Вход
- Главная
- Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 16 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении типовых форм контрактов (типовых условиях контрактов), заключаемых медицинскими организациями для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, а также случаях и условиях их применения"
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 16 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении типовых форм контрактов (типовых условиях контрактов), заключаемых медицинскими организациями для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, а также случаях и условиях их применения"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, приказываю:
1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 16 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении типовых форм контрактов (типовых условиях контрактов), заключаемых медицинскими организациями для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, а также случаях и условиях их применения" изложить в новой редакции:
"Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия
"Об утверждении типовых форм контрактов (типовых условиях контрактов), заключаемых медицинскими организациями для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, а также случаях и условиях их применения"
В соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. N 118 "Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения" и в целях единообразного Применения законодательства Российской Федерации, совершенствования договорно-правовой работы в медицинских организациях Республики Мордовия, а также для исключения необоснованного расходования бюджетных средств при заключении и исполнении контрактов приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Типовую форму контракта на закупку товара;
Типовую форму контракта на оказание услуг;
Типовую форму контракта на выполнение работ.
2. Направить утвержденные типовые формы контрактов в Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике для размещения в Региональной системе электронной торговли Республики Мордовия.
3. Утвержденные типовые формы контрактов применяются для закупки товаров, работ, услуг качественные и технические характеристики которых соответствуют стандартным показателям и значениям. Типовые контракты являются универсальными и используются для закупки товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренными Законом о контрактной системе.
4. Разработанные типовые формы контрактов не применяются для закупки товаров, работ, услуг, которые являются технически и (или) технологически сложными, а также инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера.
5. В типовые формы контрактов могут быть включены иные условия, не противоречащие действующему законодательству. Особые условия каждой закупки устанавливаются посредством описания объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе в техническом задании, которое будет являться неотъемлемой частью контракта.
6. Внесение изменений в типовые формы контрактов осуществляются в порядке, установленном для разработки и утверждения типовых форм контрактов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Аросланкину А.П.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
|
Первый заместитель Министра |
Е.А. Степанова |
Типовая форма
контракта на закупку товаров
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791)
"город __________ "__" _________ 20__ год
__________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице ___________, действующего на основании ____________________, с
одной стороны, и ______________________, (для юридических лиц
указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН,
место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по
месту жительства), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице
_______________, действующ__ на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
контрактной системе), при способе определения Поставщика _______
(протокол __ N __ от ________) заключили настоящий контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику _________ (далее -
Товар), количество, общая и единичная стоимость, характеристика которого
установлены в Описании объекта закупки (приложение N 1 к Контракту), а
Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных
правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара,
устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии
с условиями Контракта.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества
и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами,
утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться
соответствующими документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром,
который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами
или функционированием при штатном использовании. Год выпуска - 20__ год.
<*>
1.4. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги (выполнить
работы), связанные с поставкой Товара:
1.4.1. ___________ в течение ____ (________) календарных дней с
момента доставки Товара Заказчику.
2. Цена Контракта, источник финансирования
2.1. Цена Контракта составляет ____ (________) рублей.
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _____________.
с НДС:
в том числе НДС - ____% (________ процентов), ____ (________)
рублей (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта
(с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику,
Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд
медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального
страхования).
Источник финансирования: средства _______________.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о
контрактной системе и Контрактом.
2.3. Цена Контракта включает в себя: ________________.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества
поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны
составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.5. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество
Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10%
(десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения
к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10%
(десять процентов) цены Контракта, При уменьшении предусмотренного
Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на
предусмотренное в Контракте количество такого товара.
3. Порядок, срок и место исполнения обязательств
3.1. Место поставки Товара: ______________________.
3.2. Срок поставки Товара: ________________________.
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при
транспортировке.
Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям
нормативно-технической документации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен
передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару,
указанные в п. 6.1 Контракта.
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе
отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком
составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся
сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о
причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принимающего заявку.
В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о
просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени
заказа и времени просрочки поставки Товара.
Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер
ответственности, предусмотренных Контрактом.
4. Порядок и сроки оплаты товара
4.1. _______________________.
4.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом
оформленных документов, указанных в п. 6.1 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в
Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств по Контракту.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и
сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных
Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в
случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия
Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.9. Право на привлечение заказчиком субподрядчиков,
соисполнителей предусмотрено.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества
поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в
соответствии с п. 6.3. Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках,
обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих
дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при
осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства
отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в
течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик
обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за
поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар
надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение
экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов Исполнения
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Не позднее ____ (________) рабочих дней с момента
возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа,
пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение
____ (_______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки
(штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае
полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении
претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
5.2.6. В течение ____ (________) рабочих дней с даты фактического
исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по
взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки
(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое
заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской
гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик
обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в
соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа
гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта
исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной
Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта
приема-передачи товара по Контракту на основании представленных
Поставщиком документов, указанных в п. 6.1 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар
надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
Товара в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в
соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия
Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в
соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы,
указанные в п. 6.1 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а так же к установленному Контрактом сроку обязан
предоставить заказчику результаты поставки Товара, при этом заказчик
обязан обеспечить приемку поставленного товара.
Указанную информацию своевременно представить также и по запросу
Заказчика в сроки, указанные в запросе.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам,
техническим регламентам и т. п.), установленным законодательством
Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по
запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения
указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше
требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке
Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,
установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не
зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное
влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в
установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1
(одного) рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о
невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные
Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться
адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной
Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.11. Поставщик обязан предоставлять информацию о всех
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с
Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов цены Контракта. Указанную информацию предоставить
Заказчику в течение десяти дней с момента заключения Поставщиком
договора с соисполнителем, субподрядчиком. <**>
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не
превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Поставщика - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
Товара.
6. Порядок и сроки приемки поставляемого Товара
6.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком
Товара, регистрационных удостоверений и сертификатов (деклараций о
соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов,
подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны
Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта
приема-передачи товаров.
6.2. ________________________.
6.3. Для проверки соответствия качества поставленного Товара
требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, заказчик
проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
6.4. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае
выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара,
препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности
упаковки, повреждение содержимого и т. д.) Поставщик обязан безвозмездно
устранить недостатки Товара в течение ____ (_______) календарных дней с
момента письменного уведомления о них заказчиком.
6.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан
доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в
течение ____ (_______) календарных дней с момента письменного
уведомления о нем заказчиком.
6.6. При отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству
поставленного Товара заказчик в течение ____ (________) рабочих дней
подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт
приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается
переданным Поставщиком заказчику.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в
соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид
Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара,
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Описанием
объекта закупки (приложение N 1 к Контракту), должно соответствовать
законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.
7.2. ______________________________.
7.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено
следующими документами в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
сертификатом соответствия Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии (или декларацией), оформленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сертификатом (паспортом) качества производителя, другими
документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской
Федерации;
техническим паспортом;
гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;
инструкцией по эксплуатации. <*>
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
7.5. Поставка Товара с остаточным сроком годности, менее указанного
в настоящем пункте, может производиться только с предварительного
письменного согласия Заказчика.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара
по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара
существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить
Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества,
осуществляются за счет Поставщика.
7.5.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования
Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.5.2. В период действия гарантийного срока замена Товара
осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является
результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного
обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или
третьих лиц.
7.5.3. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара
ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа
устанавливается в идее фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере
не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и
определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, по формуле:
,
где:
- цена Контракта;
- стоимость фактически исполненного в установленный срок
Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке Товаров, в том числе отдельных этапов исполнения
Контракта;
- размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
- количество дней просрочки.
Коэффициентопределяется по формуле:
где:
- количество дней просрочки;
- срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в
безакцептном порядке.
8.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или
вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожаров и т. д.), действий объективных
внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти
и управления и т. п.), подтвержденных в установленном законодательством
порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые
Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.7. В случае не предоставления в установленный настоящим
Контрактом срок Поставщиком информации о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Поставщиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до
предоставления Поставщиком указанной информации Заказчику. <**>
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения
исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких
обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков
поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником
закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения Контракта не
применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена
Контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____%
(_______ процентов), от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет _____ (________) рублей.
При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет
обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о
контрактной системе.
9.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик
может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта на ______________.
9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его
обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта
на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.5 Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с
возмещением ущерба в полном объеме.
9.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику.
Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в Контракте, в течение ___ (_______) рабочих дней
с даты окончания срока исполнения Контракта.
9.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при
реорганизации Поставщика или Заказчика.
9.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров
и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.
9.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а
при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона
- в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о
контрактной системе.
10.2. Контракт действует до __________, но, в любом случае, до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о
расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком;
10.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке
Товара более чем на ___ (_______) календарных дней;
10.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
10.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству
поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков);
10.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной)
банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также
представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона
о контрактной системе;
10.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора
купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка
товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в
следующих случаях:
10.6.1. при существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1
статьи 523 ГК РФ);
10.6.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика
срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
10.6.3. в случае существенного нарушения требований к качеству
поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
10.6.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков
поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
10.6.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный
Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);
10.6.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование
Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при
условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой
принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе
и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком
требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в единой информационной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10
(десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Контракта. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий
Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики
Мордовия, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном
порядке.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты, датой получения уведомления признается дата
получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне
указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об
отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в ____ (________) экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае
заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт
заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70
Закона о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения
к Контракту:
приложение N 1 "Описание объекта закупки";
приложение N 2 "Акт приема-передачи товара";
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Поставщик
_________/ _________ __________/ _________
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Указывается при закупке оборудования
<**> Данный пункт включается в случае, если размер начальной
(максимальной) цены контракта составляет 100 млн. рублей при
осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.
Приложение __
от "__" _______ 201__ г. N __
Описание
объекта закупки
|
N |
Наименование товара |
Характеристика товара |
Ед. изм. |
Количество |
Страна происхождения товара и данные документа, подтверждающего это (при наличии такого документа) |
Цена за ед. без НДС, руб. |
Стоимость без НДС, руб. |
Цена за ед. с НДС, руб. |
Стоимость с НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
От Заказчика: От Поставщика:
____________/ _________ ____________/ _________
М.П.
Приложение __
от "__" _______ 201__ г. N __
Акт
приема-передачи товара
г. Саранск "__" __________ 201__ г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице _____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с одной стороны и
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от "____" __________ 20__ г.
N__________
(далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке
товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг)
соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены
"__" ________ 20__ г., фактически выполнены "__" _________ 20__ г.
4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями
Контракта ______________________________________________________________.
6. В соответствии с п. ____________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _________________________________________ (указывается порядок
расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет: _______________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания
штрафных санкций, составляет ___________________________________________.
От Заказчика принял: От Поставщика передал:
______________________ ____________/ __________
__________/__________ __________/__________
М.П. М.П.
Типовая форма
контракта на оказание услуг
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791)
"город _________ "___" _________ 20___ год
___________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице _______________, действующего на основании ____________, с одной
стороны, и ___________ (для юридических лиц указываются полное
наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту
жительства), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________,
действующ__ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Федерального закона от 05 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), при способе
определения Исполнителя _________ (протокол ____ N ___ от _______)
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по
___________ (далее - Услуги) в соответствии с Описанием объекта закупки
(приложение N 1 к Контракту), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке
и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных
правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг,
устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии
с условиями Контракта.
2. Цена Контракта, источник финансирования
2.1. Цена Контракта составляет _____ (_______) рублей,
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании ________________.
с НДС:
в том числе НДС - ____% (______ процентов), _______ (_______) рублей
(далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта
(с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Исполнителю,
Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд
медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального
страхования).
Источник финансирования: _______________________.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о
контрактной системе и Контрактом.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых
Услуг и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и
подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем
Услуг может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять
процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из
установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 10%
(десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного
Контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы Услуги.
3. Порядок, срок и место оказания Услуг
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Описанием объекта
закупки.
3.2. Место оказания Услуг: _____________________.
3.3. Срок оказания Услуг: ______________________.
4. Порядок и сроки оплаты оказанной услуги
4.1. ________________________________.
4.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленных документов, указанных в п. 6.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по
Контракту принять и оплатить Услуги в соответствии с установленным в
Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых
Услуг.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и
сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях,
предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в
том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения
Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не
приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте,
становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия
Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Право на привлечение заказчиком субподрядчиков,
соисполнителей предусмотрено.
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем
результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с
п. 6.3. Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания Услугу в течение 2 (двух) рабочих дней
после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при
осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг, отступления от
условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их
недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом
Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного
представителя для контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту
и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные
Услуги в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы
оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Не позднее ___ (_______) рабочих дней с момента
возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа,
пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение
___ (_______) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки
(штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае
полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении
претензий, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями Контракта.
5.2.6. В течение ___ (______) рабочих дней с даты фактического
исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по
взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки
(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое
заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о
расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской
гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик
обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в
соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа
гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта
исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной
Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки
оказанных Услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем
документов, указанных в п. 6.1 Контракта
5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
оказания Услуг в рамках Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в
соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия
Заказчика.
5.3.6. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту
других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т. п., по видам (содержанию)
Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в
соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы,
указанные в п. 6.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить
заказчику результаты оказания Услуги, при этом заказчик обязан
обеспечить приемку поставленного товара.
Указанную информацию своевременно представить также и по запросу
Заказчика в сроки, указанные в запросе.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта предоставить
по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня
получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие
Услуг указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке
Заказчиком Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях,
установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не
зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное
влияние на качество результатов оказываемых Услуг или создать
невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить
об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после
приостановления оказания Услуг.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о
невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные
Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомление об
изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет
считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной
Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.10. Предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта. Указанную информацию предоставить Заказчику в течение
десяти дней с момента заключения Исполнителем договора с соисполнителем,
субподрядчиком. <*>
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не
превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Исполнителя - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера Исполнителя отсутствует судимость за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием
Услуги.
6. Порядок и сроки сдачи и приемки оказанных Услуг
6.1. _____________________________.
6.2. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В
случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
6.3. Для проверки представленных Исполнителем результатов на их
соответствие условиям Контракта, заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов может проводиться заказчиком своими силами или к
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
7. Гарантии
7.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют
требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам,
регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям
законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания
Услуг.
7.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет
___ (______) ______ с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных
услуг.
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за
свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки
Услуг.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то
Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан
устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их
устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается
на период устранения недостатков.
7.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования
результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного
срока.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере
не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, по формуле:
,
где:
- цена Контракта;
- стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Контракта;
- размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента;
- количество дней просрочки.
Коэффициентопределяется по формуле:
где:
- количество дней просрочки;
- срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени.
При, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в Случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Заказчик
производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени) в без акцептном порядке.
8.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или
вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожаров и т. д.), действий объективных
внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти
и управления и т. п.), подтвержденных в установленном законодательством
порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые
Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.7. В случае не предоставления в установленный настоящим
Контрактом срок Исполнителем информации о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Исполнителем с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до
предоставления Исполнителем указанной информации Заказчику". <*>
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1 Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения
исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких
обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдения сроков
оказания Услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнение Контракта не применяется, если участником
закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения Контракта не
применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена
Контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной
(максимальной) цены контракта.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем
самостоятельно.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____%
(_______ процентов), от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет ____ (________) рублей.
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать
пять процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о
контрактной системе.
9.3. Исполнитель в ходе исполнения Контракта вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Исполнитель
может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта на _________.
9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его
обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта
на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.5 Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с
возмещением ущерба в полном объеме.
9.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату
Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение ___ (_______) рабочих
дней с даты окончания срока исполнения Контракта
9.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при
реорганизации Исполнителя или Заказчика.
9.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров
и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
9.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срок действия банковской гарантии.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а
при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона
в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной
системе.
10.2. Контракт действует до ________, но, в любом случае, до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае Одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о
расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем;
10.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию
Услуг более чем на ___ (_______) календарных дней;
10.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг -
более двух раз более чем на ___ (_______) календарных дней;
10.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству
оказываемых Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков);
10.4.5. установления факта предоставления недостоверной
(поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а
также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям
Закона о контрактной системе;
10.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что
Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения исполнителя.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора
возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в
статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
10.6.1. в любое время без указания причин при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ);
10.6.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению
Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к
сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.6.3. если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не
будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю
разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем
в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта
(пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.6.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки
результата Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были
устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми
(пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.6.5. если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания
Услуг, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта
утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи
405 ГК РФ).
10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных Услуг с
привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой
принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе
и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком
требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в единой информационной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10
(десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено
нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило
не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики
Мордовия. Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты, датой получения уведомления признается дата
получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне
указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об
отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае
заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт
заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70
Закона о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности
Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на
тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя,
за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником
Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения
к Контракту:
приложение N 1 "Описание объекта закупки";
приложение N 2 "Акт приемки оказанных услуг";
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
_________/ _________ _________/ _________
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
Заказчик Исполнитель
--------------------------------
<*> Данный пункт включается в случае, если размер начальной
(максимальной) цены контракта составляет 100 млн. рублей при
осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.
Приложение __
от "__" _______ 20__ г. N __
Описание
объекта закупки
Заказчик Подрядчик
_________/ __________ _________/ __________
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
Приложение __
от "__" _______ 20__ г. N __
Акт
приемки оказанных услуг
"город"____________ "__" _________ 20__ г.
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице _____________________________________________________,
действующ____ на основании Устава с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от "__" ______ 20_ г. N_____ (далее -
Контракт) Исполнитель выполнил
_________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны
"___" ________ 20___ г., фактически оказаны "___" ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями
Контракта __________________________.
6. В соответствии с п. _________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет: _______________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю с учетом удержания
штрафных санкций, составляет ___________________________________________.
8. Результаты оказанных услуг по Контракту: _______________________.
От Заказчика принял: От Исполнителя:
______________________ _____________ /__________
__________/__________ __________/__________
М.П. М.П.
Типовая форма
контракта на выполнение работ
(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791)
город _________ "___" _________ 20___ год
____________________, именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и ________________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место
нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по
месту жительства), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице
______________, действующ__ на основании с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
контрактной системе), при способе определения Подрядчика ___________
(протокол ___ N ___от _______) заключили настоящий контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем
1. Предмет Контракта
1.1. Контракт определяет порядок взаимодействия Сторон при
осуществлении совместных действий по выполнению и финансированию работ
по ____________, расположенного по адресу: ___________________ (далее -
"Объект") за счет средств _____________ бюджета, в соответствии с
условиями настоящего контракта, требованиями СНиП и проектно-сметной
документацией или/и локальной сметой (приложение N ____) являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
по выполнению всех работ, предусмотренных Контрактом, собственными
силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии
с разработанной проектно-сметной документацией или/и локальной сметой.
Вся полнота ответственности при выполнении работ по соблюдению норм,
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на
Подрядчика.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать Объект готовым к
эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в
соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ (далее
- "График выполнения работ") (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой
частью Контракта.
1.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ по Контракту, принять их результат и оплатить
обусловленную Контрактом цену.
2. Цена Контракта и порядок его оплаты, источник финансирования
2.1. Цена контракта составляет (_____________) рублей.
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании ________________.
с НДС:
в том числе НДС - ___% (__________процентов), _____ (__________)
рублей (далее - "Цена Контракта").
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта
(с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику,
Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы
физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: средства _______________.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о
контрактных системе и Контрактом.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества выполняемых
Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и
подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4 По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ
может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять
процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из
установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10%
(десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного
Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы Работы."
2.5. Цена Контракта включает в себя: _________________.
2.6. Заказчик осуществляет оплату работ в порядке, предусмотренном
Контрактом.
2.7. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт
приемки выполненных работ (форма N КС-2), без претензий заказчика,
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акта
сдачи-приемки работ без претензий заказчика, счет на оплату и
счет-фактура, выставленные подрядчиком, исполнительную документацию и
документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые
работы, исполнительные схемы, счета - фактуры, накладные на материалы
(по требованию) и другие документы). Подрядчик предусматривает 1% на
непредвиденные работы от общего объема работ без увеличения предложенной
ценой контракта. Непредвиденные работы предъявляются отдельным актом
выполненных работ (КС-2, КС-3).
2.8. ___________________________.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере,
установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее
прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3. Порядок, срок и место выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:
__________________.
3.2. Место выполнения работ: ___________________.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и
письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
4.1.2. Обеспечить:
а) выполнение работ в полном соответствии с:
- проектно-сметной документацией и/или локальной сметой (Приложение
N ___ к настоящему Контракту):
- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в
сфере строительства:
б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во
время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и
земельного законодательства:
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
в соответствии с пунктом 5.3. настоящего контракта, а также в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта.
г) Подрядчик предоставляет График выполнения работ (Приложение N
__) Заказчику на согласование на стадии заключения Контракта.
4.1.3. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего
оборудования.
4.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления заказчику
перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с
указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика. Перед началом
работ Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком конкретные
тип, вид, марку и стоимость материалов, которые будут использованы при
выполнении работ.
4.1.5. Применяемые при выполнении работ материалы, способы
выполнения работы должны соответствовать требованиям: действующих СНиП и
ГОСТ, техническим условиям, требованиям противопожарной безопасности и
техники безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных
работ, государственным стандартам, действующим на территории Российской
Федерации, а также указаниям Заказчика и иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы.
4.1.6. За порчу мебели, оборудования, имущества Заказчика, в том
числе и ранее выполненных работ по капитальному ремонту объекта, при
выполнении работ ответственность несет Подрядчик.
4.1.7. Заключить договоры со специализированными организациями для
выполнения пусконаладочных работ, обеспечить присоединение вновь
построенных коммуникаций к действующим сетям или поручить это
субподрядчику по дополнительному соглашению, без увеличения стоимости
настоящего Контракта.
4.1.8. Осуществлять поставку на строительную площадку материалов,
изделий, конструкций, строительной техники и механизмов, за исключением
материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.
4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Информировать
Заказчика о привлечении субподрядных организаций к выполнению
контрактных обязательств.
4.1.10. Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от
начала работ до приемки Заказчиком завершенных ремонтно-строительных и
монтажных работ, обеспечить сохранность приобъектных сооружений,
механизмов, материальных ценностей. До передачи объекта Заказчику,
ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненных работ, несет Подрядчик.
4.1.11. Предъявлять заказчику все необходимые документы,
удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.
4.1.12. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых
противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли.
4.1.13. Немедленно известить заказчика и до получения
соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.1.14. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом
сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы.
4.1.15. Подрядчик несет имущественную ответственность за
деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы:
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
4.1.17. По требованию заказчика представлять копии платежных
документов, договоров на поставку продукции и других документов;
4.1.18. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных
средств
4.1.18. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке
работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь,
строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также
строительный мусор.
4.1.19. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у
третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их
проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести
ответственность перед третьими лицами.
4.1.20. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту о
приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных
работ и затрат (формат КС-3) и акта сдачи-приемки работ
4.1.21. Письменно известить заказчика в течение 5 (пяти) дней о
готовности объекта к приемке выполненных работ.
4.1.22. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим
контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.23. Предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта. Указанную информацию предоставить Заказчику в течение
десяти дней с момента заключения Исполнителем договора с соисполнителем,
субподрядчиком". <*>
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с подписанным заказчиком и подрядчиком актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия
замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту
выполнения работ на весь период действия настоящего контракта.
4.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых
работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и
качеству выполненных работ.
4.3.4. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим контрактом.
4.3.5. Возвратить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные
подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога, в том
числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней,
со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования
подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.7. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Потребовать устранения дефектов выявленных в течение срока,
предусмотренного пунктом 6.2 настоящего контракта.
4.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших
после выполнения работы подрядчиком.
4.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.
4.4.4. Право на привлечение Государственным заказчиком
субподрядчиков, соисполнителей предусмотрено.
4.4.5. Осуществлять надзор за ходом ремонтно-строительных и
монтажных работ; подписывать акты на выполненные работы, проверять
соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования,
строительных конструкций - условиям Контракта, проектно-сметной
документации/локальной сметой, требованиям СНиП и действующей
нормативной документации.
4.4.6. Если Подрядчик без уважительных причин не приступил к
выполнению работ по Договору или выполняет работы с серьезными
нарушениями Календарного плана их проведения, ставя под угрозу сроки
окончания работ по Договору, некачественно выполняет работы, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора. Заказчик вправе уплатить
исполнителю за фактически произведенные затраты, согласованные с
Подрядчиком, но не свыше цены работ, выполненных до получения извещения
об отказе.
4.4.7. Представитель Заказчика имеет право:
- отдавать предписание о запрещении применения технологий,
материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный уровень
качества, не соответствующих требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин;
- вносить рекомендации о замене работника Подрядчика,
неудовлетворительно выполняющего работы по договору; приостанавливать
выполнение работ до замены указанного работника;
- полностью или частично приостановить работу на такие периоды
времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных
условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
- беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех типов
работ в любое время суток в течении всего периода выполнения работ по
строительству объекта.
4.4.8. Не принимать к оплате объемы работ, не согласованные
заказчиком, ведущие к изменению цены договора.
4.4.9. При обнаружении в ходе контроля (надзора) отступлений от
условий настоящего договора и проектно-сметной документации и/или
локальной сметой, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или
иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной
форме, назначив срок их устранения.
4.4.10. Заключить дополнительный Договор с Заказчиком на возмещение
коммунальных услуг, одновременно с заключением настоящего Договора, с
установкой приборов учета потребления энергии Подрядчиком, прошедших
поверку.
4.4.11. Выполнить в полном объеме иные обязательства,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Контрактом.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. _________________________.
5.2. В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, заказчик
вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.
5.3. При приемке выполненной работы (ее результатов) заказчик
обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
5.4. В случае установления по результатам экспертизы факта
ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), Подрядчик
обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением
экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и
копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты заказчика.
5.5. Результат выполненных работ переходит в собственность
заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ после чего заказчик берет на
себя риск его случайной гибели или повреждения.
Любое отклонение от требований нормативных документов и Договора
непосредственно в процессе выполнения работ и влекущее ухудшение их
качества, является дефектом.
Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям
действующих на территории Российской Федерации норм, правил, ГОСТов,
СНиП.
6. Скрытые работы
6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем
Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только
после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде
заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию,
ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и
лабораторных исследований, но не позднее, чем за ___ (______) дня до
начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к
указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ,
подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик
составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.
Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его
счет.
6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал
производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим
закрытию, они не должны закрываться Подрядчиком без письменного
разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя
Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об
этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем
Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых
работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и
Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и
актов гидравлического испытания и приемки каждой системы в отдельности и
т. д.
7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией, действующими нормами и техническими условиями,
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
7.2. __________________________.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они
произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в
пункте 7.3 Контракта недостатков Заказчик извещает Подрядчика о
необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для
участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в
извещении. В течение _____ (_______) дней после получения уведомления
Подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт,
в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления
соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию
(независимого эксперта) в данной области. Экспертиза может быть
назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения
Подрядчика в течение ____ (_______) дней от составления указанного в
настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт
самостоятельно с привлечением экспертной организации (независимого
эксперта) в данной области. При этом расходы на соответствующую
экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или
причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению
между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в
пункте 7.3 Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие
недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные
недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему
выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов
в разумный срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от
устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в
течение ____ (_______) дней со дня подписания указанного в настоящем
пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения
дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения
соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для
устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих
расходов за счет Подрядчика.
8. Контроль за ходом и качеством выполняемых работ
8.1. Заказчик обязан осуществлять контроль за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
применяемых материалов.
8.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за работами
вправе в установленном законом порядке заключать Договоры об оказании
услуг по осуществлению строительного контроля за ходом и качеством
выполняемых работ с организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом
Подрядчика в ___-дневный срок после заключения такого Договора. В
уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут
осуществлять строительный контроль, и наименование инженерной
организации.
8.3. Заказчик либо инженерная организация от имени и по письменному
поручению Заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за
соблюдением Подрядчиком Графика производства работ, качеством
выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых
им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
8.4. Подрядчик ведет общий и/или специальный журнал производства
работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а
также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Представитель Заказчика производит записи в журнале. Заказчик или
инженерная организация регулярно проверяет и своей подписью подтверждает
записи в журнале.
8.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им
инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
9. Обеспечение исполнение Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для
обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том
числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества,
соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение
ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником
закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения Контракта не
применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт,
является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена
Контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной
(максимальной) цены Контракта.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком
самостоятельно.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____%
(_________ процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет ____ (_________) рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать
пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, Подрядчик, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о
контрактной системе.
9.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить
Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик
может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта на ____________.
9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его
обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать,
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта
на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если
Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не
соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение
исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.5 Контракта,
признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является
основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с
возмещением ущерба в полном объеме.
9.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику.
Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов,
представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение
____ (_______) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения
исполнения Контракта.
9.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при
изменении законодательства Российской Федерации, а также при
реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать
сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров
и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.11. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в
срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта
превышает 100 млн. рублей.
10.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере
не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, по формуле:
,
где:
- цена Контракта;
- стоимость фактически исполненного в установленный срок
Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании
документа о приемке Услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
Контракта;
- размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента;
- количество дней просрочки.
Коэффициент, определяется по формуле:
где:
- количество дней просрочки;
- срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
При, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты
пени.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. Размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, дели цена контракта
превышает 100 млн. рублей,
10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени) в без акцептном порядке.
10.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от
исполнения обязательств по Контракту.
10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой
Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т. д.), действий
объективных внешних факторов (военных действий, актов органов
государственной власти и управления и т. п.), подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а
также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.7. В случае не предоставления в установленный настоящим
Контрактом срок Подрядчиком информации о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена
которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов
цены Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного
Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до
предоставления Подрядчиком указанной информации Заказчику. <*>
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Республики Мордовия.
12. Особые условия
12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а
при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона
в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной
системе.
12.2. Контракт действует до ________, но, в любом случае, до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном
объеме.
12.3 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Подрядчик представляет по запросу, заказчика в сроки,
указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему контракту.
12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
1.2.9. Контракт составлен в ____ (_______) экземплярах, по одному
для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
|
ЗАКАЗЧИК |
ПОДРЯДЧИК |
|
__________________________________ __________________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
__________________________________ __________________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
--------------------------------
<*> данный пункт включается в случае, если размер начальной
(максимальной) цены контракта составляет 100 млн. рублей при
осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
Приложение __
от "__" _______ 20__ г. N __
Описание
объекта закупки
Заказчик Подрядчик
__________/ _________ __________/ _________
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
МП МП
Приложение __
от "__" _______ 20__ г. N __
График
выполнения работ
|
N |
Наименование работ |
Периоды производства работ, 201__ год |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик Подрядчик
_________/ __________ ___________/ ________
"__" ________ 20__ г. "__" ________ 20__ г.
МП МП"
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
Министр |
М.Ю. Морозов |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 29 июля 2016 г. N 791 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 16 мая 2014 г. N 539 "Об утверждении типовых форм контрактов (типовых условиях контрактов), заключаемых медицинскими организациями для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, а также случаях и условиях их применения"
Текст приказа опубликован в газете "Известия Мордовии" от 29 июля 2016 г. N 82-38