соответствии с настоящим Контрактом.

     5.1.3. Запрашивать   у   Подрядчика   информацию  об  исполнении  им

обязательств по Контракту.

     5.1.4. Для  проверки  соответствия   качества  выполненных  работ до

принятия    решения  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта

привлекать    независимых   экспертов,  выбор  которых  осуществляется  в

порядке, определенном Федеральным законом N 44-ФЗ.

     5.1.5. Принять   решение   об   одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта    по  основаниям,  предусмотренным  разделом  VIII  настоящего

Контракта.

     5.1.6. Хранить,  устанавливать   и  использовать  копии программного

обеспечения 33.

     5.1.7. Передавать программное  обеспечение конечным пользователям на

условиях, не противоречащих условиям настоящего Контракта.

     5.1.8. Изготовить  одну   архивную  копию  программного обеспечения,

предназначенную  для  восстановления данных Заказчика на случай его утери

или повреждения. Архивная копия не может быть использована в иных целях.

     5.1.9. Получать     консультационную     помощь     по  программному

обеспечению,  в  том числе помощь в индивидуальной настройке программного

обеспечения.

     5.1.10. Использовать обновленные версии программного обеспечения.

     5.1.11. Получать обновленные версии программного обеспечения.

     5.1.12. Обращаться  неограниченное   количество  раз  по электронной

почте   в  информационно-техническую  службу  производителя  программного

обеспечения   в  случае  возникновения  технических  проблем  в  процессе

эксплуатации программного обеспечения.

     5.2. Заказчик обязан:

     5.2.1. Обеспечить   своевременную приемку выполненных работ и оплату

выполненных и принятых работ.

     5.2.2. Осуществлять   контроль   за  объемом,  качеством  и  сроками

выполнения работ.

     5.2.3. Производить    экспертизу    для   проверки   предоставленных

Подрядчиком  результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в

части их соответствия условиям Контракта.

     5.2.4. Требовать  уплаты  неустойки (штрафа, пени) в  соответствии с

условиями настоящего Контракта.

     5.2.5. Передавать   Подрядчику   необходимую  для  выполнения  работ

информацию в соответствии с условиями Технических требований.

     5.2.6. Принять   решение   об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта    по  основаниям,  предусмотренным  разделом  VIII  настоящего

Контракта 34.

     5.2.7. Осуществлять  контроль   за  предусмотренным подпунктом 5.4.6

пункта 5.4  Контракта  привлечением  Подрядчиком  к  исполнению Контракта

субподрядчиков    из    числа    субъектов   малого  предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организации 35.

     5.2.8. Использовать  программное   обеспечение только в пределах тех

прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Контрактом 36.

     5.2.9. Не   допускать   действий,  нарушающих  исключительное  право

Подрядчика и/или правообладателя на программное обеспечение:

     а) не изменять наименование программного обеспечения;

     б) не  изменять  и не удалять знаки охраны авторского права или иное

указание на правообладателя программного обеспечения;

     в) не  предпринимать   каких-либо  действий  по изменению объектного

кода программного обеспечения;

     г) не  исследовать   и не модифицировать структуру и формат хранения

данных;

     д) не  совершать   в  отношении  программного обеспечения каких-либо

иных  действий,  нарушающих  российские  и международные правовые нормы в

области авторского права.

     5.3. Подрядчик вправе:

     5.3.1. Требовать  Вариант  1:   подписания/Вариант   2:  утверждения

Заказчиком  Акта  сдачи-приемки  выполненных  работ  в  порядке  и сроки,

установленные настоящим Контрактом.

     5.3.2. Требовать  своевременной  оплаты выполненных и принятых работ

в соответствии с условиями Контракта.

     5.3.3. Привлечь  к исполнению своих обязательств по Контракту других

лиц - субподрядчиков,  обладающих    специальными   знаниями,   навыками,

квалификацией,  специальным  оборудованием  и  т.п.,  по  перечню  работ,

предусмотренных  в  Технических  требованиях.  При  этом  Подрядчик несет

ответственность    перед  Заказчиком  за  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение обязательств субподрядчиками.

     Привлечение  субподрядчиков  не  влечет  изменение  Цены Контракта и

(или) объемов работ.

     5.3.4. Требовать  от   Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него

информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

     5.3.5. В    случае    неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения

субподрядчиком  из  числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных  некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных

договором,  заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика,

с  которым  ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа

субъектов    малого    предпринимательства,    социально  ориентированных

некоммерческих организаций 37.

     В  случае  если  в  извещении  об  осуществлении закупки установлено

требование    к    Подрядчику,    не    являющемуся    субъектом   малого

предпринимательства    или    социально-ориентированной    некоммерческой

организацией,  о  привлечении  к  исполнению  Контракта субподрядчиков из

числа  субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных

некоммерческих    организаций,   но  победителем  определения  Подрядчика

становится    субъект    малого    предпринимательства    или   социально

ориентированная  некоммерческая  организация, требование, предусмотренное

подпунктом  5.3.5  пункта  5.3  Контракта,  к  нему  не  предъявляется  и

подпункт 5.3.5 в пункт 5.3 Контракта не включается.

     5.3.6. Принять   решение   об  одностороннем  отказе  от  исполнения

Контракта по основаниям, предусмотренным разделом VIII Контракта.

     5.4. Подрядчик обязан:

     5.4.1. Своевременно   и   надлежащим   образом  выполнить  работы  и

представить   Заказчику  результаты  выполненных  работ,  предусмотренные

Техническими  требованиями  и  Календарным  планом,  в  порядке  и сроки,

установленные настоящим Контрактом.

     5.4.2. Обеспечить    соответствие   выполненных   работ  требованиям

качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным  требованиям

сертификации,     безопасности    (санитарным    нормам    и    правилам,

государственным    стандартам   и  т.п.),  лицензирования,  установленным

законодательством Российской Федерации и Техническими требованиями.

     5.4.3. Обеспечить устранение  недостатков, выявленных при выполнении

работ,  приемке  результатов  выполненных  работ и в течение гарантийного

срока, за свой счет.

     5.4.4. Представлять по  запросу Заказчика в сроки, указанные в таком

запросе, информацию об исполнении своих обязательств по Контракту.

     5.4.5. Представлять   Заказчику  информацию  о  всех субподрядчиках,

заключивших  договор  или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая

цена  которых  составляет  более чем 10 (десять) процентов Цены Контракта

38.

     Указанная    информация   предоставляется  Заказчику  Подрядчиком  в

течение  10  (десяти) календарных дней с момента заключения им договора с

соответствующим субподрядчиком.

     5.4.6. Привлечь  к   исполнению  Контракта  субподрядчиков  из числа

субъектов    малого    предпринимательства,    социально  ориентированных

некоммерческих  организаций в объеме _____ 39 процентов от Цены Контракта

40.

     В  случае  если  в  извещении  об  осуществлении закупки установлено

требование    к    Подрядчику,    не    являющемуся    субъектом   малого

предпринимательства    или    социально-ориентированной    некоммерческой

организацией,  о  привлечении  к  исполнению  Контракта субподрядчиков из

числа  субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных

некоммерческих    организаций,   но  победителем  определения  Подрядчика

становится        субъект        малого        предпринимательства    или

социально-ориентированная    некоммерческая    организация,   требование,

предусмотренное    подпунктом 5.4.6   пункта 5.4  Контракта,  к  нему  не

предъявляется и подпункт 5.4.6 в пункт 5.4 Контракта не включается.

     Представить  Заказчику  в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня

заключения    договора    с  субподрядчиком  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций:

     а) декларацию  о   принадлежности  субподрядчика  к субъектам малого

предпринимательства,       социально    ориентированной    некоммерческой

организации,    составленную  в  простой  письменной  форме,  подписанную

руководителем     (иным    уполномоченным    лицом)    субъекта    малого

предпринимательства,       социально    ориентированной    некоммерческой

организации и заверенную печатью (при наличии печати);

     б) копию  договора  (договоров),   заключенного  с субподрядчиком из

числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально ориентированных

некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

     В    случае    замены    субподрядчика  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций  на  этапе  исполнения  Контракта на другого субподрядчика из

числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально ориентированных

некоммерческих  организаций  представлять  Заказчику документы, указанные

во  втором  -  четвертом абзацах настоящего подпункта, в течение 5 (пяти)

дней   со  дня  заключения  договора  с  новым  субподрядчиком  из  числа

субъектов    малого    предпринимательства,    социально  ориентированных

некоммерческих организаций.

     В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  оплаты Подрядчиком

выполненных  обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов

малого   предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций представлять Заказчику следующие документы:

     а) копии  документов   о  приемке  поставленного товара, выполненной

работы,    оказанной    услуги,   которые  являются  предметом  договора,

заключенного  между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком из числа

субъектов    малого    предпринимательства,    социально  ориентированных

некоммерческих организаций;

     б) копии  платежных поручений, подтверждающих  перечисление денежных

средств    Подрядчиком    субподрядчику    из    числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций, - в  случае  если договором, заключенным между Подрядчиком и

привлеченным    им    субподрядчиком    из    числа    субъектов   малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций,  предусмотрена  оплата  выполненных  обязательств  до  срока

оплаты  выполненных  работ,  предусмотренного  Контрактом,  заключенным с

Заказчиком  (в  ином  случае  указанный документ представляется Заказчику

дополнительно   в  течение  5  (пяти)  дней  со  дня  оплаты  Подрядчиком

обязательств,   выполненных  субподрядчиком  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций).

     Оплачивать  поставленные  субподрядчиком  из  числа субъектов малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций    товары,  выполненные  работы  (ее  результаты),  оказанные

услуги,   отдельные  этапы  исполнения  договора,  заключенного  с  таким

субподрядчиком  из  числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  в  течение 15 (пятнадцати)

рабочих  дней  с  даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара,

выполненной  работы  (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов

исполнения договора.

     Нести    гражданско-правовую  ответственность  перед  Заказчиком  за

неисполнение    или  ненадлежащее  исполнение  условия  о  привлечении  к

исполнению    Контракта    субподрядчиков    из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций, в том числе:

     а) за  представление   документов,  указанных  во   втором - восьмом

абзацах    настоящего    подпункта  Контракта,  содержащих  недостоверные

сведения,  либо  их  непредставление или представление таких документов с

нарушением установленных сроков;

     б) за   непривлечение   субподрядчиков  из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций в объеме, установленном в Контракте.

     5.4.7. Исполнять       иные      обязательства,      предусмотренные

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

     5.4.8. Обеспечить активацию программного обеспечения 41.

     5.4.9. Оказать  Заказчику  консультационную   помощь по программному

обеспечению,  в  том числе помощь в индивидуальной настройке программного

обеспечения.

     5.4.10. Сообщать     Заказчику   в   письменной  форме  о  появлении

обновленных    версий    программного  обеспечения  и  о  возможности  их

использования.

     5.4.11. Представить  документы,  гарантирующие обладание Подрядчиком

правами на программное обеспечение.

     5.5. Сведения  об   обязательствах  Сторон  указаны в приложении 2 к

Контракту.

     ___________________________________

     33 Подпункты  5.1.6 - 5.1.12  включаются  в  пункт  5.1 Контракта, в

случае    предоставления  Подрядчиком  Заказчику  прав  использования  на

условиях простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение.

     34 Подпункт  5.2.6  включается  в  пункт  5.2 Контракта в случае его

заключения    по   результатам  проведения  конкурса,  аукциона,  запроса

котировок, запроса предложений.

     35 Подпункт    5.2.7  включается  в  пункт  5.2  Контракта,  если  в

извещении  об  осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику,

не    являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально

ориентированной  некоммерческой  организацией, о привлечении к исполнению

Контракта  субподрядчиков  из числа субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций.

     36 Подпункты  5.2.8 - 5.2.9  включаются  в  пункт  5.2  Контракта  в

случае    предоставления  Подрядчиком  Заказчику  прав  использования  на

условиях простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение.

     37 Подпункт    5.3.5  включается  в  пункт  5.3  Контракта,  если  в

извещении  об  осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику,

не    являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально

ориентированной  некоммерческой  организацией, о привлечении к исполнению

Контракта  субподрядчиков  из числа субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций.

     38 Данный  подпункт  включается в пункт 5.4 Контракта в случае, если

начальная  (максимальная)  Цена Контракта при осуществлении закупки работ

превышает  размер,  установленный  Правительством  Российской Федерации в

соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ.

     39 Объем    привлечения    устанавливается    Заказчиком    в   виде

фиксированных  процентов  и должен составлять не менее 5 (пяти) процентов

от Цены Контракта.

     40 Подпункт    5.4.6  включается  в  пункт  5.4  Контракта,  если  в

извещении  об  осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику,

не    являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально

ориентированной  некоммерческой  организацией, о привлечении к исполнению

Контракта  субподрядчиков  из числа субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций.

     41 Подпункты  5.4.8 - 5.4.11  включаются  в  пункт  5.4 Контракта, в

случае    предоставления  Подрядчиком  Заказчику  прав  использования  на

условиях простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение.

                              VI. Гарантии

     6.1. Подрядчик гарантирует  качество выполнения работ в соответствии

с Техническими требованиями.

     6.2. Гарантийный     срок    на   выполненные  по  Контракту  работы

составляет ______ (_______) 42 месяца(ев) с даты: Вариант 1: подписание /

Вариант 2: утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

     6.3. В    гарантийный   срок   Подрядчик   за  свой  счет  оказывает

гарантийное    сопровождение    и    устраняет  выявленные  недостатки  в

согласованные Сторонами сроки.

     Гарантийный  срок  в  этом  случае  соответственно  продлевается  на

период устранения недостатков.

     ___________________________________

     42 Заполняется при заключении Контракта.

                       VII. Ответственность Сторон

     7.1. За    неисполнение     или     ненадлежащее   исполнение  своих

обязательств,  предусмотренных  Контрактом, Стороны несут ответственность

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и условиями

Контракта.

     7.2. Ответственность Заказчика:

     7.2.1. В  случае   просрочки   исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных  Контрактом,  а  также  в  иных  случаях неисполнения или

ненадлежащего    исполнения    Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,   Подрядчик  вправе  потребовать  уплаты  неустоек  (штрафов,

пеней).

     7.2.2. Пеня   начисляется   за   каждый  день  просрочки  исполнения

Заказчиком  обязательства,  предусмотренного  Контрактом, начиная со дня,

следующего    после    дня   истечения  установленного  Контрактом  срока

исполнения  обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой

действующей  на  дату  уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

     7.2.3. Штрафы   начисляются  за  ненадлежащее  исполнение Заказчиком

обязательств,    предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

     За     каждый    факт    неисполнения    Заказчиком    обязательств,

предусмотренных    Контрактом,    за   исключением  просрочки  исполнения

обязательств,  предусмотренных  Контрактом, размер штрафа устанавливается

в виде фиксированной суммы _________ рублей _____ копеек 43;

     7.2.4. Общая   сумма   начисленной   неустойки  (штрафов,  пени)  за

ненадлежащее    исполнение    Заказчиком   обязательств,  предусмотренных

Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

     7.3. Ответственность Подрядчика:

     7.3.1. В  случае  просрочки  исполнения Подрядчиком обязательств  (в

том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом, а

также    в    иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

Подрядчиком    обязательств,    предусмотренных    Контрактом,   Заказчик

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

     7.3.2. Пеня   начисляется   за   каждый  день  просрочки  исполнения

Подрядчиком  обязательства,  предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего    после    дня   истечения  установленного  Контрактом  срока

исполнения  обязательства,  и  устанавливается  в размере одной трехсотой

действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки рефинансирования Центрального

банка  Российской  Федерации  от  Цены  Контракта,  уменьшенной на сумму,

пропорциональную    объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и

фактически исполненных Подрядчиком.

     7.3.3. Штрафы     начисляются   за   неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение   Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Подрядчиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

     7.3.4. За  каждый   факт  неисполнения  или ненадлежащего исполнения

Подрядчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением

просрочки    исполнения    обязательств    (в    том  числе  гарантийного

обязательства),        предусмотренных    Контрактом,    размер    штрафа

устанавливается    в  виде  фиксированной  суммы __________  рублей _____

копеек  (за  исключением  случаев, 44 предусмотренных подпунктами 7.3.5 -

7.3.6 пункта 7.3 Контракта).

     7.3.5. За  каждый   факт  неисполнения  или ненадлежащего исполнения

Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

стоимостного    выражения,    размер    штрафа   устанавливается  в  виде

фиксированной суммы _________ рублей _____ копеек 45;

     7.3.6. За неисполнение  условия о привлечении к исполнению Контракта

субподрядчиков  из  числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных  некоммерческих  организаций  Подрядчик  в соответствии с

десятым  -  двенадцатым  абзацами  подпункта  5.4.6  пункта 5.4 Контракта

несет    гражданско-правовую    ответственность   в  виде  штрафа.  Штраф

устанавливается    в  размере  5  процентов  объема  такого  привлечения,

установленного Контрактом 46.

     7.3.7. За     непредоставление     информации,       предусмотренной

подпунктом 5.4.5 пункта 5.4 Контракта,  Подрядчик  несет  ответственность

путем взыскания с Подрядчика пени  в  размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской

Федерации  от  Цены  договора, заключенного Подрядчиком с соответствующим

субподрядчиком.   Пеня  подлежит  начислению  за  каждый  день  просрочки

исполнения такого обязательства 47.

     7.3.8. Общая   сумма   начисленной   неустойки  (штрафов,  пени)  за

неисполнение    или  ненадлежащее  исполнение  Подрядчиком  обязательств,

предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

     7.4. Сторона освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пени), если

докажет,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение обязательства,

предусмотренного  Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или

по вине другой Стороны.

     ___________________________________

     43 В    данном    подпункте  при  заключении  Контракта  указывается

конкретный  размер  фиксированной  суммы штрафа, определяемой в следующем

порядке:

     а) 1000  рублей,  если   Цена  Контракта  не превышает 3 млн. рублей

(включительно);

     б) 5000  рублей, если  Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

     в) 10000  рублей,  если Цена  Контракта составляет от 50 млн. рублей

до 100 млн. рублей (включительно);

     г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

     44 В    данном    подпункте  при  заключении  Контракта  указывается

конкретный  размер фиксированной суммы штрафа, в том числе рассчитываемой

как  процент  Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены

этапы  исполнения  Контракта,  как  процент  этапа  исполнения  Контракта

(далее - Цена Контракта (этапа), определяемой в следующем порядке:

     (Вариант 1):

     а) 10   процентов   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     б) 5 процентов Цены  Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

     в) 1  процент  Цены  Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта

(этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

     г) 0,5  процента   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта  (этапа)  составляет  от  100 млн.  рублей  до  500 млн. рублей

(включительно);

     д) 0,4  процента   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта  (этапа)  составляет  от  500 млн.  рублем  до  1 млрд.  рублей

(включительно);

     е) 0,3  процента   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта   (этапа)  составляет  от  1 млрд.  рублей  до  2 млрд.  рублей

(включительно);

     ж) 0,25  процента   Цены  Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта   (этапа)  составляет  от  2 млрд.  рублей  до  5 млрд.  рублей

(включительно);

     з) 0,2  процента   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта  (этапа)  составляет  от  5 млрд.  рублей  до  10 млрд.  рублей

(включительно);

     и) 0,1  процента   Цены   Контракта  (этапа)  в  случае,  если  Цена

Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

     (Вариант 2):

     а) 3  процента Цены  Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта

(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

     б) 2  процента Цены  Контракта (этапа) а случае, если Цена Контракта

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

     в) 1  процент  Цены  Контракта (этапа) в случае, если Цена Контракта

(этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

     Примечание:   размер  фиксированной  суммы  штрафа,  определяемой  в

порядке,  предусмотренном  Вариантом  2,  устанавливается  в случае, если

Контракт  заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

     (Вариант 3):

     а) 10  процентов  начальной (максимальной)  Цены Контракта в случае,

если начальная (максимальная) Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     б) 5  процентов  начальной  (максимальной) Цены  Контракта в случае,

если  начальная (максимальная) Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей (включительно);

     в) 1 процент начальной (максимальной)  Цены Контракта в случае, если

начальная  (максимальная)  Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до

100 млн. рублей (включительно).

     Примечание:   размер  фиксированной  суммы  штрафа,  определяемой  в

порядке,    предусмотренном    Вариантом   3,  устанавливается  в  случае

заключения  Контракта  с  победителем  закупки  (или  с  иным  участником

закупки    в    случаях,   установленных  Федеральным  законом  N 44-ФЗ),

предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта.

     45 Данный  подпункт   включается в пункт 7.3 Контракта при наличии в

нем обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.

     В  данном  подпункте при заключении Контракта указывается конкретный

размер фиксированной суммы штрафа, определяемой в следующем порядке:

     а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

     б) 5000  рублей, если Цена  Контракта составляет от 3 млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

     в) 10000  рублей,  если Цена  Контракта составляет от 50 млн. рублей

до 100 млн. рублей (включительно);

     г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

     46 Данный  подпункт  включается в пункт 7.3 Контракта в случае, если

в    извещении    об   осуществлении  закупки  установлено  требование  к

Подрядчику,  не  являющемуся  субъектом  малого  предпринимательства  или

социально  ориентированной  некоммерческой  организацией, о привлечении к

исполнению    Контракта    субподрядчиков    из  числа  субъектов  малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организации.

     При   этом  в  соответствии  с  пунктом  6  раздела  I  "Условия  об

обязанностях    поставщика  (Подрядчика,  исполнителя)"  типовых  условий

контрактов,    предусматривающих   привлечение  к  исполнению  контрактов

субподрядчиков,      соисполнителей    из    числа    субъектов    малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций,    утвержденных    постановлением  Правительства  Российской

Федерации    от    23.12.2016  N 1466  "Об  утверждении  типовых  условий

контрактов,    предусматривающих   привлечение  к  исполнению  контрактов

субподрядчиков,      соисполнителей    из    числа    субъектов    малого

предпринимательства,       социально    ориентированных    некоммерческих

организаций",    в  Контракте  должна  быть  установлена  соответствующая

обязанность  Подрядчика  нести  гражданско-правовую ответственность перед

Заказчиком    за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условия  о

привлечении  к  исполнению  Контракта  субподрядчиков  из числа субъектов

малого   предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций.

     47  Данный  подпункт включается в пункт 7.3 Контракта в случае, если

начальная  (максимальная) Цена Контракта при осуществлении закупки работы

превышает  размер,  установленный  Правительством  Российской Федерации в

соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ.

                   VIII. Порядок расторжения Контракта

     8.1. Контракт может быть расторгнут:

     а) по соглашению Сторон;

     б) по решению суда;

     в) в  случае   одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

     Заказчик    вправе   принять  решение  об  одностороннем  отказе  от

исполнения  Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств.

     Заказчик    обязан   принять  решение  об  одностороннем  отказе  от

исполнения  Контракта,  если в ходе исполнения Контракта установлено, что

Подрядчик  не  соответствует  установленным  извещением  об осуществлении

закупки  и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки

или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем  соответствии таким

требованиям,    что    позволило    ему   стать  победителем  определения

Подрядчика 48.

     Сроки  и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе

от   исполнения  Контракта  определяется  в  соответствии  с  Федеральным

законом N 44-ФЗ.

     8.2. Подрядчик   обязан  возвратить  Заказчику  на  счет,  реквизиты

которого  указаны  в  разделе XVI настоящего Контракта, аванс, выданный в

соответствии  с  Контрактом,  в  течение 5 (пяти) календарных дней с даты

расторжения настоящего Контракта 49.

     8.3. Сторона,    которой   направлено   предложение   о  расторжении

Контракта  по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу

в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

     8.4. Расторжение  Контракта  по соглашению Сторон производится путем

подписания  соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят

сверку    расчетов,   которой  подтверждается  объем  работ,  выполненных

Подрядчиком  и  принятых  Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной

Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

     8.5. Подрядчик  вправе   принять  решение об одностороннем отказе от

исполнения  Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом

Российской  Федерации  для  одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств.

     Сроки  и  порядок  принятия  Подрядчиком  решения  об  одностороннем

отказе  от исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным

законом N 44-ФЗ.

     ___________________________________

     48 Шестой  абзац  пункта  8.1  включается  в  Контракт  в случае его

заключения    по   результатам  проведения  конкурса,  аукциона,  запроса

котировок, запроса предложений.

     49 Пункт    8.2    включается   в  Контракт,  если  в  извещении  об

осуществлении    закупки,   документации  о  закупке,  проекте  Контракта

предусмотрен аванс.

                 IX. Обеспечение исполнения Контракта 50

     9.1. Принять  к  сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения

Контракта    на    сумму _____________ (___________) рублей _____ копеек,

определенную    в    соответствии  с  Федеральным  законом  N 44-ФЗ,  что

составляет _____ процентов от начальной (максимальной) Цены Контракта 51,

путем:

     Вариант  1: предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной

банком.

     Вариант 2: внесения денежных средств на счет Заказчика 52.

     Право    требования    Заказчиком   удержания  денежных  средств  из

обеспечения  исполнения  Контракта  возникает  при  нарушении Подрядчиком

какого-либо из своих обязательств по Контракту 53.

     9.2. Денежные    средства,    внесенные    Подрядчиком   в  качестве

обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются  Подрядчику при условии

надлежащего  выполнения  Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту

в    течение _____ (___)    рабочих  дней  со  дня  получения  Заказчиком

соответствующего  письменного  требования  Подрядчика.  Денежные средства

возвращаются    на    счет,   указанный  Подрядчиком  в  этом  письменном

требовании,  либо  на  тот  счет,  с  которого  поступили данные денежные

средства 54.

     9.3. В  ходе  исполнения  Контракта  Подрядчик  вправе  предоставить

Заказчику    обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер

выполненных    обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  взамен  ранее

предоставленного  обеспечения  исполнения  Контракта. При этом может быть

изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

     9.4.   Заказчик  вправе  осуществить  бесспорное  списание  денежных

средств  со  счета  гаранта,  если  гарантом в срок не более чем 5 (пять)

рабочих  дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по    банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия

банковской гарантии 55.

     ___________________________________

     50 Положения  об  обеспечении  исполнения Контракта не применяются в

случае,  предусмотренном  пунктом 1 части 8 статьи 96 Федерального закона

N 44-ФЗ, и раздел IX в Контракт не включается.

     51 Размер    обеспечения    исполнения   Контракта  заполняется  при

заключении   Контракта  в  соответствии  с  извещением  об  осуществлении

закупки с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.

     52 Способ  обеспечения  исполнения Контракта определяется участником

закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

     53 Четвертый  абзац  пункта  9.1  включается  в  Контракт  в  случае

внесения обеспечения Контракта в форме денежных средств.

     54 Пункт  9.2  включается  в  Контракт  в  случае  внесения денежных

средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

     55 Пункт  9.4 включается Контракт в случае предоставления в качестве

обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии.

                  X. Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1. Стороны  освобождаются   от   ответственности  за  полное  или

частичное  неисполнение  своих  обязательств  по Контракту в случае, если

оно  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  именно:

наводнения,  пожара,  землетрясения,  диверсии, военных действий, блокад,

изменения    законодательства,    препятствующих  надлежащему  исполнению

обязательств  по  Контракту,  а  также других чрезвычайных обстоятельств,

подтвержденных  в  установленном  законодательством  Российской Федерации

порядке,  которые  возникли  после заключения Контракта и непосредственно

повлияли  на  исполнение  Сторонами  своих  обязательств, а также которые

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

     10.2. Сторона,   для   которой  надлежащее  исполнение  обязательств

оказалось     невозможным    вследствие    возникновения    обстоятельств

непреодолимой  силы,  обязана  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

возникновения    таких  обстоятельств  уведомить  другую  Сторону  об  их

возникновении,  виде  и возможной продолжительности действия в письменной

форме    с    приложением  документов,  удостоверяющих  факт  наступления

указанных обстоятельств.

     В  случае  если  Сторона  не  известит  другую Сторону о наступлении

таких  обстоятельств,  такая  Сторона теряет право ссылаться на указанные

обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

     10.3. Если обстоятельства,  указанные в пункте 10.1 Контракта, будут

длиться  более  2  (двух)  календарных  месяцев  с  даты соответствующего

уведомления,  каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без

требования  возмещения  убытков,  понесенных в связи с наступлением таких

обстоятельств.

                   XI. Интеллектуальная собственность

     11.1. Результатом           интеллектуальной            деятельности

является ___________________ 56,  которое создается (развивается) на базе

программного    обеспечения    в    рамках    исполнения    Контракта 57.

Исключительное    право   на  результаты  интеллектуальной  деятельности,

созданные    по  Контракту,  принадлежит  субъекту  Российской  Федерации

(Московской области), от имени которой выступает Заказчик.

     11.2. Подрядчик  обязан   путем заключения соответствующих договоров

со  своими  работниками  и  третьими  лицами  приобрести  все  права  или

обеспечить  их  приобретение  для  передачи субъекту Российской Федерации

(Московской области).

     11.3. Подрядчик     обязан     представить     Заказчику  документы,

подтверждающие    наличие    правовых  оснований  для  использования  при

выполнении    работ    ранее    созданных   результатов  интеллектуальной

деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.

     11.4. Подрядчик     гарантирует,    что   использование  результатов

выполненных  работ Заказчиком не будет нарушать права и законные интересы

третьих  лиц.  Заказчик не несет ответственности за нарушение Подрядчиком

исключительных  прав  на результаты интеллектуальной деятельности третьих

лиц.  В  случае предъявления к Заказчику претензий по основанию нарушения

Заказчиком    интеллектуальных    прав  на  результаты  работ,  Подрядчик

обязуется   возместить  Заказчику  все  убытки,  причиненные  в  связи  с

предъявлением такой претензии.

     11.5. Все  созданные   и  использованные  при  исполнении  Контракта

результаты  интеллектуальной  деятельности подлежат отражению Подрядчиком

в  результатах  выполненных работ, которые предоставляются в соответствии

с Календарным планом.

     11.6. Расходы     по     обеспечению   правовой  охраны  результатов

интеллектуальной  деятельности при закреплении прав на них осуществляются

за    счет    выделяемых    Заказчику  средств  бюджета _________________

(наименование бюджета).

     ___________________________________

     56 Указывается    полное   наименование   специального  программного

обеспечения   информационной  системы,  которое  создается  (развивается)

Подрядчиком в рамках исполнения Контракта.

     57 Формулировка    "которое     создается  (развивается)   на   базе

программного  обеспечения  в  рамках  исполнения  Контракта" включается в

Контракт,  если  Подрядчик предоставляет Заказчику право использования на

условиях  простых  (неисключительных) лицензий на программное обеспечение

по условиям Контракта.

                   XII. Порядок урегулирования споров

     12.1. В   случае   возникновения  любых  противоречий,  претензий  и

разногласий,  а  также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны

предпринимают  усилия  для урегулирования таких противоречий, претензий и

разногласий в добровольном порядке.

     12.2. До  передачи  спора на разрешение Арбитражного суда Московской

области  Стороны  принимают  меры  к  его  урегулированию в претензионном

порядке.

     12.3. В   случае   невыполнения   Сторонами   своих  обязательств  и

недостижения    взаимного  согласия  споры  по  Контракту  разрешаются  в

Арбитражном суде Московской области.

            XIII. Срок действия, порядок изменения Контракта

     13.1. Контракт вступает  в силу с момента его подписания Сторонами и

действует    по ____________  (включительно).  Окончание  срока  действия

настоящего  Контракта  не  влечет  прекращение неисполненных обязательств

Сторон.

     13.2. Изменение  существенных   условий Контракта при его исполнении

не  допускается,  за  исключением  их  изменения  по  соглашению Сторон в

следующих случаях:

     при    снижении    Цены   Контракта  без  изменения  предусмотренных

Контрактом  объемов  работ,  качества  выполняемых  работ  и иных условий

Контракта 58;

     если    по    предложению  Заказчика  увеличивается  предусмотренный

Контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается

предусмотренный  Контрактом  объем  выполняемой  работы  не  более чем на

десять  процентов.  При этом по соглашению Сторон допускается изменение с

учетом  положений  бюджетного  законодательства Российской Федерации Цены

Контракта    пропорционально  дополнительному  объему  работы  исходя  из

установленной  в Контракте Цены единицы работы, но не более чем на десять

процентов  Цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного Контрактом

объема  работы  Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя

из Цены единицы работы 59;

     в  случаях,  предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  при  уменьшении ранее доведенных до Заказчика как

получателя  бюджетных  средств  лимитов  бюджетных обязательств. При этом

Заказчик  в  ходе  исполнения  Контракта  обеспечивает согласование новых

условий  Контракта,  в том числе Цены и (или) сроков исполнения Контракта

и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом 60;

     при    уменьшении  получателю  бюджетных  средств,  предоставляющему

Заказчику  субсидии,  указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  ранее  доведенных в установленном порядке лимитов

бюджетных    обязательств    на  предоставление  субсидии.  При  этом  по

соглашению  Сторон  допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и

(или) объема работ 61.

     13.3. Любые  соглашения   Сторон   по  изменению  условий  Контракта

оформляются  в  виде  дополнительных  соглашений, подписанных Сторонами и

скрепленных печатями (при наличии).

     ___________________________________

     58 Второй  абзац пункта 13.2 включается в Контракт, если возможность

изменения  условий  Контракта  была предусмотрена документацией о закупке

(за исключением осуществления закупки у единственного Подрядчика).

     59 Третий  абзац пункта 13.2 включается в Контракт, если возможность

изменения  условий  Контракта  была предусмотрена документацией о закупке

(за исключением осуществления закупки у единственного Подрядчика).

     60 Четвертый    абзац   пункта  13.2  включается  в  Контракт,  если

Заказчиком  является  орган  государственной  власти  Московской области,

государственный орган Московской области, казенное учреждение.

     61 Пятый  абзац  пункта  13.2 включается в Контракт, если Заказчик -

бюджетное учреждение.

                           XIV. Прочие условия

     14.1. Если  иное  не   предусмотрено  Контрактом,  то все заявления,

уведомления,    извещения,    требования  или  иные  юридически  значимые

сообщения  (далее - сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта,

направляются  в  письменной  форме по почте заказным письмом или нарочным

по  почтовому  адресу  Стороны, указанному в разделе XVI Контракта, или с

использованием   факсимильной  связи,  электронной  почты  с  последующим

представлением  оригинала  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней с даты

отправки.  В  случае  направления  сообщений  с  использованием почты или

нарочным  сообщения  считаются  полученными  Стороной в день фактического

получения,  подтвержденного  отметкой  почты  или  отметкой получателя на

копиях    сообщений.    В    случае   отправления  сообщений  посредством

факсимильной   связи   и   электронной  почты 62,  сообщения    считаются

полученными Стороной в день их отправки. Сообщение считается доставленным

и в тех случаях,  если  оно  поступило Подрядчику, но по обстоятельствам,

зависящим  от  него,  не было ему вручено  или Подрядчик не ознакомился с

ним.

     14.2. Вариант  1  (при   заключении  Контракта  по итогам проведения

конкурса,  закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений или

осуществления  закупки  у единственного Подрядчика): Контракт составлен в

2  (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую

юридическую силу.

     Вариант  2 (при заключении Контракта по итогам проведения аукциона в

электронной  форме):  Контракт  заключен  в  электронной форме в порядке,

предусмотренном статьей 70 Федерального закона N 44-ФЗ.

     14.3. Во    всем,    что   не   предусмотрено   Контрактом,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

     14.4. Неотъемлемыми    частями   Контракта   являются:  приложение 1

"Сведения  об объектах закупки", приложение 2 "Сведения об обязательствах

Сторон  и порядке оплаты", приложение 3 "Перечень электронных документов,

которыми  обмениваются  Стороны  при  исполнении Контракта", приложение 4

"Регламент  электронного  документооборота  Портала исполнения контрактов

Единой    автоматизированной   системы  управления  закупками  Московской

области",    приложение 5    "Технические    требования",    приложение 6

"Календарный  план",  приложение 7  "Форма Акта сдачи-приемки выполненных

работ",  приложение 8  "Форма Акта приема-передачи права на использование

программного обеспечения" 63.

     ___________________________________

     62 Адрес электронной почты указан в разделе XVI Контракта.

     63 Формулировка  "приложение  8 "Форма Акта приема-передачи права на

использование  программного  обеспечения"  включается в Контракт в случае

предоставления  Подрядчиком  Заказчику  прав  использования  на  условиях

простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение.

                           XV. Особые условия

     15.1. Стороны при исполнении Контракта:

     - составляют  в  виде  электронных документов, подписанных усиленной

квалифицированной  электронной  подписью (далее - электронные документы),

первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

     выполнение   работы,  а  также  отдельные  этапы  выполнения  работы

(далее - отдельный этап исполнения  Контракта),  включая  все  документы,

предоставление   которых  предусмотрено  в  целях  осуществления  приемки

выполненной  работы (ее результатов), а также отдельных этапов исполнения

Контракта;

     результаты такой приемки;

     оплата  выполненной  работы  (ее  результатов),  а  также  отдельных

этапов исполнения Контракта;

     заключение дополнительных соглашений;

     направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

     - осуществляют    обмен    электронными    документами   посредством

использования  Портала  исполнения  контрактов  Единой автоматизированном

системы  управления  закупками  Московской  области (далее - ПИК ЕАСУЗ) в

соответствии    с    Регламентом  электронного  документооборота  Портала

исполнения    контрактов  Единой  автоматизированной  системы  управления

закупками    Московской  области  (приложение  4  к  Контракту,  далее  -

Регламент).

     15.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:

     - назначают    должностных  лиц,  уполномоченных  на  организацию  и

осуществление  электронного  документооборота  в  соответствии  с  данным

разделом Контракта (далее - уполномоченные должностные лица);

     - обеспечивают  получение  усиленной  квалифицированной  электронной

подписи   в  аккредитованных  удостоверяющих  центрах  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  на уполномоченных

должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;

     - обеспечивают  регистрацию  в  ПИК  ЕАСУЗ  и  в  ЭДО  ПИК  ЕАСУЗ  в

соответствии с Регламентом;

     - обеспечивают  необходимые  условия  для осуществления электронного

документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

     - используют  для  подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

     15.3. Стороны  признают,   что  используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные

документы  имеют  равную  юридическую  силу  с  документами  на  бумажных

носителях    информации,    подписанными    собственноручными   подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

     15.4. Электронные документы,  полученные Сторонами друг от друга при

исполнении  Контракта,  не требуют дублирования документами, оформленными

на бумажных носителях информации.

     15.5. В  случае  сбоя   в  работе  ПИК  ЕАСУЗ  и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

(описание  сбоя  содержится  в  Регламенте), не позволяющего осуществлять

обмен    электронными   документами  при  исполнении  Контракта,  Стороны

осуществляют  оформление  и  подписание  документов на бумажных носителях

информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

     После  возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона,

ответственная    за  составление  (оформление)  документа,  направляет  с

использованием  ПИК  ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен

соответствующий  документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной

квалифицированной    электронной  подписью  уполномоченного  должностного

лица,  с  приложением  копии в электронной форме (скан-образа) документа,

подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

     Сторона,  получившая  в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо,

осуществляет  проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и

приложенной  к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на

предмет  их  соответствия  подписанному  документу  на  бумажном носителе

информации  и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное

письмо  усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного

должностного   лица  либо  отказывается  от  его  подписания  в  порядке,

предусмотренном Регламентом.

     15.6. Перечень    электронных   документов,   которыми  обмениваются

Стороны  при  исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится

в приложение 3 к Контракту.

     15.7. Получение  доступа  к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК

ЕАСУЗ,  в  том  числе в целях осуществления электронного документооборота

при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

                 XVI. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
Место нахождения, адрес:	Место нахождения, адрес: 64
ИНН	ИНН
КПП	КПП
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
Получатель:	Получатель:
Банк:	Банк:
БИК	БИК
Кор. счет	Кор. счет
Р/с	Р/с
ОКТМО	ОКПО
ОКПО	ОКТМО
Факс:	Факс:
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты:
Заказчик:	Подрядчик:
_____________ (___________)	_____________ (___________)
М.П.	М.П. (при наличии)

     ___________________________________

     64 В  случае  если  Контракт  заключается  с физическим лицом, в том

числе  с  физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя, указывается: "Адрес места жительства:".

Приложение N 1
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

                     Сведения об объектах закупки 65

     ___________________________________

     65 Данное  приложение   заполняется автоматически при формировании в

подсистеме    Портал   исполнения  контрактов  Единой  автоматизированной

системы  управления  закупками  Московской  области  электронной карточки

Контракта.

Приложение N 2
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

          Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 66

     ___________________________________

     66 Данное  приложение  заполняется  автоматически при формировании в

подсистеме    Портал   исполнения  контрактов  Единой  автоматизированной

системы  управления  закупками  Московской  области  электронной карточки

Контракта.

Приложение N 3
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

    Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при

                         исполнении контракта 67

     ___________________________________

     67 Данное  приложение  заполняется  автоматически при формировании в

подсистеме    Портал   исполнения  контрактов  Единой  автоматизированной

системы  управления  закупками  Московской  области  электронной карточки

Контракта.

Приложение N 4
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

        Регламент электронного документооборота Портала исполнения

          контрактов Единой автоматизированной системы управления

                     закупками Московской области 68

     ___________________________________

     68 Данное  приложение  заполняется  автоматически при формировании в

подсистеме    Портал   исполнения  контрактов  Единой  автоматизированной

системы  управления  закупками  Московской  области  электронной карточки

Контракта.

Приложение N 5
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

Технические требования 69

1. Общие сведения

Раздел содержит информацию о наименовании специального программного обеспечения информационной системы (далее - система); наименование подрядчика и заказчика и их реквизиты; перечень документов, на основании которых создается система; плановые сроки начала и окончания работы по созданию (развитию, внедрению) системы; сведения об источниках и порядке финансирования работ; порядок оформления и предъявления заказчику результатов выполненных работ.

2. Назначение и цели создания (развития, внедрения) системы

3. Характеристика объектов автоматизации

4. Требования к системе

Раздел содержит требования к системе в целом; требования к функциям (задачам), выполняемым системой, в том числе требования к качеству; требования к видам обеспечения.

5. Состав и содержание работ по созданию (развитию, внедрению) системы

В разделе приводится информация о составе и содержании работ, в том числе перечень и объем, выполняемых подрядчиком работ. Требования к составу и содержанию информации, передаваемой заказчиком подрядчику для выполнения последним работ по Контракту, а также сроки и порядок ее передачи. Перечень результатов выполненных работ.

6. Порядок контроля и приемки системы

В разделе содержатся общие требования к приемке работ, информация о результатах выполненных работ с указанием перечня документов и материалов с учетом количества экземпляров и вида носителя.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

8. Требования к документированию

В разделе приводится перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям государственных стандартов, и нормативно-техническая документация; перечень документов, выпускаемых на машинных носителях. При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов системы, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов.

9. Сведения о гарантийном сопровождении

10. Источники разработки

В разделе должны быть перечислены документы и информационные материалы (технико-экономическое обоснование, отчеты о законченных научно-исследовательских работах, информационные материалы на отечественные, зарубежные системы-аналоги и др.) на основании которых разрабатывалось техническое требование и которые должны быть использованы при создании системы.

     ___________________________________

69 Разделы технических требований заполняются заказчиком самостоятельно.

Приложение N 6
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

     Вариант 1 (в случае отсутствия этапности  при  выполнении  работ  по

Контракту).

                           Календарный план 70

N п/п работ	Наименование и содержание работ	Результаты выполненных работ 71	Сроки выполнения работ		Сроки предоставления результатов выполненных работ 72	Цена единицы работы, процентов/рублей 73
			Начало 74	Конец 75
1	2	3	4	5	6	7
1
2						-
...

Заказчик:                                     Подрядчик:

_____________ (___________)                   _____________ (___________)

М.П.                                          М.П. (при наличии)

     ___________________________________

     70 Графы 1 - 7  таблицы   заполняются  при формировании извещения об

осуществлении закупки, документации о закупке.

     71 В  графе указываются  результаты выполненных работ в соответствии

с  техническими  требованиями  (например: техническая, проектная, рабочая

документация,    программа  для  ЭВМ,  база  данных,  отчетные  документы

(материалы),  акт  приема-передачи  права  на  использование программного

обеспечения и др.)

     72 Указывается  последний   день  срока  предоставления  результатов

выполненных работ.

     73 При  размещении   извещения об осуществлении закупки цена единицы

работы  должна  быть указана в процентах, а при заключении Контракта цена

единицы работы должна быть указана в рублях.

     74 Указывается первый день срока выполнения работ.

     75 Указывается последний день срока выполнения работ.

     Вариант 2 (в случае этапного выполнение работ по Контракту).

                           Календарный план 76

N п/п этапа/услуг по этапу	Наименование и содержание этапа/услуг по этапу	Результаты оказанных услуг по этапу 77	Срок оказания услуг по этапу		Срок предоставления результатов выполненных работ по этапу 78	Стоимость этапа/цена единицы работы по этапу, процентов/рублей 79
			Начало 80	Конец 81
1	2	3	4	5	6	7
1 этап
1.1		-
...						-
2 этап
2.1
...	-
__ этап						-
...

Заказчик:                                     Исполнитель:

_____________ (___________)                   _____________ (___________)

М.П.                                          М.П. (при наличии)

     ___________________________________

     76 Графы  1 - 7  таблицы  заполняются  при формировании извещения об

осуществлении закупки, документации о закупке.

     77 В  графе  указываются  результаты  выполненных  работ  по этапу в

соответствии    с    техническими  требованиями  (например:  техническая,

проектная,    рабочая  документация,  программа  для  ЭВМ,  база  данных,

отчетные    документы    (материалы),    акт   приема-передачи  права  на

использование программного обеспечения и др.).

     78 Указывается   последний  день  срока  предоставления  результатов

выполненных работ по этапу.

     79 При  размещении  извещения  об  осуществлении  закупки  стоимость

этапа/цена  единицы  работы  по  этапу должна быть указана в процентах, а

при  заключении  Контракта  стоимость  этапа/цена единицы работы по этапу

должна быть указана в рублях.

     80 Указывается первый день срока выполнения работ по этапу.

     81 Указывается последний день срока выполнения работ по этапу.

Приложение N 7
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

                                                                    Форма

                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                              Заказчик

                                              ___________________________

                                              ________________________ 82

                                              "__" _________ 20__ г.

                                   Акт

                     сдачи-приемки выполненных работ

___________________________________                "__" _________ 20__ г.

(указывается место подписания акта

  сдачи-приемки выполненных работ)

     Вариант 1:

     _______________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени

Московской области в лице ____________________, действующего на основании

_______________________________________________________, с одной стороны,

     Вариант 2:

     _________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

__________________, действующего на основании __________________, с одной

стороны 83,

и ________________________ 84, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________ 85, действующего на основании _______________ 86,

с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", составили настоящий акт

сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

     1. В соответствии  с  Контрактом  от "___" _______ 20__ г. N _______

(далее  -  Контракт)  Подрядчик  выполнил  обязательства  по Контракту, а

именно    (указывается   перечень  выполненных  работ  в  соответствии  с

Календарным планом):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     2. На    основании   экспертного   заключения  фактическое  качество

выполненных работ соответствует требованиям Контракта.

     3. Вышеуказанные  работы  согласно Контракту должны быть выполнены с

"__" ________ 20___ г. по "___" _________ 20__ г., фактически выполнены с

"__" ________ 20__ г. по "___" _______ 20__ г.,

     4. Недостатки выполненных работ выявлены (указывается детализация) /

не выявлены:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     5. Стоимость работ в соответствии с условиями  Контракта, составляет

________________________________________________________________________.

     6. Оплата   выполненных  работ  осуществляется  с  учетом  положений

пункта 2.7 Контракта.

     Вариант 1 (при отсутствии у Заказчика приемочной комиссии):

Подрядчик:                                   Заказчик:

____________ / ___________ /                 ____________ / ___________ /

"___" ___________ 20__ г.                    "___" ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии)                           М.П.

     Вариант 2 (при наличии у Заказчика приемочной комиссии):

Подрядчик:                                   Члены приемочной комиссии:

____________ / ___________ /                 ____________ / ___________ /

"___" ___________ 20__ г.                    ____________ / ___________ /

М.П. (при наличии)                           ____________ / ___________ /

Почтовый адрес:                              Почтовый адрес:

Место нахождения, адрес: 87                  Место нахождения, адрес:

ИНН                                          ИНН

КПП                                          КПП

Банковские реквизиты:                        Банковские реквизиты:

Получатель:                                  Получатель:

Банк:                                        Банк:

БИК                                          БИК

Кор. счет                                    Кор. счет

Р/с                                          Р/с

ОКТМО                                        ОКТМО

ОКПО                                         ОКПО

Факс:                                        Факс:

Адрес электронной почты:                     Адрес электронной почты:

     ___________________________________

     82 Гриф    утверждения  включается  в  случае  наличия  у  Заказчика

приемочной комиссии.

     83 Указывается  полное  наименование  Заказчика, должность, фамилия,

имя,  отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего Контракт со стороны

Заказчика,   реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  лица  на

подписание Контракта со стороны Заказчика.

     84 Для    юридических    лиц    указывается    полное  наименование,

организационно-правовая  форма,  основной государственный регистрационный

номер    (ОГРН),    место    нахождения,    адрес;    для  индивидуальных

предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  основной  государственный

регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП), адрес

места  жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

     85 Указывается  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

лица, подписывающего Контракт со стороны Подрядчика.

     86 Указываются  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица

на подписание Контракта со стороны Подрядчика.

     87 В  случае  если  Контракт  заключается  с физическим лицом, в том

числе  с  физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя, указывается: "Адрес места жительства:".

Приложение N 8
к Контракту
от "__" _______ 20__ г. N ___

                                                                    Форма

                                   Акт

    приема-передачи права на использование программного обеспечения 88

______________________________________            "__" __________ 20__ г.

  (указывается место подписания акта

приема-передачи права на использование

       программного обеспечения)

     Вариант 1:

____________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени

Московской области в лице ____________________, действующего на основании

_______________________________________________________, с одной стороны,

     Вариант 2:

______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_________________, действующего на основании ___________________, с одной

стороны 89,

__________________________ 90, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________ 91, действующего на основании _______________ 92,

с  другой   стороны,   вместе  именуемые "Стороны",  составили  настоящий

акт  приема-передачи  права  на  использование  программного  обеспечения

(далее    -  Акт)  о  том,  что  Подрядчиком  предоставлены  Заказчику  в

установленных    Контрактом  пределах  права  использования  на  условиях

простых  93  (неисключительных)  лицензий  на  программное  обеспечение в

составе:

     ___________________________________

     88 Включаются    в  Контракт  в  случае  предоставление  Подрядчиком

Заказчику  прав  использования  на  условиях  простых  (неисключительных)

лицензий на программное обеспечение.

     89 Указывается  полное  наименование  Заказчика, должность, фамилия,

имя,  отчество  (при  наличии)  лица,  подписывающего Контракт со стороны

Заказчика,   реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия  лица  на

подписание Контракта со стороны Заказчика.

     90 Для    юридических    лиц    указывается    полное  наименование,

организационно-правовая  форма,  основной государственный регистрационный

номер    (ОГРН),    место    нахождения,    адрес;    для  индивидуальных

предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  основной  государственный

регистрационный  номер  индивидуального  предпринимателя  (ОГРНИП), адрес

места  жительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

     91 Указывается  должность,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)

лица, подписывающего Контракт со стороны Подрядчика.

     92 Указываются  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица

на подписание Контракта со стороны Подрядчика.

     93 Указывается полное наименование программного обеспечения.

N п/п	Наименование программного обеспечения	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1
2
...

Подрядчик: Заказчик:

____________ / ___________ /                 ____________ / ___________ /

"___" ___________ 20__ г.                    "___" ___________ 20__ г.

М.П. (при наличии)                           М.П.