Методические указания Комитета конкурентной политики Республики Крым по формированию типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Крым

1. Настоящие методические указания по формированию типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Крым (далее - Типовые условия) разработаны в целях унификации и приведения к единообразию проектов контрактов, типовых условий контрактов разрабатываемых в соответствии с Порядком разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения для обеспечения нужд Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года N 505, а также с целью разработки проектов контрактов заключаемых заказчиками Республики Крым по результатам конкурентных способов определения поставщиков (далее - контракт).

2. Контракт должен содержать следующие обязательные разделы: 1) "Наименование сторон и основания заключения контракта"; 2) "Предмет контракта"; 3) "Цена контракта"; 4) "Порядок расчетов"; 5) "Права и обязанности сторон"; 6) "Порядок приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг"; 7) "Ответственность сторон"; 8) "Обеспечение исполнения контракта"; 9) "Порядок урегулирования споров"; 10) "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта"; 11) "Прочие условия"; 12) "Приложения"; 13) "Места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон". Указанный перечень разделов не является исчерпывающим и может быть дополнен как дополнительными разделами, так и дополнительными пунктами в приведенных разделах. При этом вводимые вновь разделы или пункты не должны дублировать имеющиеся положения соответствующего раздела.

2.1. Раздел "Наименование сторон и основания заключения контракта" после перечисления наименований сторон заключаемого контракта, должен содержать указание на основание, послужившие для его заключения сформулированное следующим образом "... с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на условиях, указанных в извещении о проведении

и документации

(номер извещения

),

согласно протоколу

, заключили настоящий государственный контракт

(далее - контракт) либо контракт о нижеследующем:".

2.2. Раздел "Предмет контракта" должен отвечать предъявляемым к нему требованиям гражданского законодательства и включать в себя следующие условия: 2.2.1. Если объектом закупки является товар:

"2.2.1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Государственному заказчику

товар

(далее - товар) в количестве (объеме)

,

а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

либо

2.2.1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Государственному заказчику

товар

(далее - товар) в количестве (объеме) указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение N 1), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

2.2.1.2. Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом. 2.2.1.3. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц. 2.2.1.4. Поставщик передает Государственному заказчику/Заказчику товар, а также оказывает следующие услуги, связанные с поставкой товара (далее - сопутствующие услуги): осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте; выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий; осуществляет подъем товара на ___ этаж здания, в котором расположен Государственный заказчик/Заказчик; распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, сборку, и монтаж; проверяет функционирование каждой единицы товара (данные условия указываются при необходимости). Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях".

2.2.2. В случае если объектом закупки являются работы:

2.2.2.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного

заказчика/Заказчика работы

(далее - работы), и передать её

результат Государственному заказчику/Заказчику, а Государственный заказчик/Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2.2.2.2. Государственный заказчик/Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере установленном настоящим контрактом. 2.2.3. В случае если объектом закупки являются услуги:

2.2.3.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Государственному

заказчику/Заказчику услуги

(далее - услуги), а

Государственный заказчик/Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.

2.2.3.2. Государственный заказчик/Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и размере установленном настоящим контрактом.

2.3. Раздел "Цена контракта" должен содержать следующие условия:

2.3.1. Цена контракта составляет

(

) рублей

копеек. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение N 1), являющейся

неотъемлемой частью контракта.

2.3.2. Цена контракта, указанная в п. 1 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 2.3.3. Цена контракта включает в себя расходы Поставщика связанные с поставкой товара, являющегося предметом настоящего контракта, а также иные расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта. В случаях когда предметом контракта является выполнение работ, оказание услуг пункт 2.3.3. необходимо излагать в следующей редакции: 2.3.3. Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика/Исполнителя связанные с выполнением работ/оказанием услуг, являющиеся предметом настоящего контракта, а также иные расходы Подрядчика/Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта. 2.3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества поставляемого товара, и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке. либо 2.3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества выполняемых работ, и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке. либо 2.3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества оказываемых услуг, и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке. 2.3.5. Государственный заказчик/Заказчик вправе предложить Поставщику увеличить предусмотренное настоящим контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. 2.3.6. Стороны предусмотрели возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении согласно положениям п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количество товара, предусмотренного контрактом (данное условие включается только в государственный контракт, где заказчиком выступает государственное казенное учреждение или орган государственной власти). 2.3.7. Расчёт и обоснование цены контракта содержится в приложении N 1 (приводится при необходимости) к настоящему контракту, являющемся его неотъемлемой частью (указывается в случае заключения контракта в соответствии со статьёй 93 Федерального закона N 44-ФЗ). 2.3.8. В случаях, когда объектом закупки являются услуги, указание на которые содержится в постановлении Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта" пункт 2.3.2 настоящего документа, возможно указывать следующим образом:

"2.3.2. Цена контракта указанная в п. 2.3.1. является ориентировочным значением цены контракта" либо 2.3.2. Максимальное значение цены контракта указанное в п. 2.3.1. контракта выведено по

следующей формуле:

".

2.4. Раздел "Порядок расчетов":

2.4.1. Оплата по контракту осуществляется за счет средств

(указывается

источник финансирования).

2.4.2. Оплата по контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком/Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику/Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком/Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик (наименование сторон указывается в зависимости от вида гражданско-правовых обязательств, т.е. Подрядчик, Исполнитель). 1 вариант расчетов 2.4.3. Выплата аванса не предусмотрена. 2.4.5. Оплата по контракту производится Государственным заказчиком/Заказчиком на основании

надлежаще оформленного и подписанного Сторонами акта приема-передачи в соответствии с п.

настоящего контракта и товарно-транспортных накладных в течение

дней с момента

выставления Поставщиком счета на оплату фактически поставленного товара. либо 2.4.5. Оплата по контракту производится Государственным заказчиком/Заказчиком на основании

надлежаще оформленного и подписанного Сторонами соответствующего акта в соответствии с п.

настоящего контракта в течение

дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату

фактически выполненных работ. либо 2.4.5. Оплата по контракту производится Государственным заказчиком/Заказчиком на основании надлежаще

оформленного и подписанного Сторонами соответствующего акта в соответствии с п.

настоящего

контракта в течение

дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату

фактически оказанных услуг.

2 вариант расчетов

2.4.6. Государственный заказчик/Заказчик на основании выставленного

Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем счета перечисляет авансовый платеж в размере

%

от общей цены контракта, что составляет

рублей

копеек, в течение

дней со дня заключения контракта.

2.4.7. Окончательный расчет осуществляется Государственным заказчиком/Заказчиком на основании надлежаще

оформленного и подписанного Сторонами акта приема-передачи в соответствии с п.

настоящего

контракта и товарно-транспортных накладных (п.

контракта) в течение

дней с момента

выставления Поставщиком счета на оплату фактически поставленного товара (данный пункт указывается в случаях когда размер аванса составляет менее чем 100%). либо 2.4.7. Окончательный расчет осуществляется Государственным заказчиком/Заказчиком на основании надлежаще

оформленного и подписанного Сторонами соответствующего акта в соответствии с п.

настоящего

контракта и товарно-транспортных накладных (п.

контракта) в течение

дней с момента

выставления Подрядчиком счета на оплату фактически выполненных работ (данный пункт указывается в случаях когда размер аванса составляет менее чем 100%). либо 2.4.7. Окончательный расчет осуществляется Государственным заказчиком/Заказчиком на основании надлежаще

оформленного и подписанного Сторонами соответствующего акта в соответствии с п.

настоящего

контракта и товарно-транспортных накладных (п.

контракта) в течение

дней с момента

выставления Исполнителем счета на оплату фактически оказанных услуг (данный пункт указывается в случаях когда размер аванса составляет менее чем 100%).

2.4.8. В случае, если настоящий контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Государственный заказчик/Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4.9. Осуществление расчетов сопровождается банком

(указывается

наименование банка) и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке(указывается с момента принятия соответствующего акта во исполнение положений ст. 35 Закона о контрактной системе).

2.5. Раздел "Права и обязанности сторон"

2.5.1. В случае если Поставщик не относится к субъектам малого предпринимательства, то он обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (указывается при необходимости). 2.5.2. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с ним, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется в течение десяти дней с момента заключения Поставщиком договора с соисполнителем, субподрядчиком (данное условие подлежит обязательному включению в контракт, в случае если НМЦК превышает 100 млн. рублей). 2.5.3. В ходе исполнения контракта Поставщик/Подрядчик/Исполнитель вправе предоставить Государственному заказчику/Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта (настоящий пункт включается в контракт при условии, что контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта). 2.5.4. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель вправе требовать от Государственного заказчика/Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости товара/работ/услуг по настоящему контракту.

2.5.5. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязуется к установленному пунктом

раздела

настоящего контракта сроку предоставить Государственному заказчику/Заказчику результат исполнения контракта.

2.5.6. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязуется обеспечить соответствие поставленного товара/выполненных работ/оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям.

2.5.7. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязуется устранить недостатки поставленного товара/выполненных

работ/оказанных услуг в течение

дней с момента заявления о них Государственным

заказчиком/Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

2.5.8. Поставщик обязан телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Государственного заказчика/Заказчика о точном времени и дате поставки не менее чем за 3 рабочих дня до поставки (данное условие включается в контракт в случае если его предметом является поставка товара).

2.5.9. Подрядчик/Исполнитель обязан приступить к выполнению работ/оказанию услуг в течение

дней с момента заключения контракта.

2.5.10. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязуется предоставить Государственному заказчику/Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением Поставщика/Подрядчика/Исполнителя и Производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в целях надлежащего исполнения данных обязательств. 2.5.11. Поставщик обязуется своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями контракта и оказать сопутствующие услуги (указывается только в случае наличия информации предусмотренной пунктом 2.2.1.4). либо 2.5.11. Подрядчик/Исполнитель обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы,

оказать услуги, указанные в

(указывается соответствующее приложение) в соответствии с

условиями контракта.

2.5.12. Государственный заказчик/Заказчик обязан принять товар, работу, услугу в соответствии с разделом

настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, работы, услуги, подписать соответствующий акт и товарно-транспортные накладные (при наличии) и передать Поставщику/Подрядчику/Исполнителю.

2.5.13. Государственный заказчик/Заказчик обязан обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта. 2.5.14. Государственный заказчик/Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем условий настоящего контракта.

2.6. Раздел "Порядок приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг".

2.6.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966; - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965 (данный пункт включается в проект контракта только в случаях когда объектом закупки является товар) 2.6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик/Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком/Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Сторон настоящего контракта дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. По решению Государственного заказчика/Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Государственным заказчиком/Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком/Заказчиком), либо Поставщику/Подрядчику/Исполнителю в те же сроки Государственным заказчиком/Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Государственным заказчиком/Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

2.6.3. Государственный заказчик/Заказчик обязан осуществить приемку поставленного товара в день поставки. В

случае поставки товара с нарушением условий предусмотренных п.

контракта Государственный

заказчик/Заказчик обеспечивает приемку товара в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае проведения экспертизы поставленного товара экспертами, экспертными организациями Государственный заказчик/Заказчик составляет документ о приемке товара в течение 3 рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. либо 2.6.3. Государственный заказчик/Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ,

оказанных услуг в срок не превышающий

дней с момента письменного уведомления

Подрядчиком/Исполнителем Государственного заказчика/Заказчика о готовности работ, услуг к передаче. В случае

выполнения работ, оказания услуг с нарушением условий предусмотренных п.

контракта

Государственный заказчик/Заказчик обеспечивает приемку их результата в срок, не превышающий

рабочих дней.

В случае проведения экспертизы результата выполненных работ, оказанных услуг экспертами, экспертными организациями Государственный заказчик/Заказчик составляет документ о их приемке в течение 3 рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

2.6.4. Государственный заказчик/Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров, работ, услуг и устранено Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем. 2.6.5. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге отражаются Государственным заказчиком/Заказчиком в отчете, размещаемом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (до введения в эксплуатацию единой информационной системы) и содержащем информацию: 1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, выполненная работа, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ. Порядок подготовки и размещения отчета, форма указанного отчета определены Правительством Российской Федерации. 2.6.6. При приемке товара, работ, услуг подлежат проверке объем и качество поставленного товара, работ, услуг. 2.6.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, импортного товара - международным стандартам упаковки. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятий к конечному месту эксплуатации (данный пункт включается в проект контракта только в случаях когда объектом закупки является товар). 2.6.8. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Государственному заказчику/Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения 2 к настоящему контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (данный пункт включается в проект контракта только в случаях когда объектом закупки является товар).

2.6.9. В случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязаны безвозмездно устранить недостатки товара, работ, услуг в течение

дней с момента заявления о них Государственным заказчиком/Заказчиком либо возместить

расходы Государственного заказчика/Заказчика на устранение недостатков товара, работ, услуг.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение

дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям контракта(данное условие применимо только к товарам).

2.6.10. По итогам приемки товара и сопутствующих услуг, результата выполненных работ, оказанных услуг при

наличии документов, указанных в пункте

настоящего контракта, и при отсутствии претензий

относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других предусмотренных настоящим контрактом и его приложениями Государственный заказчик/Заказчик подписывает соответствующий акт, товарные

(товарно-транспортные) накладные (при наличии) и иные указанные в пункте

настоящего контракта

документы, подписание которых требуется со стороны Государственного заказчика/Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику/Подрядчику/Исполнителю.

2.7. Раздел "Ответственность сторон"

2.7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик/Заказчик направляет Поставщику/Подрядчику/Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 2.7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе за нарушение условий содержащихся в п. 2.5.1 контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" -

процентов цены контракта (размер процентов указывается Государственным заказчиком/Заказчиком исходя из указанного постановления и НМЦК).

Примечание. Фраза, выделенная курсивом, остается в случае если по условиям контракта Поставщик/Подрядчик/Исполнитель обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В противном случае данная фраза подлежит исключению.

2.7.3. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком/Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно вышеназванному постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063:

процента цены контракта (размер процентов указывается Государственным заказчиком/Заказчиком

исходя из указанного постановления и НМЦК).

2.7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик/Подрядчик/Исполнитель оплачивает Государственному заказчику/Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:

C = Сцб х ДП

где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:

К = х 100%

где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика/Заказчика. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком/Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик/Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

2.7.5. В случае не предоставления информации предусмотренной п.

контракта (пункт содержащий

обязанность Поставщика предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с ним, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта Государственный заказчик/Заказчик взыскивает с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства (данное условие подлежит обязательному включению в контракт, в случае если НМЦК превышает 100 млн. рублей). 2.7.6. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 2.7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 2.7.8. Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков. 2.7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.8. Раздел "Обеспечение исполнения контракта"

2.8.1. Государственным заказчиком/Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком/Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику/Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 2.8.2. Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2.8.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

2.8.4. Размер обеспечения исполнения контракта составляет

.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2.8.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 2.8.6. В случае внесения Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Государственным заказчиком/Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику/Подрядчику/Исполнителю при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании письменного обращения Поставщика/Подрядчика/Исполнителя в адрес Государственного заказчика/Заказчика или Государственным заказчиком/Заказчиком по своей инициативе в срок не превышающий 5 рабочих дней.

2.9. Раздел "Порядок урегулирования споров"

2.9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 2.9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Раздел 2.10. "Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта"

2.10.1. Настоящий контракт действует с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 2.10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 2.10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 2.10.4. Государственный заказчик/Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 2.10.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется по правилам, закрепленным в статье 95 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 2.10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

Раздел 2.11. "Прочие условия"

2.11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика/Подрядчика/Исполнителя, за исключением случая, когда новый Поставщик/Подрядчик/Исполнитель является правопреемником Поставщика/Подрядчика/Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 2.11.2. В случае перемены Государственного заказчика/Заказчика по контракту права и обязанности Государственного заказчика/Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Государственному заказчику/Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 2.11.3. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 2.11.4. Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента подписания Сторонами соответствующего соглашения при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем расходам. 2.11.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 2.11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон (не применяется при заключении контракта по итогам электронного аукциона). либо 2.11.6. Настоящий контракт составлен в электронном виде и считается заключенным со дня подписания его Сторонами усиленными неквалифицированными подписями (при заключении контракта по итогам электронного аукциона контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе контракта, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика/Заказчика).

2.12. Раздел "Приложения" должен содержать перечень всех документов, на которые по тексту ссылаются стороны контракта.

2.13. Раздел "Места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон" по содержанию должен отражать весь необходимый набор реквизитов позволяющих идентифицировать юридическое лицо, банковские реквизиты, посредством которых осуществляются все взаиморасчеты по контракту и иные данные по усмотрению сторон.

3. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе когда необходимо предварительное выполнение проектных работ, помимо требований, предусмотренных пунктом 2.5 Типовых условий, предусматриваются следующие условия: 3.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренную в контракте работу лично. либо 3.1. Подрядчик при выполнении работ вправе привлекать к исполнению своих обязательств по контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед Государственным заказчиком/Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком/Заказчиком обязательств по договору подряда. 3.2. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Государственного заказчика/Заказчика. Подрядчик обязан использовать предоставленный Государственным заказчиком/Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Государственным заказчиком/Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток. либо 3.2. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить строительство необходимыми материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием. 3.3. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. 3.4. Подрядчик обязан передать Государственному заказчику/Заказчику всю необходимую исполнительную документацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) Государственному заказчику/Заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации;

4. В контрактах на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются разделы (пункты), регламентирующие: 1) требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и вводу товара в эксплуатацию, если это предусмотрено технической документацией на товар; 2) требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

5. В контракте на аренду недвижимого имущества помимо требований, предусмотренных пунктом 2.5 Типовых условий, предусматриваются следующие условия: 5.1. Арендодатель обязан за счет собственных средств осуществить все необходимые мероприятия по государственной регистрации настоящего контракта (данный пункт включается при условии заключения контракта на срок свыше 1 года).

6. В случае необходимости в контракты могут быть включены иные условия, не противоречащие законодательству о контрактной системе, иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Условия, выделенные курсивом, подлежат самостоятельному редактированию заказчиком в зависимости от специфики гражданско-правовых отношений.