Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2008 г. N 11АП-2172/2007

20 марта 2007 г.

Дело N А55-10901/2006

г. Самара

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2008 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 марта 2008 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: Балашевой В.Т.,

судей: Карпова В.В., Терентьева Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Золотаревой О.В.,

с участием:

от истца: Ульбеков Р.К., доверенность N 07-07/14 от 29.10.2007г., удостоверение N 730 от 18.07.2007г.,

от ответчика: Владимиров М.В., доверенность от 01.08.2007г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 26 апреля 2007 года в зале N 3 апелляционную жалобу Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, на решение Арбитражного суда Самарской области от 12 ноября 2007 года, принятое по делу N А55-10901/2006 (судья Агеева Г.М.) по иску Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, к обществу с ограниченной ответственностью "Электра", г. Самара, о взыскании 858 753 руб. и о расторжении договора подряда от 15.11.2005г. N 69/2005,

УСТАНОВИЛ

Министерство управления финансами Самарской области, г. Самара, обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Электра", г. Самара, о взыскании 858 753 руб., составляющие: убытки в размере 433 777 руб., пени за просрочку промежуточных сроков выполнения работ по договору подряда от 15.11.2005г. N 69/2005 в сумме 147 344 руб., неустойка за просрочку конечного срока исполнения работ по договору подряда в размере 277 632 руб. и о расторжении договора подряда от 15.11.2005г. N 69/2005.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 05 марта 2007 года исковое заявление Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара о расторжении договора подряда от 15.11.2005г. N 69/2005(государственный контракт) заключённого между Министерством управления финансами Самарской области, г. Самара, и ООО "Электра", г. Самара, оставлено без рассмотрения. В остальной части в иске отказано.

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2008 г. решение Арбитражного суда Самарской области от 05 марта 2007 года по делу N А55-10901/2006 в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании пени и неустойки отменено. С общества с ограниченной ответственностью "Электра", г. Самара, в пользу Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, взыскано 424 976 руб., из них пени в сумме 147 344 руб., неустойку в сумме 277 632 руб. В остальной части решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 23 августа 2007 г. решение от 05.03.2007 года Арбитражного суда Самарской области и постановление от 28.04.2007 года Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в части требований о взыскании пеней и неустойки отменены, дело в этой части передано на новое рассмотрение, в остальной части судебные акты оставлены без изменения.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Самарской области от 12 ноября 2007 года в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец отказался от исковых требований в части взыскания пени и неустойки. Стороны заключили мировое соглашения, на следующих условиях:

1. Стороны согласились расторгнуть договор подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенный между Министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению истец возвращает ответчику денежные средства, взысканные с последнего на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006. Денежные средства возвращаются истцом из областного бюджета в размере, соответствующем взысканному судом, и составляющем 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, из них пени в сумме 147 344 рубля, неустойка в сумме 277 632 рубля

Денежные средства возвращаются истцом путем их перечисления на счет ответчика по следующим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью "Электра"

ОГРН1036300892143

ОКПО 40993790

ИНН 6319044797

КПП 631101001

Р.сч. 40702810800000000542 в ООО "ВСБ" г. Самара

к/сч. 30101810200000000869

БИК 043601869

Денежные средства в размере 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей подлежат зачислению по указанным выше реквизитам в течение десяти рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.

После зачисления денежных средств в размере 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей по указанным выше реквизитам Ответчиком признается и в дальнейшем не будет оспариваться факт возвращения Ответчику денежных средств, взысканных на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006.

3. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению ответчик возвращает истцу денежные средства в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей, которые были выплачены ответчику в качестве аванса по договору подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенному между министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

Денежные средства возвращаются ответчиком путем их перечисления на счет истца по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Самарской области (МУФ СО, Министерство управления финансами Самарской области, л/сч.02777000011)

ИНН-6315802231

КПП-631501001

ОКАТО-36401000000

Банк - ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

БИК- 043601001

Счет - 40201810500000108005

КБК - 7770106022802012225 (указать в 104 поле платежного поручения)

В назначении платежа указать л/с 217.01.001.0

Денежные средства в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей подлежат зачислению ответчиком по указанным выше реквизитам в течение 10 рабочих дней с момента перечисления истцом ответчику денежных средств, указанных в пункте 2.

После зачисления ответчиком денежных средств в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей по указанным выше реквизитам истцом признается и в дальнейшем не будет оспариваться факт возвращения аванса по договору подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенному между министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

4. Стороны договорились, что с момента полного исполнения истцом и ответчиком обязательств, установленных пунктами 2, 3 мирового соглашения, договор подряда N 69/2005 от 15.11.2005 считается расторгнутым по взаимному соглашению сторон, а денежные средства, взысканные на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006, считаются возвращенными ООО "Электра" в полном объеме.

Стороны договорились, что государственная пошлина за рассмотрение дела N А55-10901/2006 уплачивается сторонами в равных долях.

Последствия принятия судом отказа от иска и утверждения мирового соглашения сторонам разъяснены.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает отказ истца от иска в части взыскания пени и неустойки, и считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц, производство по делу подлежит прекращению в соответствии со ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С ООО "Электра", г. Самара, в пользу Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 250 руб.

Министерству управления финансами Самарской области, г. Самара, из средств федерального бюджета подлежит возвращению государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 500 руб.

С истца и ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по иску в размере 500 руб. с каждого.

Руководствуясь ст. ст. 150, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 12 ноября 2007 года по делу N А55-10901/2006 отменить.

Принять отказ истца от иска в части взыскания пени в размере 147 344 руб. и неустойки в размере 277 632 руб.

Утвердить мировое соглашение, заключенное истцом - Министерством управления финансами Самарской области, г. Самара, и ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью "Электра", г. Самара, в следующей редакции:

1. Стороны согласились расторгнуть договор подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенный между Министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

2. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению истец возвращает ответчику денежные средства, взысканные с последнего на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006. Денежные средства возвращаются истцом из областного бюджета в размере, соответствующем взысканному судом, и составляющем 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, из них пени в сумме 147 344 рубля, неустойка в сумме 277 632 рубля

Денежные средства возвращаются истцом путем их перечисления на счет ответчика по следующим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью "Электра"

ОГРН1036300892143

ОКПО 40993790

ИНН 6319044797

КПП 631101001

Р.сч. 40702810800000000542 в ООО "ВСБ" г. Самара

к/сч. 30101810200000000869

БИК 043601869

Денежные средства в размере 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей подлежат зачислению по указанным выше реквизитам в течение десяти рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.

После зачисления денежных средств в размере 424 976 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей по указанным выше реквизитам Ответчиком признается и в дальнейшем не будет оспариваться факт возвращения Ответчику денежных средств, взысканных на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006.

3. Стороны договорились о том, что по настоящему мировому соглашению ответчик возвращает истцу денежные средства в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей, которые были выплачены ответчику в качестве аванса по договору подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенному между министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

Денежные средства возвращаются ответчиком путем их перечисления на счет истца по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Самарской области (МУФ СО, Министерство управления финансами Самарской области, л/сч.02777000011)

ИНН-6315802231

КПП-631501001

ОКАТО-36401000000

Банк - ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

БИК- 043601001

Счет - 40201810500000108005

КБК - 7770106022802012225 (указать в 104 поле платежного поручения)

В назначении платежа указать л/с 217.01.001.0

Денежные средства в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей подлежат зачислению ответчиком по указанным выше реквизитам в течение 10 рабочих дней с момента перечисления истцом ответчику денежных средств, указанных в пункте 2.

После зачисления ответчиком денежных средств в размере 433 777 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей по указанным выше реквизитам истцом признается и в дальнейшем не будет оспариваться факт возвращения аванса по договору подряда от 15.11.2005 N 69/2005, заключенному между министерством управления финансами Самарской области и ООО "Электра" на выполнение электромонтажных работ по реконструкции ТП 2120 административного здания "Дом книги" по ул. Ленинской 164.

4. Стороны договорились, что с момента полного исполнения истцом и ответчиком обязательств, установленных пунктами 2, 3 мирового соглашения, договор подряда N 69/2005 от 15.11.2005 считается расторгнутым по взаимному соглашению сторон, а денежные средства, взысканные на основании Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 по делу N А55-10901/2006, считаются возвращенными ООО "Электра" в полном объеме.

Стороны договорились, что государственная пошлина за рассмотрение дела N А55-10901/2006 уплачивается сторонами в равных долях.

Взыскать с ООО "Электра", г. Самара, в пользу Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 250 руб.

Возвратить Министерству управления финансами Самарской области, г. Самара, из средств федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 500 руб.

Взыскать с ООО "Электра", г. Самара, в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 500 руб.

Взыскать с Министерства управления финансами Самарской области, г. Самара, в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 500 руб.

Производство по делу прекратить.

Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

В.Т. Балашева

Судьи

В.В. Карпов Е.А. Терентьев