Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2009 г. N 17АП-1123/09

г. Пермь

05 марта 2009 г.

Дело N А71-6704/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2009 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 05 марта 2009 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Снегура А. А.

судей Булкиной А.Н., Казаковцевой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.В.,

при участии:

от истца, открытого акционерного общества "Московская страховая компания" Ижевский филиал, не явились;

от ответчиков, муниципального унитарного предприятия г. Ижевска "Горкоммунтеплосети", автономной некоммерческой организации "Райжилуправление", муниципального учреждения "Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска", не явились, общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИжСантехмонтаж", Ашихмина Д.Н., доверенность N 14 от 13.07.2008 года,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИжСантехмонтаж",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 26 декабря 2008 года

по делу N А71-6704/2008,

принятое судьей Ходыревым А.М.,

по иску открытого акционерного общества "Московская страховая компания" Ижевский филиал

к ответчикам: 1. Муниципальному унитарному предприятию г. Ижевска "Горкоммунтеплосети";

2. Автономной некоммерческой организации "Райжилуправление";

3. Муниципальному учреждению "Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска";

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИжСантехмонтаж".

о взыскании ущерба в порядке суброгации,

установил:

Открытое акционерное общество "Московская страховая компания" Ижевский филиал (далее - ОАО "Московская страховая компания", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к муниципальному унитарному предприятию "Горкоммунтеплосети" (далее - МУП "Горкоммунтеплосети") о взыскании ущерба в порядке суброгации в размере 23 202 руб., на основании статей 965, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20.10.2008 года к участию в деле в качестве второго ответчика привлечена автономная некоммерческая организация "Райжилуправление" (далее - АНО "Райжилуправление", т. 1 л.д. 69-70).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01.11.2008 года к участию в деле в качестве третьего ответчика привлечено муниципальное учреждение "Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска" (далее - МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска", т. 1 л.д. 96-97).

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21.11.2008 года к участию в деле в качестве четвертого ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЖРП ИжСантехмонтаж" (далее - ООО "ЖРП ИжСантехмонтаж", в последующем его правопреемник - ООО "Управляющая компания "ИжСантехмонтаж", т. 1 л.д. 183-184).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 26.12.2008 года с МУП "Горкоммунтеплосети", ООО "Управляющая компания "ИжСантехмонтаж" взыскано солидарно в пользу ОАО "Московская страховая компания" в лице Ижевского филиала 23 202 руб. ущерба, 928 руб. 08 коп. в возмещение расходов по госпошлине. В удовлетворении исковых требований в отношении МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" и АНО "Райжилуправление" отказано.

Ответчик, ООО "УК "ИжСантехмонтаж", не согласившись с принятым судебным актом, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и в иске к ООО "УК "ИжСантехмонтаж" отказать.

Ссылается на то, что суд не в полном объеме исследовал отношения, возникшие между АНО "Райжлуправление" и собственниками дома N 85 по ул. Союзная г. Ижевска. Собственниками жилых помещений в указанном доме был выбран один из способов управления этим имуществом - управление управляющей организацией АНО "Райжилуправление", которая приняла на себя полномочия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и текущему ремонту, а бремя расходов на содержание несли собственники жилых помещений дома. АНО "Райжиуправление" должно было распределять поступающую плату от собственников дома на необходимые работы по устранению недостатков общего имущества дома, учитывая его техническое состояние.

Полагает, что суд первой инстанции не исследовал содержание гражданско-правовых отношений, существовавших между АНО "Райжилуправление" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж" в период действия контракта N 14-Р от 01.04.2007 года, по условиям которого ООО "УК "ИжСантехмонтаж" приняло на себя обязательства по оказанию услуг содержания жилищного фонда и придомовых территорий, а АНО "Райжилуправление" обязалось оплачивать эти услуги. Полагает, что поскольку АНО "Райжилуправление" не исполняло надлежащим образом взятые на себя встречные обязательства по контракту N 14-Р (не производило оплату), то исходя из содержания нормы статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО "УК "ИжСантехмонтаж" вправе было приостановить работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязательств по договору препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. По мнению заявителя, исходя из существа норм закона и отношений, сложившихся между АНО "Райжилуправление" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж", последнее, являясь в соответствии с контрактом N 14-Р Исполнителем, не обязано было осуществлять обязательства за счет собственных денежных средств.

Указывает, что ООО "УК "ИжСантехмонтаж" ставило в известность АНО "Райжилуправление" о возникших аварийных ситуациях.

Считает, что поскольку управляющей организацией - АНО "Райжилуправление" не было принято необходимых мер по надлежащему содержанию подвала N 85 по ул. Союзная г. Ижевска, и в результате затопления причинен вред имуществу квартиры N 2 данного дома, то именно АНО "Райжилуправление" должно нести ответственность за наступивший вред.

МУП "Горкоммунтепло" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором оно просит решение суда оставить без изменения.

МУ "ГЖУ - УК и ЖКХ в г. Ижевске" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором оно просит решение суда оставить без изменения.

Полагает, что ООО "УК "ИжСантехмонтаж" допустило нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда при исполнении своих обязанностей по контракту N 14-Р от 01.04.2007 года, а МУП "Горкоммунтеплосети" несвоевременно устранило аварийную ситуацию, тем самым ненадлежащим образом исполнило свои обязанности по договору N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года, следовательно, вывод суда о виновности ООО "УК "ИжСантехмонтаж" и МУП "Горкоммунтеплосети" в причинении ущерба является правомерным.

Иными лицами, участвующими в деле, письменные отзывы на апелляционную жалобу не представлены.

В судебном заседании представителем ответчика - ООО "УК "ИжСантехмонтаж" поддержаны доводы апелляционной жалобы.

Истец, иные ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 18.07.2007 года между ОАО "Московская страховая компания" (Страховщик) и Сбитневым С.В. (Страхователь) заключен договор страхования N 0810-0016 (т. 1 л.д. 13).

В качестве страховых рисков указаны гибель и повреждение имущества (все риски), огонь, авария, проникновение воды, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, падение летательных аппаратов (пункт 5.1 договора).

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, а также с возмещением причиненного им вреда имуществу третьих лиц.

18.10.2007 года произошло повреждение отделки в квартире N 2 дома 85 по ул. Союзной г. Ижевска, принадлежащей Сбитневу С.В.

Факт наличия повреждений отделки квартиры подтверждается актом от 01.11.2007 года, составленным АНО "Райжилуправление" совместно с собственником квартиры (т. 1 л.д. 14), актом осмотра имущества N 92Н/07 от 21.10.2007 года, оформленного ЗАО "Агентство оценки "Центр" (т. 1 л.д. 25), в котором также описаны причиненные повреждения.

Из акта от 18.10.2007 года (т. 1 л.д. 11), оформленного комиссией в составе представителей АНО "Райжилуправление", следует, что в ходе проведения обследования технического подвала, установлено наличие воды в отсеках.

Согласно отчету N 563Н/07 от 26.11.2007 года об определении рыночной стоимости восстановительного ремонта (в том числе, с учетом износа) квартиры, расположенной по адресу: г. Ижевск, ул. Союзная, 85-2, рыночная стоимость восстановительного ремонта объекта оценки составляет без учета износа 23 476 руб., с учетом износа 23 202 руб. (т. 1 л.д. 15-24).

В результате наступления страхового случая, ОАО "Московская страховая компания" на основании заявления Сбитнева С.В. (т. 1 л.д. 10), акта о страховом случае N 58 от 30.11.2007 года, выплатило страховое возмещение в сумме 23 202 руб.

Факт выплаты страхового возмещения подтверждается расходным кассовым ордером N 3256 от 30.11.2007 года (т. 1 л.д. 28).

Выплатив страховое возмещение, ОАО "Московская страховая компания" обратилось с претензией к МУП "Горкоммунтеплосети" о перечислении суммы ущерба в размере 23 202 руб. в срок до 10.03.2008 года.

Поскольку в добровольном порядке ущерб не был возмещен, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании ущерба в порядке суброгации.

Взыскивая солидарно заявленную сумму ущерба с ответчиков - МУП "Горкоммунтеплосети" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж", арбитражный суд первой инстанции исходил из наличия оснований для возмещении страхового возмещения в порядке суброгации; подтверждении размера ущерба; наличия вины ответчиков - МУП "Горкоммунтеплосети" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж"; причинно-следственной связи между бездействием указанных ответчиков и наступившими последствиями.

Выводы суда первой инстанции являются верными, не противоречащими нормам материального права, основаны на всестороннем и полном исследовании имеющихся в деле доказательств.

На основании части 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

В силу части 2 статьи 965 названного кодекса перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Возмещение убытков - мера гражданско-правовой ответственности и ее применение возможно лишь при наличии определенных условий. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт причинения вреда ответчиком, противоправность действий причинителя вреда, размер понесенных убытков, причинно-следственную связь между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившими вредными последствиями.

Из протокола N 1/85С от 20.02.2007 года общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Союзная, дом 85, следует, что большинством голосов принято решение в качестве управляющей организации выбрать АНО "Райжилуправление" (т. 1 л.д. 80-81).

01.07.2007 года между АНО "Райжилуправление" (Управляющий) и собственниками многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Союзная, дом 85, заключен договор N 45-85С управления многоквартирного дома, по условиям которого Собственники передают, а Управляющий принимает на себя полномочия по управлению многоквартирным домом (т. 1 л.д. 82-88).

01.04.2007 года между АНО "Райжилуправление" и ООО "ЖРП ИжСантехмонтаж" (Исполнитель) заключен контракт N 14-Р на оказание услуг по содержанию жилищного фонда и придомовых территорий сроком действия с 01.07.2007 года по 30.06.2008 года (далее - контракт N 14-Р от 01.04.2007 года), по условиям которого АНО "Райжилуправление" в целях обеспечения надежного функционирования ЖКХ г. Ижевска, соблюдения прав и законных интересов граждан в области ЖКХ, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по содержанию, обеспечению сохранности, обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда, нежилых помещений, улучшению состояния конструктивных элементов и внешнего облика жилого здания и прилегающей придомовой территории по адресу: ул. Союзная, 85 (пункт 1.1) (т. 1 л.д. 168-171).

Пунктом 6.1 указанного контракта предусмотрено, что ООО "УК "ИжСантехмонтаж" несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные АНО "Райжилуправление" и потребителю убытки (ущерб), явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) ООО "УК "ИжСантехмонтаж".

На основании договора N 75/2.4.4 на обслуживание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, заключенного 01.07.2007 года между МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" (Заказчик) и МУП "Горкоммунтеплосети" (Исполнитель), сроком действия с 01.07.2007 года по 01.07.2008 года (далее - договор N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года), Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами и средствами, на свой страх и риск, обслуживать и производить текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных Приложениями N 1, 2 и 3 (пункт 1 договора).

В соответствии с пунктом 3.1.1 данного договора Исполнитель обязан лично, в счет стоимости принять для осуществления деятельности по настоящему договору, объекты инженерной инфраструктуры переданными по акту, подписанному обеими сторонами.

Согласно пункту 3.1.2 договора N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года, Исполнитель обязан обслуживать переданные Заказчиком объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, осуществлять преобразование вида теплоносителя или изменение его параметров, обеспечивать поставку тепловой энергии в горячей воде до границ эксплуатационной ответственности надлежащего качества.

Пунктом 3.1.3 указанного договора установлено, что Исполнитель обязан лично обеспечивать бесперебойную, безаварийную работу и эксплуатацию объектов в соответствии, в том числе, с Правилами технической эксплуатации тепловых установок.

При отказе в работе, при выводе в ремонт оборудования Заказчик обязан производить отключения на теплопотребляющих установках и тепловых сетях по письменной заявке Исполнителя, согласованной со службой 072 Заказчика (пункт 3.1.8 договора N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года).

Исполнитель обязан обеспечивать отключение теплоснабжения и ГВС для производства работ по монтажу и демонтажу приборов учета тепловой энергии и ГВС, по заявке (письменной, по факсимильной связи, телефонограммой) Заказчика, направленной за 2 дня до производства работ (пункт 3.1.9 договора N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года). Ежедневно, по состоянию на 18 часов, передавать в службу 072 Заказчика письменно информацию об отключенных объектах и режимах работы ЦТП (пункт 3.1.11 договора).

В силу пункта 6.5 договора N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные Заказчику и Потребителю убытки, явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) Исполнителя при исполнении настоящего договора.

Актом от 25.06.2007 года N 240/2007 разграничена балансовая принадлежность сетей между МУ "ГЖУ - УК в ЖКХ г. Ижевска" и АНО "Райжилуправление" - границей является наружная стена дома N 85 по ул. Союзная г. Ижевска (т.1 л.д. 59).

Таким образом, судом первой инстанции правомерно установлено, что лицами, несущими ответственность за надлежащее содержание магистральных тепловых сетей и общего имущества дома N 85 по ул. Союзная г. Ижевска, являются МУП "Горкоммунтеплосети" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж" соответственно.

Из материалов дела усматривается, что заполнение подвала N 85 по ул. Союзная г. Ижевска произошло в результате порыва на внутриквартальных тепловых сетях, обслуживаемых МУП "Горкоммунтеплосети".

Согласно журналу исходящих телефонограмм, 15 и 29 октября 2007 года АНО "Райжилуправление" направляло МУП "Горкоммунтеплосети", ООО "УК "ИжСантехмонтаж" телефонограммы с требованиями срочно устранить порыв на трубопроводе магистрали ГВС, течь на вводе в подвал трубопровода ГВС и откачать воду из подвала в доме N 85 по ул. Союзная г. Ижевска (т. 1 л.д. 98-101).

Из журнала исходящих телефонограмм следует, что 04, 12, 16 октября 2007 года ООО "УК "ИжСантехмонтаж" направляло МУП "Горкоммунтеплосети" телефонограммы с требованием срочно устранить затопление с трассы ГВС подвала в доме N 85 по ул. Союзная г. Ижевска (т. 2 л.д. 18-22).

Из журнала оперативных отключений МУП "Горкоммунтеплосети" усматривается, что 12, 15, 17, 25 и 26 октября 2007 года в целях устранения порывов на трассе ГВС производилось отключение ГВС в доме N 85 по ул. Союзная г. Ижевска (т. 1 л.д. 108-115).

17.10.2008 года АНО "Райжилуправление" направило телефонограммы МУП "Горкоммунтеплосети" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж" с требованием направить 18.10.2007 года представителя для решения вопроса о затоплении подвала в доме N 85 по ул. Союзная г. Ижевска. Подтверждением является журнал входящих телефонограмм ООО "УК "ИжСантехмонтаж" (т. 1 л.д. 102).

Письмами от 06.12.2007 года, 23.11.2007 года, 07.11.2007 года Глава Администрации г. Ижевска, Глава Администрации Устиновского района г. Ижевска и МУ "ГЖУ- УК в ЖКХ г. Ижевска" сообщили АНО "Райжилуправление" об устранении аварийных порывов на трассе ГВС, в том числе, и к дому N 85 по ул. Союзная г. Ижевска (т. 1 л.д. 76-78).

18.10.2007 года составлен акт с участием представителей АНО "Райжилуправление", МУП "Горкоммунтеплосети", в котором указано, что при обследовании подвального помещения дома наблюдается вода в отсеках.

С учетом изложенного апелляционный суд приходит к выводу, что между нарушением МУП "Горкоммунтеплосети" пункта 3.1.3 договора N 75/2.4.4 от 01.07.2007 года, устанавливающего его обязанность лично обеспечивать бесперебойную, безаварийную работу и эксплуатацию объектов, что выразилось в порыве сетей, и произошедшим затоплением подвала в доме N 85 с последующим причинением вреда имуществу страхователя, имеется причинно-следственная связь.

Из представленного в материалы дела акта от 18.10.2007 года следует, что при обследовании подвального помещения в доме N 85 по ул. Союзная г. Ижевска места прохождения коммуникации заделаны, русты на потолке технического подвала местами отсутствуют, продухи 3 шт. открыты на один кирпич, один на 1/3, что не соответствует правилам эксплуатации жилья.

Пунктами 2, 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включаются, в том числе, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации; внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков ответвлений из стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков.

В силу пункта 10 названных Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дом; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 (раздел 2), техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Согласно пунктам 3.4.1, 4.1.1 названных Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию (пункт 4.1.3 Правил). Не допускается подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (пункт 4.1.15 Правил).

Анализ вышеприведенных норм, условий контракта N 14-Р от 01.04.2007 года, акта от 18.10.2007 года позволяет прийти к выводу о ненадлежащем исполнении ООО "УК "ИжСантехмонтаж" своих обязанностей как организации по обслуживанию жилищного фонда, что также находится в причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде причинения вреда имуществу страхователя Сбитнева С.В.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции правильно определены субъекты солидарной гражданско-правовой ответственности - МУП "Горкоммунтеплосети" и ООО "УК "ИжСантехмонтаж".

Доказательств, исключающих вину указанных ответчиков, материалы дела не содержат.

Размер причиненного имуществу Сбитнева С.В. ущерба подтверждается материалами дела и ответчиками не оспаривается.

Доводы апелляционной жалобы о том, что АНО "Райжилуправление" должно нести ответственность за наступивший вред, поскольку является управляющей организацией, не производит оплату за выполненные ранее ООО "УК "ИжСантехмонтаж" работы по контракту N 14-Р от 01.04.2007 года, судом апелляционной инстанции отклоняются в силу следующего.

Из анализа условий контракта N 14-Р от 01.04.2007 года вытекает, что ООО "УК "ИжСантехмонтаж" принимает на себя обязанности по содержанию, обеспечению, сохранности, обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда, нежилых помещений, улучшению состояния конструктивных элементов и внешнего облика жилого здания и прилегающей придомовой территории, а также несет материальную ответственность в полном объеме за причиненные АНО "Райжилуправление" и потребителю убытки (ущерба), явившиеся следствием неправомерных действий (бездействии) ООО "УК "ИжСантехмонтаж".

Наличие задолженности АНО "Райжилуправление" перед ООО "УК "ИжСантехмонтаж" по контракту N 14-Р от 01.04.2007 года не являлось предметом судебного разбирательства в суде первой инстанции, поскольку выяснение данного вопроса не относится к предмету иска.

Сама задолженность не подтверждена надлежащими доказательствами (актами сверки взаимных расчетов и т.п.). Представленные акты выполненных работ, счета-фактуры являются доказательствами факта произведенных ООО "УК "ИжСантехмонтаж" работ по содержанию жилого дома N 85 по ул. Союзная г. Ижевска, однако указанными документами не подтверждается проведение работ по приведению технического подвала данного дома в нормативное состояние, исключающее причинение ущерба имуществу собственников жилых помещений.

Контракт N 14-Р от 01.04.2007 года не содержит положений, позволяющих ООО "УК "ИжСантехмонтаж" в одностороннем порядке при условии неоплаты отдельных видов работ прекратить исполнение своих договорных обязательств.

С учетом изложенного, оснований для отмены (изменения) принятого судебного акта, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации относится на ее заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 26 декабря 2008 года по делу N А71-6704/2008 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

А. А. Снегур

Судьи

Т. В. Казаковцева А.Н. Булкина