Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области от 23 июля 2024 г. N 067/10/104-450/2024

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в следующем составе: Заместитель председателя Комиссии:

- Н.А. Мишенькина - заместитель руководителя Смоленского УФАС России; Члены Комиссии:

- В.В. Шлыкова - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России;

- О.В. Ильюшенкова - специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Смоленского УФАС России; при участии в дистанционном режиме при рассмотрении обращения представителей:

- заказчика: Богрянцевой С.В. (решение N8 от 24.09.2019);

- ответчика: Трубицина О.А. (паспорт); в целях осуществления возложенных на Комиссию (приказ Смоленского УФАС России от 29.03.2023 N19/23) функций по рассмотрению вопросов о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков, рассмотрев в соответствии с пунктом 5 части 15 статьи 99 и части 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1078 (далее - 2 Правила), обращение Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области (далее - Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) информации об Индивидуальном предпринимателе Трубицыне Олеге Александровиче (далее также - Ответчик, подрядчик) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона: "Устройство спортивной площадки по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, пер. Советский, вблизи д.4а" (извещение N0163300030824000001),

УСТАНОВИЛА:

16.07.2024 Заказчик, во исполнение требований части 2 статьи 104 Закона, направил в Смоленское УФАС России обращение о включении информации об Индивидуальном предпринимателе Трубицыне Олеге Александровиче в Реестр в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона с извещением N0163300030824000001.

Комиссией в ходе рассмотрения обращения Заказчика установлено следующее. 07.02.2024 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru было размещено Извещение N0163300030824000001 о проведении электронного аукциона: "Устройство спортивной площадки по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, пер. Советский, вблизи д. 4а". Начальная (максимальная) цена контракта - 2 290 600,00 рублей.

Согласно протоколу подачи ценовых предложений от 15.02.2024 NЦПА1 на участие в закупке заявки подали два участника закупки, которыми были сделаны следующие ценовые предложения:

- участником с идентификационным номером 31 - 1 797 094,00 рублей (снижение 21,54%);

- участником с идентификационным номером 211 - 1 808 547,00 рублей.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.02.2024 NИЭА1 победителем закупки был признан участник с идентификационным номером 31 (ИП Трубицын О.А.), который получил право заключить контракт. 26.02.2024 между Заказчиком и ИП Трубицыным О.А. был заключен контракт N01633000308240000010001 на устройство спортивной площадки по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, пер. Советский, вблизи д. 4а (далее - контракт) на сумму 1 797 094,00 рублей.

Согласно части 8 статьи 95 Закона расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12.1 статьи 95 Закона в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 данной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 3 1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта по данному контракту подрядчик обязуется в срок, установленный пунктом 1.5 контракта, выполнить по заданию Заказчика работы по устройству спортивной площадки по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, пер. Советский, вблизи д. 4а (далее также - "работы"), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта способ выполнения работ определяется подрядчиком самостоятельно в соответствие с заданием Заказчика, локально-сметным расчетом (Приложение N1 к контракту), сводно- сметным расчетом (Приложение N2 к контракту), техническим заданием (Приложение N3 к контакту), ведомостью объемов работ (Приложение N4 к контакту), графиком выполненных работ (Приложение N5 к контакту) являющимися неотъемлемой частью контракта, Градостроительным кодексом РФ, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми актами, с учетом необходимости сохранения и улучшения муниципального имущества.

В соответствии с пунктом 1.6 контракта срок выполнения работ:

- начало - 01 мая 2024 года;

- окончание - 01 сентября 2024 года. Указанные сроки являются исходными для исчисления сроков, применения штрафов, пеней, неустоек указанных в контракте.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 1 797 094,00 рубля, НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 10.4 контракта данный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта. 4 Согласно приложению N5 к контракту были установлены следующие сроки выполнения работ: Физический объем работ Порядковый номер этапа Наименование этапа выполнения контракта и (или) выполнения контракта и Сроки исполнения этапа выполнения контракта и комплекса работ и (или) вида (или) комплекса работ и (или) (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) работ и (или) части работ вида работ и (или) части е р е н и я части работ отдельного вида работ (период) отдельного вида работ работ отдельного вида работ о л и ч е с т в о д . и з м К Е По локально-сметному с 01.05.2024 по 30.06.2024 1 Усл ед 1 расчету, раздел 1-5 По локально-сметному с 01.07.2024 по 01.09.2024 2 Усл ед 1 расчету, раздел 6 Как было указано выше, 26.02.2024 между Заказчиком и ИП Трубицыным О.А. был заключен контракт N01633000308240000010001; срок выполнения работ: с 01.05.2024 по 01.09.2024. 15.05.2024 Заказчик направил в адрес Ответчика письмо (исх. N303), в котором напоминал о необходимости выполнения работ по контракту. 22.05.2024 Заказчик направил в адрес Ответчика письмо (исх. N322), в котором указывал на то, что работы на объекте не ведутся, в связи с чем, требовал приступить к исполнению обязательств по контракту. 04.06.2024 Ответчик направил в адрес Заказчика письмо, в котором гарантировал выполнить все работы в полном объеме до 01.09.2024. 07.06.2024 Заказчик направил в адрес Ответчика письмо (исх. N348), в котором указывал на то, что работы на объекте не ведутся, в связи с чем, требовал незамедлительно приступить к исполнению обязательств по контракту. 19.06.2024 Ответчик направил в адрес Заказчика письмо, в котором указывал на то, что во избежание загрязнения асфальтированного покрытия и нарушения технологии укладки резиновой крошки, к выполнению соответствующих видов работ Ответчик приступит к 25.07.2024.

Повторно гарантировал выполнить все работы по контракту до 01.09.2024.

В связи с тем, что Ответчиком не были выполнены работы по контракту 02.07.2024 Заказчиком было принято решение об одностороннем расторжении контракта, которое в тот же день было размещено на сайте единой информационной системы.

Таким образом, датой надлежащего уведомления Ответчика считается 02.05.2024, т.е. дата размещения в единой информационной системе решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 11.07.2024 Ответчик направил в адрес Заказчика письмо, в котором указывал на то, что работы по укладке асфальта Ответчиком (с привлечением субподрядной организации) запланированы на конец августа. Предлагал заменить асфальтовое покрытие на бетонное, укладку которого (бетонное покрытие) смог бы выполнить самостоятельно без привлечения субподрядной организации и увеличения стоимости контракта. 11.07.2024 Заказчик направил в адрес Ответчика письмо (исх. N400), в котором отказывал в согласовании замену материалов, напоминал, что все работы по контракту должны быть выполнены в соответствии с требованиям контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона датой вступления в законную силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается 13.07.2024.

Как пояснил представитель Ответчика, после подписания контракта им велась 5 подготовка к выполнению работ на объекте, а именно:

- после заключения контракта Ответчиком стали проводиться сварочные работы (Заказчик был уведомлен);

- в связи с необходимостью привлечения субподрядной организации для выполнения работ по укладке асфальта такие работы были запланированы на конец августа;

- Ответчик выражал готовность выполнить все работы по контракту в регламентированный контрактом срок, о чем было неоднократно указано в его гарантийных письмах . Однако, Заказчиком не было отменено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Комиссия, проанализировав вышеуказанное и изучив материалы обращения, приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 16 статьи 95 Закона заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно части 1 статьи 104 Закона ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в единой информационной системе путем размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, предусмотренной настоящей статьей.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

Согласно части 4 статьи 104 Закона заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в срок, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 статьи 95 Закона, или не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику решения суда о расторжении контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 данной статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или 6 решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 данной статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков определен Правилами. Пунктами 11 и 12 Правил установлено, что уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 - 8 Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно пункту 13 Правил орган контроля осуществляет следующую совокупность действий:

а) рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона;

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок орган контроля принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 Правил:

а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;

б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:

- принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;

- надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов, указанных в пункте 11 Правил, выносится решение. В случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган выносит решение об отказе во включении информации о 7 поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.

Согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу статьи 2 ГК РФ гражданское законодательство исходит из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Согласно статье 10 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно и разумно. Вместе с тем, как неоднократно указывал Верховный Суд Российской Федерации, при рассмотрении вопроса о законности решения уполномоченного органа о включении или не включении лица в Реестр нельзя ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. Иное противоречит задачам арбитражного судопроизводства. Включение сведений об участнике закупки в Реестр осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения такого участника от заключения контракта, выявит обстоятельства, свидетельствующие о намерении участника размещения заказа отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения. При этом при рассмотрении вопроса о включении сведений в Реестр антимонопольный орган не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта. Комиссия Управления, проанализировав изложенное выше отмечает, что достаточных оснований полагать, что Ответчик при исполнении своих обязательств по контракту действовал недобросовестно не имеется (Ответчиком велась подготовка к исполнению контракта, проводились сварочные работы, доказательств того, что в течении оставшегося времени до окончания выполнения работ (больше месяца) работы по контракту не могли быть Ответчиком выполнены, Заказчиком не представлены), в связи с чем, оснований для включения информации об Индивидуальном предпринимателе Трубицыне Олеге Александровиче в Реестр не имеется. С учетом изложенного, Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99 и статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вышеуказанными Правилами и пунктом 7.10 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от 23.07.2015 N 649/15,

РЕШИЛА:

8 Информацию, представленную Администрацией Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области в отношении Индивидуального предпринимателя Трубицына Олега Александровича в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта от 26.02.2024 N 01633000308240000010001, заключенного по результатам проведения электронного аукциона: "Устройство спортивной площадки по адресу: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайский, пер. Советский, вблизи д.4а" (извещение N0163300030824000001), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не включать.

В соответствии с частью 11 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. Заместитель председателя Комиссии Н.А. Мишенькина Члены Комиссии В.В. Шлыкова О.В. Ильюшенкова

2024-3253