Распоряжение Правительства Москвы от 12 июля 2002 г. N 1013-РП "О создании Государственного образовательного учреждения города Москвы "Московская государственная академия акварели и изящных искусств"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2005 г. N 789-ПП установлено, что сроки выполнения проектных и строительных работ по объектам городского заказа, указанных в настоящем распоряжении, определяются адресными инвестиционными программами г. Москвы на соответствующий финансовый год

В целях развития художественного образования в городе Москве и подготовки, с учетом международного опыта, молодых художников - мастеров в области классической акварели и изобразительных искусств:

1. Принять предложение Комплекса социальной сферы Правительства Москвы о создании Государственного образовательного учреждения города Москвы "Московская государственная академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки" (далее "Академия") и проведении за счет средств городского бюджета проектирования и реконструкции в 2002-2004 гг. здания по адресу: ул.Б.Дмитровка, д.11, стр.1 для размещения в нем Академии.

2. Комитету по культуре:

2.1. Выступить в установленном порядке учредителем Академии как высшего учебного заведения.

2.2. Утвердить устав Академии по согласованию с Департаментом государственного и муниципального имущества города Москвы и Департаментом экономической политики и развития г.Москвы.

2.3. Принять на работу ректора Академии и заключить с ним срочный трудовой договор в установленном порядке.

2.4. Осуществлять финансирование деятельности Академии за счет средств, выделенных Комитету по культуре на содержание подведомственных учреждений.

2.5. Совместно с дирекцией Академии в месячный срок подготовить и утвердить в установленном порядке технологическое задание на разработку проекта реконструкции здания (п.1).

3. Управлению бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы:

3.1. После представления технологического задания в установленном порядке провести конкурс по определению организации на выполнение функций заказчика.

3.2. Конкурс по определению подрядной организации на выполнение работ по объекту (п.1) провести после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.3. Заключить договор с заказчиком, определенным на конкурсной основе, на выполнение работ по объекту (п.1).

4. Принять к сведению, что заказчик, определенный на конкурсной основе:

4.1. Представит в Управление бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы график выполнения работ по п.1 настоящего распоряжения.

4.2. Представит в Москомзем исходно-разрешительную документацию на выполнение работ (п.1) для оформления договора краткосрочной аренды земельного участка на период проектирования и реконструкции.

4.3. Закажет в Москомархитектуре разработку проекта на реконструкцию здания с последующим согласованием и утверждением его в установленном порядке.

4.4. Компенсирует Управе Тверского района затраты на разработку градостроительного заключения на реконструкцию объекта.

5. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы по предложению Управления бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы включать в инвестиционные программы на 2002 и последующие годы затраты на проектирование и реконструкцию здания (п.1) в пределах лимитов капитальных вложений, предусматриваемых Комплексу социальной сферы Правительства Москвы на реализацию городского строительного заказа по отрасли "Культура, искусство и кинематография".

6. Департаменту государственного и муниципального имущества города Москвы:

ГАРАНТ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 3 декабря 2003 г. N А40-37123/03-121-398 пункты 6.1, 6.2, 6.3 настоящего распоряжения признаны недействительными. Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 11992/04 названное Решение суда первой инстанции оставлено без изменения

6.1. В течение шести месяцев обеспечить освобождение здания по ул.Б.Дмитровка, д.11, стр. 1 от арендаторов и собственников помещений (приложение).

6.2. После окончания реконструкции объекта (п.1) оформить передачу здания в оперативное управление Академии.

6.3. Исключить объект (п.1) из Реестра городской конкурсной комиссии по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных градостроительных проектов по объектам нежилого фонда города Москвы.

7. Принять к сведению, что Академия после оформления имущественных прав на здание (п.6.2) оформит в Москомземе земельно-правовые отношения в установленном порядке.

ГАРАНТ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 3 декабря 2003 г. N А40-37123/03-121-398 пункт 8 настоящего распоряжения признан недействительным. Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 11992/04 названное Решение суда первой инстанции оставлено без изменения

8. Считать утратившим силу п.1 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 13 февраля 2001 г. N 149-ПП "Об отмене постановления Правительства Москвы от 13.12.94 N 1133 и дальнейшем использовании земельных участков по Столешникову пер., вл.2-4 и ул. Б.Дмитровка, 11".

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Толкачева О.М. и Швецову Л.И.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков