Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 августа 2005 г. N КГ-А40/6936-05 При новом рассмотрении дела о расторжении договора строительного подряда суду следует установить, в чем состояло обязательство заказчика, выполнено ли оно надлежащим образом в обусловленный срок, если не выполнено, то составляет ли просрочка заказчика свыше трех месяцев (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 8 августа 2005 г. N КГ-А40/6936-05
(извлечение)

ГАРАНТ:

По данному делу см. также:

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 мая 2007 г. N КГ-А40/3406-07,

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 апреля 2006 г. N КГ-А40/2134-06-П

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.05, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.05, ЗАО "ПИК "Реконструкция" отказано в удовлетворении иска к ОАО "Центроэнергочермет" о расторжении договора строительного подряда от 14.05.04 N 02/д-П/2004.

Суд исходил при этом из отсутствия оснований для удовлетворения иска.

Установлено, что техническая документация, необходимая для начала работ и завершения работ нулевого цикла, ответчиком истцу передана. Кроме того, поскольку стороны договорились о разработке нового графика представления рабочей документации до 22.12.04, прежние сроки утратили силу; следовательно, истец не вправе ссылаться на просрочку свыше 3-х месяцев передачи рабочей документации со стороны ответчика. Неполучение от ответчика отдельных документов, перечисленных в исковом заявлении, не препятствовало дальнейшему производству работ и не повлекло для истца такого ущерба, что он в значительной мере лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора подряда.

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции указал, что 19.01.05 ответчик (заказчик) отказался в соответствии со ст. 715 ГК РФ от исполнения договора; таким образом договор фактически расторгнут по инициативе заказчика, требования подрядчика о расторжении договора в связи с нарушением сроков передачи технической документации неправомерны.

В кассационной жалобе ЗАО "ПИК "Реконструкция" ставится вопрос об отмене судебных актов со ссылкой на их незаконность и необоснованность.

Заявителем указывается, что выводы суда первой инстанции по обстоятельствам, имеющим существенное значение для рассмотрения дела, недостаточно обоснованны.

При этом суд апелляционной инстанции по существу без проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что спорный договор подряд фактически расторгнут по инициативе заказчика.

С учетом этих доводов ЗАО "ПИК "Реконструкция" просит отменить судебные акты и передать дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представитель ЗАО "ПИК "Реконструкция" поддержал жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель ОАО "Центроэнергочермет" выступил против удовлетворения кассационной инстанции, считая судебные акты законными и обоснованными.

Изучив материалы дела, кассационную жалобу ЗАО "ПИК "Реконструкция" и отзыв на нее со стороны ОАО "Центроэнергочермет", обсудив доводы представителей, суд кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене с передачей дела на новое рассмотрение.

Основания следующие.

Предъявляя требование о расторжении договора подряда, ЗАО "ПИК "Реконструкция" ссылалось на п. 12.6 договора, согласно которой просрочка одной стороной исполнения обязательства свыше трех месяцев дает другой стороне право потребовать в одностороннем порядке расторжения договора.

При этом ЗАО "ПИК "Реконструкция" указывало, что ОАО "Центроэнергочермет" (заказчик) нарушило срок передачи технической документации.

Суду следовало установить, в какой срок в соответствии с условиями договора подряда заказчик должен был передать техническую документацию подрядчику; в каком составе должна была передаваться документация; нарушен ли заказчиком срок; если нарушен - составляет ли просрочка свыше трех месяцев и, таким образом, имеются ли основания для применения п. 12.6 договора и расторжения договора подряда в судебном порядке.

Между тем обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела, судом первой инстанции надлежащим образом не установлены.

Судом первой инстанции сделан недостаточно определенные выводы о том, что заказчик нарушил сроки передачи отдельных документов; дополнительным соглашением от 17.12.04 N 3 стороны договорились о будущем изменении сроков представления рабочей документации; неполучение подрядчиком отдельных документов, перечисленных в исковом заявлении, не препятствовало дальнейшему производству работ.

Суд апелляционной инстанции по существу не проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции и сделал вывод о том, что спорный договор подряда расторгнут по инициативе заказчика 19.01.05 в соответствии со ст. 715 ГК РФ. Однако при этом суд апелляционной инстанции не указал, в каких словах, содержащихся в претензии от 19.01.05 N 01-02, выражена воля на расторжение спорного договора подряда.

Суд апелляционной инстанции не учел, что упоминание в претензии о ст.ст. 715, 723 ГК РФ само по себе не может рассматриваться как волеизъявление заказчика на расторжение договора; воля должна быть выражена определенно применительно к спорным отношениям.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает судебные акты недостаточно обоснованными и подлежащими отмене с передачей дела на новое рассмотрение.

Стороны обязаны уточнить основания требований и возражений с возможностью представления дополнительных доказательств.

Суду на основе надлежащего исследования доказательств, представленных сторонами, следует установить, в чем состояло обязательство заказчика, на которое указывал подрядчик; в какой срок заказчик обязан был исполнить это обязательство; выполнено ли обязательство надлежащим образом в обусловленный срок; если не выполнено - составляет ли просрочка заказчика свыше трех месяцев и, таким образом, имеются ли основания для расторжения спорного договора подряда в судебном порядке.

Выводы по обстоятельствам, имеющим значение для правильного разрешения настоящего дела, должны быть изложены в мотивировочной части решения со ссылкой на нормы права и доказательства.

Руководствуясь ст.ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.05 по делу N А40-3560/05-150-46 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5616/05-ГК по тому же делу отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.