Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. N 13АП-2052/2008

г. Санкт-Петербург

12 мая 2008 г.

Дело N А56-38540/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 07 мая 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 мая 2008 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Н.М. Поповой

судей В.В. Горшелева, М.А. Шестаковой

при ведении протокола судебного заседания: помощником судьи А.А. Боровой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2052/2008) ООО "Монэкс Трейдинг" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.01.08 г. по делу N А56-38540/2007 (судья Сергеева О.Н.),

по иску ООО "Строительная корпорация "Город"

к ООО "Монэкс Трейдинг"

о взыскании 20056 руб. 48 коп.

при участии:

от истца: представителя Вахитовой Г.Р. по доверенности от 14.03.08 г.

от ответчика: представителя Зыкиной О.М. по доверенности от 01.02.08 г.

установил:

ООО "Строительная корпорация" "Город" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Монэкс Трейдинг" о взыскании 20056 руб. 48 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договору от 15.02.07 г. N 140207/2.

Решением суда от 14.01.08 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение отменить, полагая, что судом нарушены нормы процессуального и материального права; ответчик не извещался о времени и месте судебного заседания; при расчете неустойки из суммы долга необходимо вычесть НДС; размер штрафа должен быть уменьшен на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении апелляционной жалобы стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик уплачивает истцу 13423 руб. 96 коп. штрафных санкций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение закону не противоречит, прав и законных интересов других лиц не нарушает, поэтому подлежит утверждению. Решение от 14.01.08 г. следует отменить, производство по делу и апелляционной жалобе - прекратить.

Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу следует возвратить из федерального бюджета 50% госпошлины, уплаченной при подаче иска, что составляет 401 руб. 26 коп.

По условиям мирового соглашения госпошлина по иску относится на ответчика, оставшаяся сумма госпошлины - 401 руб. 26 коп. взыскивается с ответчика в пользу истца.

Стороны пояснили в судебное заседание, что госпошлина по апелляционной жалобе относится на подателя жалобы - ООО "Монэкс Трейдинг".

На основании изложенного и руководствуясь статьями статьей 141, пунктом 2 статьи 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.01.08 г. по делу А56-38540/2007 отменить.

Утвердить мировое соглашение сторон в следующей редакции:

"ООО "Монэкс Трейдинг" уплачивает ООО "Строительная корпорация "Город" сумму штрафных санкций в размере 13423 руб. 96 коп. и сумму госпошлины в размере 401 руб. 13 коп. в течение 3 календарных дней с даты утверждения мирового соглашения Тринадцатый арбитражным апелляционным судом".

Прекратить производство по делу и апелляционной жалобе.

Возвратить ООО "Строительная корпорация "Город" из федерального бюджета 401 руб. 13 коп. госпошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.М. Попова

Судьи

В.В. Горшелев М.А. Шестакова