Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2011 г. N 15АП-8488/10

город Ростов-на-Дону

дело N А53-3957/2010

03 июня 2011 г.

15АП-8488/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 июня 2011 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Барановой Ю.И.

судей Ванина В.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Науменко Т.М.

при участии:

от истца: представитель Кузичев Д.А. по доверенности от 09.09.2010, представитель Мирошникова О.Н., удостоверение N 2193, доверенность от 28.04.2011, ордер N 20 от 03.05.2011 (после перерыва);

от ответчика: представитель Савырина Н.К. по доверенности от 03.08.2010

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Батайска"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.06.2010 по делу N А53-3957/2010

по иску ООО "МостПС"

к ответчику МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Батайска"

о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту N 79 от 19.05.2008 и договорной неустойки

и по встречному иску МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Батайска" к ООО "МостПС"

о взыскании неустойки по муниципальному контракту N 79 от 19.05.2008

принятое в составе судьи Никоновой О.В.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МостПС" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к Муниципальному учреждению "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Батайска" (далее - ответчик, управление ЖКХ) о взыскании 31 172 208 руб. 90 коп. задолженности за фактически выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом N 79 от 19.05.2008 и неустойки за период с 03.09.2008 по 27.05.2010 в размере 5 121 736 рублей 64 копейки, неустойки за период с 28.05.2010 по день вынесения решения по делу (с учетом увеличения первоначально заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Управление ЖКХ обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании с общества неустойки в размере 163 535 000, в связи с неисполнением обязательств по муниципальному контракту.

Решением суда от 04.06.2010 требования общества по первоначальному иску удовлетворены в полном объеме. В удовлетворении встречного иска отказано. Решение мотивировано тем, что факт выполнения работ ООО "МостПС" по контракту подтвержден представленными в материалы дела актами о приемке работ, подписанными ответчиком без замечаний. В связи с несвоевременной оплатой принятых работ, к управлению ЖКХ применена договорная ответственность. В свою очередь ответчик не доказал невозможность оплаты части работ в срок, установленный в контракте, что привело к невозможности дальнейшего производства работ подрядчиком.

Не согласившись с указанным судебным актом, МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Батайска" обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность и необоснованность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ответчик сослался на то, что судом необоснованно удовлетворено требование о взыскании основного долга в полном объеме, поскольку истцом были нарушены сроки исполнения обязательств, условия о комплектности переданной части документации, передача документации не подтверждена первичными документами. В части взыскания неустойки заявитель полагает, что данное требование предъявлено к ненадлежащему ответчику, так как заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным бюджетным финансированием либо изменением лимитов финансирования.

Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом по первоначальному иску заявлено требование о взыскании задолженности за фактически выполненные работы в соответствии с муниципальным контрактом N 79 от 19.05.2008 работы и неустойки за их несвоевременную оплату. Размер задолженности определен исходя из подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ и цены работ по контракту. Однако, ответчик отрицает передачу управлению ЖКХ проектов по части домов, полагает, что сопроводительные письма общества и письмо управления о принятии работ по контракту, подписанное бывшим начальником управления, не являются доказательством фактической передачи результата части работ. Таким образом, между сторонами имеется спор по объемам и стоимости выполненных работ.

Определением суда от 19.10.2010 г.. по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО "Экспертное учреждение Северо-Кавказский центр экспертиз" эксперту Пузанову М.И. Определением суда от 30.11.2010 г.. удовлетворено ходатайство экспертной организации о привлечении для проведения экспертизы экспертов Торопкова И.К.и Абдуллаеву Е.А.

В связи с поступлением экспертизы, подписанной двумя экспертами, определением суда от 11.02.2011 назначена повторная судебная строительно-техническая экспертиза по делу N А53-3957/2010. Поручено проведение экспертизы "Специализированная экспертная организация "Ростовский центр судебных экспертиз" экспертам Поляковой Т.В., Силаевой Т.В., Подгорновой М.Н., Луканину А.В., Силаевой А.П., Осиповой О.Н.

В связи с поступлением экспертного заключения N 2010/554 с подписью трех экспертов, с указанием на техническую ошибку делопроизводителя, а также в связи с истечением сроков проведения повторной экспертизы в отсутствие доказательств ее проведения, определением суда от 12.05.2011 г.. прекращено проведение повторной экспертизы, продолжено рассмотрение дела.

Истец в целом согласился с выводами экспертного заключения N 2010/554.

Ответчик указал о непринятии его судом в качестве надлежащего доказательства, считая, что фактически экспертиза не ответила на поставленные вопросы и не соответствует установленным требованиям, не установлена фактическая стоимость проектных работ.

В судебное для дачи пояснений вызваны эксперты ООО "ЭУ "СКЦЭ", Пузанов М.И., Торопков И.К., Абдуллаева Е.А., которые пояснили, что проверен весь объем работ, представленный на проверку, в том числе в электронном виде, работы по электроработам предполагали замену устаревшего оборудования на новое, представленные рабочие проекты содержат фотографии объектов, сметный расчет по необходимым видам работ, план конкретного дома, ведомости работ, стоимость работ по выполнению ПДС определена в соответствии с согласованными сторонами ведомостями стоимости работ.

Ответчик представил дополнения и пояснения. Представил Приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 14.03.2008 г.. N 109 "Об утверждении областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2008-2009 годах", из которых следует, что, выполнив в 2008 г.. требуемые согласно ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 г.. N 185-ФЗ условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное образование "Город Батайск" получило финансовую поддержку на капитальный ремонт следующих многоквартирных домов из числа оспариваемых объектов: Авиагородок, 9; Авиагородок, 14; Авиагородок, 16; Авиагородок, 18; Авиагородок, 22; Авиагородок, 29; Авиагородок, 42; Ворошилова, 191; Кирова, 9/1; Кирова, 9/2; Кирова, 13; Кирова, 13а; Кирова,15 (только ремонт системы теплоснабжения, в том числе с установкой приборов учета); Коваливского, 7 4а; Коммунистическая, 197; Крупской, 25; Крупской, 27; Литейный, 2; Литейный, 3; 1-й Локомотивный, 10; Луначарского, 17 4; Луначарского, 17 6; Луначарского, 188; Октябрьская, 151. Указал, что капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам: Авиагородок, 14 - экспертное заключение N61-1-6-1987-07 от 02. 10.2007 г..; Авиагородок, 16 - экспертное заключение N61-1-6-1984-07 от 02. 10.2007 г..; Авиагородок, 22 - экспертное заключение N61-1-6-1988-07 от 02. 10.2007 г.. производился по проектно-сметной документации, разработанной за счет собственных средств ОАО УК "Народная коммунальная компания" микрорайона "Авиагородок". На остальные же 21 спорных объекта проектно-сметная документация разрабатывалась Истцом - ООО "МостПС"; и по всем этим объектам ПСД (хотя и не в полном составе и комплектности) действительно представлялась преимущественно в сентябре, октябре 2008 г.. по накладным (в материалах дела имеются). Этот же списочный состав многоквартирных домов Ответчиком не оспаривался и ещё в 2009 г.. был включен в График погашения задолженности на сумму 14.096.77 5,54 руб. Вместе с тем, не подтверждено качество указанных проектов, что подтверждается выводами Контрольно-счетной палаты Ростовской области (Акт проверки целевого и эффективного использования субсидий выделенных в 2008 г... от 15.09.2009 г.. - копия представляется). Кроме того, к запроектированным в 2008 г.. ООО "МостПС" работам в основной своей массе: по ремонту холодного водоснабжения, канализации, водостоков, ремонту горячего водоснабжения, кровли и замене окон практически все управляющие организации вносили изменения в объемы, виды и стоимость ремонтных работ и представляли собственные сметы. Тем не менее, постановлением Администрации Ростовской области от 09.07.2009 г.. N 328 был утвержден Отчет о ходе работ по областной адресной программе "капитальный ремонт многоквартирных домов по результатам 2008 г..", согласно 4-му разделу которого "все мероприятия Программы, реализация которых была запланирована на 2008 г.., выполнены в полном объеме".

Ответчиком представлено Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 20.03.2009 г.. N 114 "Об утверждении областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Ростов-кой области в 200 9 году", из которых следует, что в 2009 г.. муниципальное образование "Город Батайск" также получило финансовую поддержку на капитальный ремонт следующих многоквартирных домов из числа оспариваемых объектов: К.Маркса, 4; Кирова, 15; Комсомольская, 113а; Ленина, 215а; Октябрьская, 116; Энгельса, 188. Указано, что капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам: 1) Комсомольская, 113а - экспертное заключение N61-1-3-2895-09 от 31.07.2009 г..; производился по проектно-сметной документации, разработанной за счет собственных средств ООО ПФ "Темп" по договору с 000 "ПКО Дон-СтройПроект" и 2) Энгельса, 188 - экспертные заключения N61-1-3-2528-09 от 25.06.2009 г.. и N Р61/Э-00136/09 от 23.12.2009 г.., производился по проектно-сметной документации, разработанной за счет собственных средств ООО "Управляющая компания "Жилкомсервис-1" по договору с ООО "ПКО ДонСтройПроект" и даже самостоятельно.

Ответчик представил Приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 04.03.2009 г.. N 112 "Об утверждении областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Ростов-кой области в 2010 году", из которых следует, что в 2010 г.. муниципальное образование "Город Батайск" получило финансовую поддержку на капитальный ремонт таких многоквартирных домов из числа оспариваемых объектов, как:

Авиагородок, 6;Герцена, 34;Луначарского, 192;Мира, 195;Пролетарская, 100; Пролетарская, 94. Указал, что капитальный ремонт многоквартирных домов по указанным адресам разрабатывался иными организациями, никто из управляющих организаций не стал использовать ПСД, предоставленную ООО "МостПС". Из Приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 13.07.2010 г.. N 54 "Об утверждении областной адресной программы "Дополнительные меры по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2010 году", из которых следует, что более в 2010 г.. муниципальное образование "Город Батайск" финансовой поддержки на капремонт не получало. Также Приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 28.04.2011 г.. N 236 "Об утверждении областной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2011 году", из которых следует, что в 2011 г.. муниципальное образование "Город Батайск" не попало в число соисполнителей Программы.

На основании изложенного, просил назначить по делу повторную экспертизу.

Ответчик устно заявил ходатайство о фальсификации доказательств по делу: писем N 248 и 269, письма от 26.10.08г. указав о необходимости проверки составления документов на давность.

Истец против удовлетворения ходатайств возражал, представил дополнения к отзыву, указав, что выполнение работ по каждому разделу подтверждается актами выполненных работ на сумму 21 000 140 руб. и 12 232 208 руб. 90 коп. Заключение Главгосэкспертизы было получено ООО "МостПС" по разделам на общую сумму 14 096 775 руб. 54 коп. Согласно п.19 Задания на проектирование сбор исходных данных осуществлялся подрядчиком , сотрудники выезжали на осмотр объекта, составлял дефектные ведомости, на основании которых разрабатывалась ПСД по всем необходимым разделам. После чего, разработанная документация передавалась на согласование МУ "УЖКХ" Администрации г. Батайска. Передача готовой продукции осуществлялась по накладным и сопроводительным письмам и подписывались акты сданных работ. Указанное опровергает утверждение ответчика об отсутствие проектно-сметной документации.

Суд ходатайство о фальсификации доказательств отклонил, поскольку оно не заявлено в предусмотренной ст.161 АПК РФ форме. Кроме того, суд считает, что дело возможно рассмотреть по совокупности всех доказательств по делу, выводы о давности возможно проверить с учетом всех имеющихся документов в деле, кроме того, не будут иметь определяющего значения.

Ходатайство о назначении повторной экспертизы судом отклонено, поскольку суд считает возможным рассмотреть спор по имеющимся материалам дела. Часть вопросов, которые ответчик ставит перед экспертом, не согласуются с условиями заключенного между сторонами контракта.

Кроме того, фактическое несогласие с выводами произведенной экспертизы не является основанием для назначения повторной экспертизы, основания которой прямо предусмотрены ст. 87 АПК РФ.

Экспертное заключение подлежит оценке судом наряду с иными доказательствами по делу.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 20.05.2011 по 27.05.2011 г..

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что судебный акт подлежит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, по результатам проведенного конкурса между ООО "МостПС" (Подрядчик) и МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска (Заказчик) заключен муниципальный контракт N 79 от 19.05.2008 на выполнение проектно-сметной документации по объекту "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов в г. Батайске".

В соответствии с п.1.2 контракта основные требования к разрабатываемой проектно-конкурсной документации изложены в задании.

Перечень жилых домов в г. Батайске (235 жилых домов), в отношении которых истец принял на себя обязательства разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту, а также основные требования к разрабатываемой проектно-сметной документации изложены в задании на проектирование.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта стоимость работ по нему составляет:

71700000 рублей без НДС, в том числе в 2008 году - 34000000 рублей, в 2009 году -37700000 рублей.

В соответствии с п.2.3 контракта оплату готового рабочего проекта Заказчик производит в соответствии с календарным планом на основании оформленного акта о приемке выполненных работ. Финансирование последующих этапов работ не производится, если подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

Согласно п.2.4 окончательный расчет с подрядчиком (в размере 10 процентов стоимости работ) осуществляется Заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области и последующей приемки проектной продукции.

Оплата затрат по экспертизе, проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом за счет средств подрядчика.

В соответствии с п.п.3.2.2, 3.2.3, 3.24.3.2.5,3.2.6 подрядчик обязан составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.00г; осуществлять сбор всех необходимых для проектно-изыскательских работ технических условий, исходных данных и согласовывать их с Заказчиком; получить положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области; выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.

В соответствии с п.3.4 Заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость работ; оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования.

Согласно п.4.1 договора после завершения работ, подрядчик передает заказчику проектную документацию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр сметной документации на магнитном носителе, положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы по накладной и акту выполненных работ.

Заказчик в течение 5 дней с момента получения материалов оформляет акт о приемке выполненных работ.

В соответствии с п.5.2 срок действия контракта не позднее 21.12.2008 г..

Пунктами 6.3 и 6.4 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за несвоевременное выполнение работ, а заказчика за несвоевременную оплату работ в виде взыскания неустойки 1% от стоимости контракта.

В соответствии с графиком производства работ стоимость работ, подлежащих выполнению в 2008 г.-34 000 000 руб., в 2009 г.-37 700 000 руб.

При этом указано, что в 2008 г.. производится разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов в 2008-2009годах, в 2009 году- на капитальный ремонт жилых домов в 2010 г..

В общем задании на проектирование указаны 235 жилых домов, указано о необходимости разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт жилых домов в г. Батайске в которой предусмотреть следующие работы: разработка технической документации для капитального ремонта систем отопления, канализации и холодного водоснабжения, благоустройство, кровли, подъездов, фасадов, энергоснабжения и электрооборудования дома. Указано, сбор исходных данных осуществляет подрядчик.

В обоснование требований истец указал, что выполнил часть работ в 2008 году, что подтверждается актами приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 на сумму 21140000 рублей и от 03.10.2008 на сумму 12232208 рублей 90 копеек, подписанными сторонами без замечаний и возражений. Указал, что проектная документация также передавалась сопроводительными письмами N 248 от 29.08.2008 г., N 269 от 25.09.2008 г. ответчику.

В связи с неоплатой учреждением выполненных обществом и принятых по актам этапов работ, последним 19 мая 2009 года в адрес МУ "УЖКХ" Администрации г. Батайска была направлена претензия с требованием погасить образовавшуюся задолженность по контракту в размере 33372208 рублей 90 копеек, указав на то, что в случае неоплаты задолженности общество будет вынуждено обратиться в суд с требованием о ее взыскании, а также взыскании неустойки в размере 50058313 рублей 35 копеек.

Претензия с требованием о погашении задолженности также была направлена в адрес главы Администрации г. Батайска (исх. N 474 от 02.07.2009), поскольку Управление жилищно-коммунального хозяйства является органом Администрации г. Батайска и подчиняется непосредственно мэру города.

Впоследствии сторонами контракта был подписан график погашения задолженности по муниципальному контракту N 79 на сумму 14 096 775 руб. 54 коп., и платежными поручениями N 77 от 16.09.2009, N 495 от 18.09.2009, N 422 от 26.10.2009, N 905 от 30.11.2009, N 77 от 30.12.2009, N 73 от 22.01.2010, N 574 от 27.01.2010, N 808 от 28.01.2010 произведено частичное погашение задолженности в размере 2 200 000 рублей.

С февраля 2010 погашение задолженности прекратилось, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя требования истца о взыскании задолженности, суд обоснованно исходил из следующего.

К отношениям сторон подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

Согласно статье 763 Кодекса подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии со статьей 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, если иное не предусмотрено договором, заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В силу пункта 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом, регламентирующим общие положения о подряде, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров.

Пунктами 1, 2 и 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Акты приемки-сдачи этапа работ от 02.09.2008 на сумму 21 140 000 рублей и от 03.10.2008 на сумму 12 232 208 рублей 90 копеек подписаны сторонами без замечаний и возражений.

Суд первой инстанции указал, что истцом в материалы дела представлены копии полученных положительных заключений Главгосэкспертизы по разработанной проектно-сметной документации, а также накладные, по которым проектно-сметная документация с полученными экспертными заключениями была передана Заказчику.

На основании изложенного, суд первой инстанции признал подтвержденным факт выполнения работ ООО "МостПС" по контракту.

В обоснование жалобы ответчик указал, что при проверке выяснено, что подписанные акты не отражают выполненный истцом объем работ, проектно-сметная документация не предавалась.

С учетом возникшего между сторонами спора об объемах выполненных работ, определением суда от 19.10.2010 г. назначена экспертиза по делу, проведение экспертизы поручено эксперту ООО "Экспертное учреждение Северо-Кавказский центр экспертиз" Пузанову М.И.

Определением суда от 30.11.2010 г. удовлетворено ходатайство ООО "Экспертное учреждение Северо-Кавказский центр экспертиз" о привлечении для проведения экспертизы экспертов Торопкова И.К. и Абдуллаеву Е.А., проведение экспертизы поручено экспертам ООО "Экспертное учреждение Северо-Кавказский центр экспертиз" Пузанову М.И., Торопкову И.К. и Абдуллаевой Е.А.

На разрешение экспертов поставлены вопросы:

1. На какие именно объекты была разработана ООО "МостПС" ПСД, в соответствии с Муниципальным Контрактом N 79 от 19 мая 2008 г.., заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС" и заданием на проектирование, являющимся приложением к выше указанному Муниципальному Контракту?

2. Выполнены ли работы по ПСД, предусмотренные Муниципальным Контрактом N 79 от 19.05.2008, заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС" и в каком составе, в соответствии с заданием на проектирование и соответствуют ли эти работы действующим нормам и правилам, предъявляемым к данному вид у работ?

3. Соответствовали ли фактические сроки сдачи ПСД ООО "МостПС" графику производства работ, являющимся приложением к Муниципальному Контракту N 79 от 19.05.2008, заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС", с учетом сроков получения положительного заключения от Государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации"?

4. Какова стоимость выполненных работ ООО "МостПС" по ПСД, согласно муниципальному контракту N 79 от 19.05.2008, заключенному между МО г.Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г.Батайска и ООО "МостПС"?

В представленном заключении сделаны следующие выводы:

1. В соответствии с муниципальным контрактом N 79 от 19 мая 2008 г.., заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС" и заданием на проектирование, являющимся приложением к вышеуказанному муниципальному контракту, ООО "МостПС" была разработана ПСД на капитальный ремонт жилых домов в г. Батайске по следующим адресам: 1) пос. Авиагородок, 4, 2) пос. Авиагородок, 6, 3) пос. Авиагородок, 9, 4) пос. Авиагородок, 13, 5) пос. Авиагородок, 14 6) пос. Авиагородок, 16 7) пос. Авиагородок, 18, 8) пос. Авиагородок, 22, 9) пос. Авиагородок, 25, 10) пос. Авиагородок, 29, 11) пос. Авиагородок, 39, 12) пос. Авиагородок, 42, 13) ул. Бекентьева, 2а, 14) ул. Бекентьева, 4 , 15) ул. Воровского, 7, 16) ул. Ворошилова, 187, 17) ул. Ворошилова, 191, 18) ул. Гастелло 4а, 19) ул. Герцена, 34, 20) ул. М. Горького, 360, 21) ул. М. Горького,362 22) ул. М. Горького,364, 23) Железнодорожный тупик, 1, 24) Железнодорожный тупик, 5, 25) Железнодорожный тупик, 7, 26) Железнодорожный тупик, 27) 9 ул. Железодорожная, 7 28) ул. Железодорожная, 11, 29) ул. Кирова, 9/1, 30) ул. Кирова, 9/2, 31) ул. Кирова, 13, 32) ул. Кирова, 13 а, 33) ул. Кирова, 15, 34) ул. Кирова, 34, 35) ул. Коваливского, 74а., 36) ул. Коваливского, 91, 37) ул. Коммунистическая, 38) 197 ул. Коммунистическая, 199, 39) ул. Коммунистическая, 201, 40) ул. Комсомольская, 62, 41) ул. Комсомольская, 64, 42) ул. Комсомольская, 66, 43) ул. Комсомольская, 66 а, 44) ул. Комсомольская, 68, 45) ул. Комсомольская, 70, 46) ул. Комсомольская, 113, 47) ул. Комсомольская, 113 а, 48) ул. Комсомольская, 115, 49) ул. Комсомольская, 117, 50) ул. Крупской, 25, 51) ул. Крупской, 27, 52) ул. К. Маркса, 4, 53) пер. Книжный, 15, 54) ул. Куйбышева, 152, 55) ул. Куйбышева, 172, 56) ул. Куйбышева, 174, 57) ул. Куйбышева, 176, 58) ул. Куйбышева, 180, 59) ул. К. Цеткин, 159, 60) ул. К. Цеткин, 188, 61) ул. Ленина, 8а, 62) ул. Ленина, 201, 63) ул. Ленина, 203, 64) ул. Ленина, 205, 65) ул. Ленина, 213, 66) ул. Ленина, 215, 67) ул. Ленина, 215а, 68) пер. Литейный, 2, 69) пер. Литейный, 3, 70) 1-й Локомотивный, 10, 71) 1-й Локомотивный, 15, 72) 2-й Локомотивный, 1, 73) 2-й Локомотивный, 2, 74) ул. Луначарского, 169, 75) ул. Луначарского, 174, 76) ул. Луначарского, 176, 77) ул. Луначарского, 178, 78) ул. Луначарского, 188, 79) ул. Луначарского, 190, 80) ул. Луначарского, 191, 81) ул. Луначарского, 191а, 82) ул. Луначарского, 192 , 83) ул. Луначарского, 193, 84) ул. Нефтегорская, 8, 85) ул. Нефтегорская, 10, 86) ул. Октябрьская,151, 87) ул. Октябрьская,116, 88) ул. Орджоникидзе, 197, 89) ул. Орджоникидзе, 197а, 90) ул. Орджоникидзе, 197б, 91) ул. Панфилова, 24а, 92) ул. Панфилова, 26, 93) ул. Панфилова, 28, 94) пер.Парковый, 5, 95) пер.Парковый, 10, 96) пер.Парковый, 11, 97) пер.Парковый, 9, 98) ул. Привокзальная, 32, 99) ул. Пролетарская, 94, 100) ул. Пролетарская 100, 101) Северный жилой массив, 2, 102) Северный жилой массив, 4, 103) Северный жилой массив, 5, 104) Северный жилой массив, 7, 105) Северный жилой массив, 9, 106) Северный жилой массив, 10, 107) Северный жилой массив, 12, 108) Северный жилой массив, 14, 109) Северный жилой массив, 3, 110) ул. Ушинского, 2, 111) ул. Ушинского, 4, 112) ул. Энгельса, 416, 113) ул. Энгельса, 188, 114) ул. Энгельса, 422а, 115) ул. Энгельса, 424, 116) ул. Энгельса, 428.

2. Работы по ПСД, предусмотренные Муниципальным Контрактом N 79 от 19.05.2008 г.., заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС" выполнены в составе, представленном в исследовательской части в разделе "по второму вопросу".

Работы по ПСД, предусмотренные Муниципальным Контрактом N 79 от 19.05.2008 г.., заключенным между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС" выполнены в соответствии с заданием на проектирование, эти работы соответствуют действующим нормам и правилам, предъявляемым к данному виду работ: "Положение о составе разделов проектной документации..." утв. Постановлением Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 г.. (с изм. и доп.); ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; ГОСТ 21.501-93* "Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей"; СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений"; ВСН 53-86 "Правила оценки физического износа"; ВСН 57-88(р) "Положение по техническому обследованию жилых зданий"; ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий"; СНиП 2.01.01-85* "Строительная климатология"; СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"; СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"; СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"; СНиП II-26-76 "Кровли"; СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"; СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы"; СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"; СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена"; ПУЭ - "Правила устройства электроустановок"; СНиП 23-05-95?"Естественное и искусственное освещение"; СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"; ГОСТ 2.784-96 - "Обозначения условные графические элементы трубопроводов"; ГОСТ 21,601-79 - "Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи".

3. Фактические сроки сдачи ПСД ООО "МостПС", с учетом сроков получения положительного заключения от Государственного автономного учреждения Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации", соответствуют графику производства работ, являющемуся приложением к Муниципальному Контракту N 79 от 19.05.2008 г.., заключенному между МО г. Батайск в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г. Батайска и ООО "МостПС"

4. Стоимость выполненных работ ООО "МостПС" по ПСД, согласно муниципального контракта N 79 от 19.05.2008 г.. на сумму 71700000,00 рублей (семьдесят один миллион семьсот тысяч рублей 00 коп.) заключенного между МО г.Батайска в лице МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Администрации г.Батайска и ООО "МостПС", составляет 37 832 727,66 рублей.

В материалы дела представлена Сводная стоимость работ по 235 объектам на сумму 71 000 000 руб. Также в материалы дела представлены ведомости стоимости работ по МК N 79 по этапу на 02.09.2008 г.. на сумму 21 140 0000 руб., и по этапу на 03.10.2008 г.. на сумму 12 232 208 руб. 90 коп., подписанные заместителем главы г. Батайска по вопросам ЖКХ Нестеровым А.В., накладные на передачу проектной документации.

Определяя объем выполненных истцом работ, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

1) г.Батайск, пос. Авиагородок, 6.

Выполнены работы в соответствии со стоимостью этапа работ : водоснабжение и вентиляция на сумму 53832,24 руб., водоотведение на сумму 53832,24 руб., отопление на сумму 35888,16 руб., электрика на сумму 35888,16 руб.,

кровля и общестроительные работы на сумму 19937,87 руб.

Переданы согласно сопроводительному письму N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 199 378,65 руб. Включен в областную адресную программу на 2010 г.., по указанному объекту фактически произведен капитальный ремонт.

Объем работ и качество подтверждено экспертным заключением N 201/554 от 17 декабря 2010 года, стоимость работ определена в размере 199378,65 руб.

2.) г.Батайск, пос. Авиагородок, 9.

Выполнены работы в соответствии со стоимостью этапа работ: водоснабжение и вентиляция на сумму 101475 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3729-08, водоотведение на сумму 101475 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3729-08, кровля и общестроительные работы на сумму 37583,33 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3729-08.

Переданы согласно накладной N 39/8 от 06.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 240533,32 руб. Включен в адресную программу 2009 г.., фактически выполнен капитальный ремонт, учтен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 240533,32 руб.

3). г.Батайск, пос. Авиагородок, 13.

Выполненные работы согласно стоимости этапа работ: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 74709,28 руб., водоотведение на сумму 74709,28 руб.,

кровля и общестроительные работы на сумму 27670,11 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 177088,67 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 177088,67 руб.

4) г.Батайск, пос. Авиагородок, 14.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 62483,73 руб., водоотведение на сумму 62483,73 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 23142,12 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 148109,58 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт.

Стоимость согласно экспертного заключения 148109,58 руб.

5) г.Батайск, пос. Авиагородок, 16.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 68061,51 руб.,

водоотведение на сумму 68061,51 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 25207,97 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 161330,99 руб. Включен в адресную программу 2009 г.., фактически выполнен капитальный ремонт. Стоимость согласно экспертного заключения 161330,99 руб.

6) г.Батайск, пос. Авиагородок, 18.

Выполненные работы: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 126916,24 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3920-08,

водоотведение на сумму 126916,24 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3920-08, кровля и общестроительные работы на сумму 47006,01 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3920-08

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. и накладной N 43/8 от 26.09.2008 г..стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 300838,51 руб. Включен в адресную программу 2009 г.., фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 300838,51 руб.

7) г.Батайск, пос. Авиагородок, 22.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 96992,22 руб.,

водоотведение на сумму 96992,22 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 35923,05 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 229907,50 руб. включен в адресную программу 2009 г.., фактически выполнен капитальный ремонт.

Стоимость согласно экспертному заключению 229907,50 руб.

8.) г.Батайск, пос. Авиагородок, 25.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 101466,53 руб.,

водоотведение на сумму 101466,53 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 37580,19 руб.

Переданы согласно сопроводительному письму N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 240513,24 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 240513,24 руб.

9.) г.Батайск, пос. Авиагородок, 29.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 121493,49 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3451-08, водоотведение на сумму 121493,49 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5044-08,

электрика на сумму 72896,09 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3451-08, кровля и общестроительные работы на сумму 44997,59 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3451-08.

Переданы, согласно накладной N 27/8 от 05.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 360880,63 руб., включен в адресную программу, фактически по объекту выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 360880,63 руб.

10) г.Батайск, пос. Авиагородок, 39.

Выполненные работы: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 98312,34 руб.,

водоотведение на сумму 98312,34 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ согласно по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 196624,67 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 207548,26 руб.

11.) г.Батайск, пос. Авиагородок, 4.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 58413,36 руб.,

водоотведение на сумму 58413,36 руб., отопление на сумму 38942,24 руб.,

электрика на сумму 38942,24 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 21634,57 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г., стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 216345,78 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 177403,54 руб.

12.) г.Батайск, пос. Авиагородок, 42.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 134199,02 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3480-08,

водоотведение на сумму 134199,02 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3480-08, кровля и общестроительные работы на сумму 49703,33 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3480-08.

Переданы согласно накладной N 28/8 от 05.08.2008 г. Стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 318101,37 руб. включен в адресную программу 2009 г., выполнен капитальный ремонт здания, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 318101,37 руб.

13) г.Батайск, ул. Бекентьева, 2а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 47849,28 руб.,

водоотведение на сумму 47849,28 руб., отопление на сумму 31899,51 руб.,

электрика на сумму 31899,51 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 17721,96 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 177219,53 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 177219,53 руб.

14) г.Батайск, ул. Бекентьева, 4.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 47361,24 руб., водоотведение на сумму 47361,24 руб., отопление на сумму 31574,16 руб.,

электрика на сумму 31574,16 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 17541,19 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 175411,99 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 175411,99 руб.

15) г.Батайск, ул. Воровского, 7.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 145037,91 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3457-08,

водоотведение на сумму 145037,91 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3457-08, кровля и общестроительные работы на сумму 53717,74 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3457-08.

Стоимость выполненных работ согласно расшифровки составила 343793,57 руб., отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 343793,57 руб.

16) г.Батайск, ул. Ворошилова, 187.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 217678,47 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2852-08,

водоотведение на сумму 217678,47 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2852-08, отопление на сумму 130607,09 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5306-08, кровля и общестроительные работы на сумму 80621,66 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2852-08,

Переданы, согласно накладной N 32/8 от 09.08.2008 г. и сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 646585,67 руб., включен в адресную программу, включен в график погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 661097,57 руб.

17) г.Батайск, ул. Ворошилова, 191.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 217753,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3552-08,

водоотведение на сумму 217753,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3552-08, кровля и общестроительные работы на сумму 80649,51 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3552-08.

Переданы согласно накладной N 19/8 от 01.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 516156,88 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт объекта.

Стоимость согласно экспертного заключения 516156,88 руб.

18) г.Батайск, ул. Гастелло 4а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 97182,45 руб., водоотведение на сумму 97182,45 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 35993,51 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 230358,39 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 230358,39 руб.

19) г.Батайск, ул. Герцена, 34.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 33969,36 руб.,

водоотведение на сумму 33969,36 руб., отопление на сумму 22646,24 руб., электрика на сумму 22646,24 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 12581,25 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 125812,43 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт объекта.

Стоимость согласно экспертного заключения 125812,43 руб.

20) г.Батайск, ул. М. Горького, 360.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 51109,41 руб., водоотведение на сумму 51109,41 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 18929,42 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 121148,23 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 189294,10 руб.

21) г.Батайск, ул. М. Горького,362.

Выполненные работы:

водоснабжение и вентиляция на сумму 68706,76 руб., водоотведение на сумму 68706,76 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 25446,95 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 162860,46 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 254469,47 руб.

22) г.Батайск, ул. М. Горького,364.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 61137,45 руб.,

водоотведение на сумму 61137,45 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22643,5 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 144918,39 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 226434,98 руб.

23) г.Батайск, Железнодорожный тупик, 1.

Выполненные работы: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 27259,53 руб.,

водоотведение на сумму 27259,53 руб., отопление на сумму 18173,02 руб.,

электрика на сумму 14134,57 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 10096,12 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 96922,79 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 100961,24 руб.

24) г.Батайск, Железнодорожный тупик, 5.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 26782,08 руб.,

водоотведение на сумму 26782,08 руб., отопление на сумму 17854,71 руб.,

электрика на сумму 13887 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 9919,29 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 95225,16 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 99192,87 руб.

25) г.Батайск, Железнодорожный тупик, 7.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 28885,47 руб.,

водоотведение на сумму 28885,47 руб.,отопление на сумму 19256,98 руб.,

электрика на сумму 19256,98 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 10698,33 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 106983,23 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 106983,23 руб.

26) г.Батайск, Железнодорожный тупик, 9.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 24717,47 руб.,

водоотведение на сумму 24717,47 руб., отопление на сумму 16478,31 руб.,

электрика на сумму 16478,31 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 9154,62 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 91546,18 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 91546,18 руб.

27) г.Батайск, ул. Железодорожная, 7.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 33077,34 руб.,

водоотведение на сумму 33077,34 руб., отопление на сумму 22051,56 руб.,

электрика на сумму 22051,56 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 12250,86 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 122508,67 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 122508,67 руб.

28) г.Батайск, ул. Железодорожная, 11.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 31599,15 руб.,

водоотведение на сумму 31599,15 руб., отопление на сумму 21066,11 руб.,

электрика на сумму 21066,11 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 11703,39 руб.

Переданы согласно сопроводительному письму N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 117033,90 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 117033,90 руб.

29) г.Батайск, ул. Кирова, 9/1.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 215740,91 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3554-08,

водоотведение на сумму 215740,91 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3554-08, отопление на сумму 129444,56 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-0001-09, электрика на сумму 129444,56 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5861-08, кровля и общестроительные работы на сумму 79904,04 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3554-08,

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 770274,99 руб. включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 799040,45 руб.

30) г.Батайск, ул. Кирова, 9/2.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 221336,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3553-08,

водоотведение на сумму 221336,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3554-08, электрика на сумму 132802,02 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-4878-08, кровля и общестроительные работы на сумму 81976,56 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3554-08,

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 657451,94 руб. включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 672207,72 руб.

31) г.Батайск, ул. Кирова, 13.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 220317,11 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3510-08,

водоотведение на сумму 220317,11 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3510-08 кровля и общестроительные работы на сумму 81598,93 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3510-08.

Переданы, согласно накладной N 26/8 от 05.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 522233,18 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 522233,18 руб.Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

32) г.Батайск, ул. Кирова, 13 а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 226538,44 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4062-08,

водоотведение на сумму 226538,44 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4062-08, электрика на сумму 135923,07 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5862-08, отопление, получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-5-3-4831-08, кровля и общестроительные работы на сумму 83903,13 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4062-08.

Переданы, согласно накладной N 41/8 от 06.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 672903,09 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 839031,29 руб. Включен в адресную программу. Фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

33) г.Батайск, ул. Кирова, 15.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 221105,5 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3551-08, водоотведение на сумму 221105,5 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3551-08,

отопление на сумму 132663,3 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-4091-08, электрика на сумму 132663,3 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-4523-08, кровля и общестроительные работы на сумму 81890,93 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3551-08.

Переданы, согласно накладной N 31/8 от 05.08.2008 г. и сопроводительного письма N 248 от 28.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 789428,54 руб. включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 818909,27 руб.

34) г.Батайск, ул. Кирова, 34.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 189880,93 руб.,

водоотведение на сумму 189880,93 руб., отопление на сумму 126587,29 руб.,

электрика на сумму 126587,29 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 70326,27 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 703262,71 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 703262,71 руб.

35) г.Батайск, ул. Коваливского, 74а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 150813,34 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4137-08,

водоотведение на сумму 150813,34 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4137-08, кровля и общестроительные работы на сумму 55856,8 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4137-08.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. и накладной N 44/8 от 26.09.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 357483,49 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 357483,49 руб.

36) г.Батайск, ул. Коваливского, 91.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60426,87 руб., водоотведение на сумму 60426,87 руб., отопление на сумму 40284,58 руб.,

электрика на сумму 40284,58 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22380,33 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 223803,24 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 230517,34 руб.

37) г.Батайск, ул. Коммунистическая, 197.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 140674,6 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2851-08, водоотведение на сумму 140674,6 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2851-08,

кровля и общестроительные работы на сумму 52101,7 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2851-08.

Переданы, согласно накладной N 40/8 от 06.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 333450,90 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 333450,90 руб.

38) г.Батайск, ул. Коммунистическая, 199.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 56338,77 руб.,

водоотведение на сумму 56338,77 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 20866,22 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 133543,73 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 133543,73 руб.

39) г.Батайск, ул. Коммунистическая, 201.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 55989,66 руб.,

водоотведение на сумму 55989,66 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 20736,91 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 132716,24 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 207369,13 руб.

40) г.Батайск, ул. Комсомольская, 62.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 59731,16 руб.,

водоотведение на сумму 59731,16 руб., отопление на сумму 39820,77 руб.,

электрика на сумму 39820,77 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22122,64 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 221226,52 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 221226,52 руб.

41). г.Батайск, ул. Комсомольская, 64.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60098,41 руб.,

водоотведение на сумму 60098,41 руб., отопление на сумму 40065,6 руб.,

электрика на сумму 40065,6 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22258,67 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 222586,70 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222586,70 руб.

42) г.Батайск, ул. Комсомольская, 66.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 59004,6 руб.,

водоотведение на сумму 59004,6 руб., отопление на сумму 39336,39 руб.,

электрика на сумму 39336,39 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 21853,56 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 218535,53 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 218535,53 руб.

43) г.Батайск, ул. Комсомольская, 66 а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60085,43 руб.,

водоотведение на сумму 60085,43 руб., отопление на сумму 40056,94 руб.,

электрика на сумму 40056,94 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22253,86 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 222538,59 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222538,59 руб.

44) г.Батайск, ул. Комсомольская, 68.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60114,09 руб.,

водоотведение сумму 60114,09 руб., отопление на сумму 40076,06 руб.,

электрика на сумму 40076,06 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22264,47 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 222644,75 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222644,75 руб.

45) г.Батайск, ул. Комсомольская, 70.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60136,35 руб., водоотведение на сумму 60136,35 руб., отопление на сумму 40090,9 руб.,

электрика на сумму 40090,9 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22272,72 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 222727,25 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222727,25 руб.

46) г.Батайск, ул. Комсомольская, 113.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 136711,18 руб., водоотведение на сумму 136711,18 руб., отопление на сумму 91140,78 руб., электрика на сумму 91140,78 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 50633,77 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 506337,70 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 506337,70 руб.

47) г.Батайск, ул. Комсомольская, 113 а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 124200,48 руб.,

водоотведение на сумму 124200,48 руб., отопление на сумму 82800,32 руб.,

электрика на сумму 82800,32 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 46000,17 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 460001,75 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 460001,75 руб.

48) г.Батайск, ул. Комсомольская, 115.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 130585,63 руб.,

водоотведение на сумму 130585,63 руб., отопление на сумму 87057,09 руб.,

электрика на сумму 87057,09 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 48365,05 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 483650,50 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 483650,50 руб.

49) г.Батайск, ул. Комсомольская, 117.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 132758,9 руб.,

водоотведение на сумму 132758,9 руб., отопление на сумму 88505,92 руб.,

электрика на сумму 88505,92 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 49169,96 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 491699,60 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 491699,60 руб.

50) г.Батайск, ул. Крупской, 25.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 164163,31 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3361-08,

водоотведение на сумму 164163,31 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3361-08, электрика на сумму 98497,99 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5305-08, кровля и общестроительные работы на сумму 60801,23 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3361-08,

Переданы, согласно накладной N 35/8 от 16.08.2008 г. и сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 487625,86 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 498570,09 руб.

51) г.Батайск, ул. Крупской, 27.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 183702,31 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4290-08, водоотведение на сумму 183702,31 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4290-08,

электрика на сумму 110221,39 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5250-08, кровля и общестроительные работы на сумму 68037,9 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4290-08.

Переданы, согласно накладной N 45/8 от 09.10.2008 г. сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 545663,92 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 557910,74 руб.

52) г.Батайск, ул. К. Маркса, 4. Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 220498,47 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-1623-09, водоотведение на сумму 220498,47 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-1623-09,

отопление на сумму 146998,98 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-1865-09, электроснабжение, получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3501-09, кровля и общестроительные работы на сумму 81666,1 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-1623-09.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 669662,04 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 907401,14 руб.

53) г.Батайск, пер. Книжный, 15.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60282,33 руб.,

водоотведение на сумму 60282,33 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 120564,65 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 142891,44 руб.

54) г.Батайск, ул. Куйбышева, 152.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 69083,79 руб.,

водоотведение на сумму 69083,79 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 138167,59 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 138167,59 руб.

55) г.Батайск, ул. Куйбышева, 172.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 67476,68 руб.,

водоотведение на сумму 67476,68 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 134953,35 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 134953,35 руб.

56) г.Батайск, ул. Куйбышева, 174.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 66608,31 руб.,

водоотведение на сумму 66608,31 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 133216,63 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 133216,63 руб.

57) г.Батайск, ул. Куйбышева, 176

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 69916,99 руб.,

водоотведение на сумму 69916,99 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 139833,98 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 139833,98 руб.

58) г.Батайск, ул. Куйбышева, 180.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 69775,52 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 69775,52 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 139551,03 руб.

59) г.Батайск, ул. К. Цеткин, 159.

Выполненные работы: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 63401,21 руб.,

водоотведение на сумму 63401,21 руб. отопление на сумму 42267,47 руб.

электрика на сумму 42267,47 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 211337,36 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 211337,36 руб.

60) г.Батайск, ул. К. Цеткин, 188.

Выполненные работы: раздел водоснабжение и вентиляция на сумму 65203,41 руб.,

водоотведение на сумму 65203,41 руб. отопление на сумму 43468,94 руб.

электрика на сумму 43468,94 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 217344,69 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 217344,69 руб.

61) г.Батайск, ул. Ленина, 8а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 48871,66 руб.,

водоотведение на сумму 48871,66 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 97743,32 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 97743,32 руб.

62) г.Батайск, ул. Ленина, 201.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 78909,33 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3276-09,

водоотведение на сумму 78909,33 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3276-09, кровля и общестроительные работы на сумму 29225,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3276-09.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 187044,34 руб. Отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 207827,05 руб.

63) г.Батайск, ул. Ленина, 203.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 78202,44 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0147-09, водоотведение на сумму 78202,44 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0147-09,

кровля и общестроительные работы на сумму 28963,86 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0147-09, Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 185368,73 руб. Включен в график погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 205965,26 руб.

64) г.Батайск, ул. Ленина, 205.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 77900,8 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0007-09, водоотведение на сумму 77900,8 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0007-09,

кровля и общестроительные работы на сумму 28852,15 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-0007-09.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 184653,75 руб. Включен в график погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 205170,84 руб.

65) г.Батайск, ул. Ленина, 213.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 98207,61 руб.,

водоотведение на сумму 98207,61 руб., отопление на сумму 58924,57 руб.,

электрика на сумму 58924,57 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 32735,88 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 347000,25 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 327358,73 руб.

66) г.Батайск, ул. Ленина, 215.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 93578,5 руб.,

водоотведение на сумму 93578,5 руб., отопление на сумму 56147,1 руб.,

электрика на сумму 56147,1 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 31192,83 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ согласно акта выполненных работ и расшифровки к нему составила 330644,02 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 330990,60 руб.

67) г.Батайск, ул. Ленина, 215а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 81011,67 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-07937-09,

водоотведение на сумму 81011,67 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-07937-09, отопление на сумму 54007,78 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-29267-09, электрика на сумму 54007,78 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-2281-09

кровля и общестроительные работы на сумму 30004,32 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-07937-09.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 300043,22 руб. включен в адресную программу, фактически произведен капитальный ремонт здания, включен в график погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 327380,49 руб.

68) г.Батайск, пер. Литейный, 2.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 101076,5 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4301-08, водоотведение на сумму 101076,5 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4301-08,

кровля и общестроительные работы на сумму 37435,73 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4301-08.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. и накладной N 49/8 от 28.10.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 239588,73 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 239416,60 руб.

69) г.Батайск, пер. Литейный, 3.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 101944,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2819-08, водоотведение на сумму 101944,69 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2819-08,

кровля и общестроительные работы на сумму 37757,29 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2819-08.

Переданы согласно накладной N 37/8 от 02.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 241646,66 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 241646,66 руб.

70) г.Батайск, 1-й Локомотивный, 10.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 101205,01 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2923-08, водоотведение на сумму 101205,01 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2923-08,

электрика на сумму 60723,01 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-5371-08, кровля и общестроительные работы на сумму 37483,33 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2923-08.

Переданы согласно накладной N 34/8 от 09.08.2008 г. и сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 300616,37 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 307363,37 руб.

71) г.Батайск, 1-й Локомотивный, 15.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 44184,03 руб.,

водоотведение на сумму 44184,03 руб., отопление на сумму 29456,02 руб.,

электрика на сумму 29456,02 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 16364,46 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 163644,56 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 163644,56 руб.

72) г.Батайск, 2-й Локомотивный, 1.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 35535,51 руб.,

водоотведение на сумму 35535,51 руб., отопление на сумму 23690,34 руб.,

электрика на сумму 23690,34 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 13161,30 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 131612,98 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 131612,98 руб.

73) г.Батайск, 2-й Локомотивный, 2.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 36079,88 руб.,

водоотведение на сумму 36079,88 руб., отопление на сумму 24053,25 руб.,

электрика на сумму 24053,25 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 13362,92 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 133629,18 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 133629,18 руб.

74) г.Батайск, ул. Луначарского, 169.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 72263,26 руб.,

водоотведение на сумму 72263,26 руб., отопление на сумму 48175,50 руб.,

электрика на сумму 48175,50 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 26764,17 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 267641,70 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 267641,70 руб.

75)г.Батайск, ул. Луначарского, 174.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 90233,57 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3842-08, водоотведение на сумму 90233,57 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3842-08, кровля и общестроительные работы на сумму 33419,83 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3842-08. Переданы согласно накладной N 36/8 от 28.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 213886,98 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 213886,98 руб.

76) г.Батайск, ул. Луначарского, 176.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 90149,90 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3730-08, водоотведение на сумму 90149,90 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-3730-08,

кровля и общестроительные работы на сумму 33388,86 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4301-08.

Переданы, согласно накладной N 42/8 от 06.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 213688,64 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 213688,64 руб.

77) г.Батайск, ул. Луначарского, 178.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60045,21 руб.,

водоотведение на сумму 60045,21 руб., отопление на сумму 40030,14 руб.,

электрика на сумму 40030,14 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22238,97 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 222389,65 руб. Отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 222389,65 руб.

78) г.Батайск, ул. Луначарского, 188.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 164328,56 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2922-08 водоотведение на сумму 164328,56 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2922-08 кровля и общестроительные работы на сумму 60862,43 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2922-08 Переданы согласно накладной N 33/8 от 09.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 389519,55 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 389519,55 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт.

79) г.Батайск, ул. Луначарского, 190.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 73768,96 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5116-08 водоотведение на сумму 73768,96 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5116-08

отопление на сумму 49179,30 руб., электрика получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3276-09 кровля и общестроительные работы на сумму 21250,32 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5116-08

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 217967,55 руб. Отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 298111,60 руб.

80) г.Батайск, ул. Луначарского, 191.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 69924,41 руб.,

водоотведение на сумму 69924,41 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 25897,94 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 165746,75 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 165746,75 руб.

81) г.Батайск, ул. Луначарского, 191а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 69115,89 руб.,

водоотведение на сумму 69115,89 руб., отопление на сумму 46077,26 руб.,

электрика на сумму 35837,87 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 25598,48 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 245745,38 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 230386,29 руб.

82) г.Батайск, ул. Луначарского, 192.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 78866,07 руб., водоотведение на сумму 78866,07 руб., отопление на сумму 52577,38 руб.,

электрика на сумму 40893,52 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 29209,67 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 280412,71 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт.

Стоимость согласно экспертного заключения 292096,58 руб.

83) г.Батайск, ул. Луначарского, 193.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 602095,24 руб.,

водоотведение на сумму 602095,24 руб., отопление на сумму 401396,82 руб.,

электрика на сумму 312197,53 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 173443,07 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 2091227,91 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 2229982,36 руб.

84) г.Батайск, ул. Нефтегорская, 8.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 61727,13 руб.,

водоотведение на сумму 61727,13 руб., отопление на сумму 41151,42 руб.,

электрика на сумму 32006,66 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22861,90 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 219474,24 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 228619,00 руб.

85) г.Батайск, ул. Нефтегорская, 10.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60061,50 руб.,

водоотведение на сумму 60061,50 руб., отопление на сумму 40041,00 руб.,

электрика на сумму 31143,00 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22245,00 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 213551,99 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222449,99 руб.

86) г.Батайск, ул. Октябрьская,151.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 166158,64 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2818-09, водоотведение на сумму 166158,64 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2818-09,

электрика на сумму 99695,19 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-3-3276-09, кровля и общестроительные работы на сумму 61540,23 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2818-09

Переданы, согласно накладной N 30/8 от 05.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 493552,72 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 504629,96 руб.

87) г.Батайск, ул. Октябрьская,116.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 141545,85 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5115-08

водоотведение на сумму 141545,85 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5115-08 кровля и общестроительные работы на сумму 52424,38 руб. получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-5115-08

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 335516,09 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 372795,65 руб.

88) г.Батайск, ул. Мира 195.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 70307,13 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4943-08 водоотведение на сумму 70307,13 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4943-08

кровля и общестроительные работы на сумму 20253,09 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-4943-08 Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 160867,34 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт, отражен в графике погашения задолженности.

Стоимость согласно экспертного заключения 222336,95 руб.

89) г.Батайск, ул. Орджоникидзе, 197а.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60030,98 руб.,

водоотведение на сумму 60030,98 руб., отопление на сумму 40020,65 руб.,

электрика на сумму 4446,74 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22233,69 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 186763,03 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 222336,95 руб.

90) г.Батайск, ул. Орджоникидзе, 197б.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60118,01 руб.,

водоотведение на сумму 60118,01 руб., отопление на сумму 40078,67 руб.,

электрика на сумму 4453,19 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22265,92 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г..и расшифровки к нему составила 187033,78 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 247399,18 руб.

91) г.Батайск, ул. Панфилова, 24а.

Выполненные работы:

водоснабжение и вентиляция на сумму 58370,46 руб., водоотведение на сумму 58370,46 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 16814,54 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 133555,44 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 138359,59 руб.

92) г.Батайск, ул. Панфилова, 26.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 60056,13 руб.,

водоотведение на сумму 60056,13 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 22243,01 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 142355,28 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 142355,28 руб.

93) г.Батайск, ул. Панфилова, 28.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 58140,30 руб.,

водоотведение на сумму 58140,30 руб. Стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 116280,61 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 215334,47 руб.

94) г.Батайск, пер.Парковый, 5.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 38241,19 руб.,

водоотведение на сумму 38241,19 руб., отопление на сумму 19828,77 руб.,

электрика на сумму 19828,77 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 14163,40 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 130303,34 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 141634,06 руб.

95) г.Батайск, пер.Парковый, 10.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 38241,19 руб.,

водоотведение на сумму 38241,19 руб., отопление на сумму 2832,68 руб.,

электрика на сумму 2832,68 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 14163,40 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 96311,16 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 141634,06 руб.

96) г.Батайск, пер.Парковый, 11.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 38241,19 руб.,

водоотведение на сумму 38241,19 руб., отопление на сумму 2832,62 руб.,

электрика на сумму 2832,68 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 14163,40 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 96311,16 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 141634,06 руб.

97) г.Батайск, пер.Парковый, 9.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 38241,19 руб.,

водоотведение на сумму 38241,19 руб., отопление на сумму 2832,62 руб.,

электрика на сумму 2832,68 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 14163,40 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 96311,16 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 141634,06 руб.

98) г.Батайск, ул. Привокзальная, 32.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 34880,91 руб.,

водоотведение на сумму 34880,91 руб., отопление на сумму 2583,77 руб.,

электрика на сумму 2583,77 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 12918,86 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 87848,24 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 129188,58 руб.

99) г.Батайск, ул. Пролетарская, 94.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 37200,12 руб.,

водоотведение на сумму 37200,12 руб., отопление на сумму 24684,17 руб.,

электрика на сумму 2755,56 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 13777,83 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 115617,70 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт.

Стоимость согласно экспертного заключения 137778,23 руб.

100) г.Батайск, ул. Пролетарская 100.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 78063,41 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2855-08, водоотведение на сумму 78063,41 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2855-08,

кровля и общестроительные работы на сумму 28912,39 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2855-08.

Стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 185039,20 руб. Включен в адресную программу, фактически выполнен капитальный ремонт.

Стоимость согласно экспертного заключения 185039,20 руб.

101) г.Батайск, Северный жилой массив, 2.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 201388,85 руб.,

водоотведение на сумму 201388,85 руб., отопление на сумму 14917,69 руб., электрика на сумму 14917,69 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 74588,46 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 507201,53 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 745884,60 руб.

102) г.Батайск, Северный жилой массив, 4.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 195968,64 руб.,

водоотведение на сумму 195968,64 руб., отопление на сумму 14516,20 руб.,

электрика на сумму 14516,20 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 72580,98 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г.. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 493550,64 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 725809,77 руб.

103) г.Батайск, Северный жилой массив, 5.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 204570,33 руб.,

водоотведение на сумму 204570,33 руб., отопление на сумму 106073,51 руб.,

электрика на сумму 15153,36 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 75766,78 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 606134,33 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 757667,91 руб.

104) г.Батайск, Северный жилой массив, 7.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 197316,45 руб.,

водоотведение на сумму 21924,05 руб., отопление на сумму 102312,23 руб.,

электрика на сумму 14616,03 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 73080,17 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 409248,94 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 730801,67 руб.

105) г.Батайск, Северный жилой массив, 9.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 196540,73 руб.,

водоотведение на сумму 21837,86 руб., отопление на сумму 101910,00 руб.,

электрика на сумму 14558,57 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 72792,86 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 407640,02 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 727928,61 руб.

106) г.Батайск, Северный жилой массив, 10.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 194714,70 руб.,

водоотведение на сумму 21634,97 руб., отопление на сумму 14423,31 руб.,

электрика на сумму 14423,31 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 72116,55 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 317312,85 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 721165,56 руб.

107) г.Батайск, Северный жилой массив, 12.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 208938,19 руб.,

водоотведение на сумму 23215,35 руб., отопление на сумму 15476,90 руб.,

электрика на сумму 15476,90 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 77384,52 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 340491,86 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 773845,15 руб.

108) г.Батайск, Северный жилой массив, 14.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 200078,81 руб.,

водоотведение на сумму 22230,98 руб., отопление на сумму 14820,65 руб.,

электрика на сумму 14820,65 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 74103,26 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 326054,35 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 741032,61 руб.

109) г.Батайск, Северный жилой массив, 3.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 194477,31 руб.,

водоотведение на сумму 194477,31 руб., отопление на сумму 14405,73 руб.,

электрика на сумму 14405,73 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 56022,27 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 248 от 29.08.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г.. и расшифровки к нему составила 473788,35 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 720286,33 руб.

110) г.Батайск, ул. Ушинского, 2.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 48492,64 руб.,

водоотведение на сумму 48492,64 руб., отопление на сумму 32328,42 руб.,

электрика на сумму 32328,42 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 17139,61 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 179602,36 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 179602,36 руб.

111) г.Батайск, ул. Ушинского, 4.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 46276,96 руб.,

водоотведение на сумму 46276,96 руб., отопление на сумму 30851,31 руб.,

электрика на сумму 30851,31 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 17139,61 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 171396,15 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 171396,14 руб.

112) г.Батайск, ул. Энгельса, 416.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 68517,59 руб.,

водоотведение на сумму 68517,59 руб., отопление на сумму 59531,12 руб.,

электрика на сумму 59531,12 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 36747,6 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 253768,84 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 253768,84 руб.

113) г.Батайск, ул. Энгельса, 188.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 71170,17 руб.,

водоотведение на сумму 71170,17 руб., отопление на сумму 45681,39 руб.,

электрика на сумму 45681,39 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 25376,88 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 263593,22 руб. Стоимость согласно экспертного заключения 263593,22 руб.

114) г.Батайск, ул. Энгельса, 422а.

Выполненные работы:

водоснабжение и вентиляция на сумму 99218,51 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2854-08

водоотведение на сумму 99218,51 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2854-08 отопление на сумму 59531,12 руб., электрика на сумму 59531,12 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 36747,6 руб., получено заключение ГлавГосЭкспертизы N 61-1-6-2854-08

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 354246,85 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 330728,38 руб.

115) г.Батайск, ул. Энгельса, 424.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 84171,57 руб., водоотведение на сумму 84171,57 руб., отопление на сумму 56114,37 руб., электрика на сумму 56114,37 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 31174,65 руб.

Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 311746,54 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 311746,54 руб.

116) г.Батайск, ул. Энгельса, 428.

Выполненные работы: водоснабжение и вентиляция на сумму 77057,45 руб.,

водоотведение на сумму 77057,45 руб., отопление на сумму 51371,64 руб.,

электрика на сумму 51371,64 руб., кровля и общестроительные работы на сумму 28539,80 руб. Переданы согласно сопроводительного письма N 269 от 25.09.2008 г. стоимость выполненных работ по акту приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 г.. и расшифровки к нему составила 285397,98 руб.

Стоимость согласно экспертного заключения 305692,93 руб.

Оценив представленные доказательства, с учетом полученного экспертного заключения, суд считает, что работы истцом выполнены на сумму 33 372 208 руб. 90 коп., исходя из стоимости согласованных сторонами расценок, поскольку согласно экспертному заключению стоимость работ превышает, согласованную сторонами, подтверждено качество работ, соответствие их нормам и правилам.

В обоснование жалобы ответчик указал, что отсутствуют надлежащие доказательства согласования видов работ с заказчиком, а также доказательства передачи результата работ заказчику.

Данные доводы судом апелляционной инстанции не принимаются.

Начальником МУ "УЖКХ Администрации г. Батайска" Соколенко В.Я. подписаны акты по этапам работ от 02.09.08г. от 03.10.2008 г.. на общую сумму 33 372 208 рублей 90 копеек без возражений.

При этом, сторонами согласованы стоимость работ к договору по этапам на 02.09.2008 г.. и 03.10.08г. с указание всех необходимых видов работ по каждому объекту. Указанная ведомость, наряду с подрядчиком, подписана заместителем Главы Администрации г.Батайска Нестеровым А.В.

В общей стоимости по муниципальному контракту стороны согласовали стоимость работ с учетом всех объектов в общей сумме 71 000 000 руб. При этом, по каждому объекту установлена стоимость подлежащих выполнению работ с учетом стоимости каждого вида работ по техническому заданию.

В сметной же стоимости каждого этапа уже указана стоимость необходимого объема работ по каждому дому, что и представляет собой согласование необходимого объема работ сторонами с учетом потребностей каждого дома. Фактически выполненный объем работ соответствует стоимости этапов работ.

Так, например, по общей ведомости стоимость работ по объекту Авиагородок 9 составляет 375 833 руб. 31 коп. Фактическая стоимость работ, согласованная сторонами составила 240 5233 руб. 32 коп. , по Авиагородку, 13 по общей смете 317 764, 37 руб., по смете этапа по акту 177 088 руб. 67 коп. и т.д.

Кроме того, истец выезжал на объекты, в электронном виде ПДС имеются фотографии объектов.

Факт передачи рабочей документации подтверждается актами выполненных работ, накладными N N 47/8, 70/9, 74/9, 65/9, 45/8, 42/8, 41/8, 40/8, 39/8, 28/8, 27/8, 26/8, 19/8, 63/9, 49/8, 43/8, 45/8, 44/8, 37/8, 35/8, 34/8, 33/8, 32/8, 31/8, 30/8, 36/8, графиком погашения задолженности, а также письмами N 248 от 29.08.08г., 269 от 25.09.08г. (л.д. 54, 56 т.4), ответом от 26.10.08г., пописанным начальником МУ "УЖКХ" Соколенко В.Я. о получении проектной документации.

Ответчиком заявлено о фальсификации доказательств- писем N 248 и 269, от 26.10.2008 г..

Данное ходатайство судом отклонено также ввиду, того, что ответчиком не оспаривается подписание письма от 26.10.08г. начальником МУ "УЖКХ" Соколенко В.Я..

Кроме того, ответчик в претензии N 232.4 от 25.02.2010, адресованной ООО "МостПС" о взыскании неустойки, фактически признал выполнение истцом работ по контракту на сумму 33 372 208 рублей 90 копеек (общая сумма по актам приемки-сдачи этапов от 02.09.2008 и от 03.10.2008), указав, что сумма невыполненных работ в 2008 году составила 627791 рубль 10 копеек (л.д. 70, т.1). Претензия подписана Начальником МУ "УЖКХ" Администрации г. Батайска С.В. Щека.

Кроме того, ответчик не представил пояснений, каким иным образом, получена им документацию по рядку объектов, по которым имеется заключение экспертизы, включены в график оплаты задолженности, по которым фактически выполнены работы по капитальному ремонту (например, по объектам Кирова, 9/1, Кирова 9/2, Ворошилова, 187, Воровского , 7, Ленина, 201, Ленина, 203, Ленина, 205 и т.д.)

Суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчиком не представлены объяснения указанных выше должностных лиц по поводу подписания стоимостных расчетов, к контракту и этапам работ, писем о получении документации, о направлении претензии, не представлены доказательства проведения служебных проверок и иные документы, опровергающие даты и содержание указанных документов.

Совокупность доказательств подтверждает получение ответчиком ПСД.

В соответствии с пунктом 2.3. контракта оплату готового рабочего проекта Заказчик производит в соответствии с календарным планом на основании оформленного акта о приемке выполненных работ.

Судом первой инстанции установлено, что согласно графику производства работ в 2008 истцом должны быть произведены работы на сумму 34000000 рублей, в то время как согласно актам приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 на сумму 21140000 рублей, от 03.10.2008 на сумму 12232208 рублей 90 копеек работы выполнены на сумму 33372208 рублей 90 копеек, то есть подрядчик не выполнил работы на сумму 627791 рубль 10 копеек.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что подписанием графика производства работ (приложение к контракту N 79 от 19.05.2008) стороны установили рамочные сроки на выполнение работ на определенную сумму. При этом, исходя из смысла пункта 2.3. контракта, обязанность по оплате работ, выполненных Подрядчиком в рамках периода, у Заказчика возникает с момента подписания акта выполненных работ.

Как указано выше, в материалы дела представлены ведомости по стоимости работ по этапам на 02.09.2008 на сумму 21140000 рублей, на 03.10.2008 на сумму 12232208 рублей 90 копеек, в которых приведен перечень работ, которые Подрядчик обязуется исполнить в рамках этапа.

Кроме того, в актах приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 и от 03.10.2008 в графе "Всего к оплате" указаны соответственно суммы "21140000,00 руб." и "12232208,90 руб.", и, поскольку в Акте приемки-сдачи этапа от 03.10.2008 указана сумма "12232208,90 руб.", а не суммированная стоимость по двум актам, ввиду чего можно также прийти к выводу о том, что сумма, указанная в акте подлежит оплате именно по итогам подписания Акта, а не периода - "2008 год", указанного в графике.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что обязанность по оплате выполненных подрядчиком работ по контракту возникла у ответчика с момента подписания актов приемки-сдачи этапов от 02.09.2008 и от 03.10.2008, однако данные обязательства не были выполнены ответчиком.

Также из материалов дела следует, что ввиду отсутствия финансирования Подрядчиком в порядке статей 719, 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом положений 4.4. Контракта приостановлены работы до оплаты задолженности в полном объеме, о чем общество уведомило Заказчика письмом N 436 от 06.05.2009. Указанные действия Подрядчика судом обоснованно признаны правомерными.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на то, что акты приемки-сдачи этапа от 02.09.2008 г. и 03.10.2008 г. не содержали в приложении списка домов, подтверждающего выполнение объема работ. Указанный довод отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду того, что в материалах дела имеется ведомости к указанным актам, содержащие расшифровки к указанным в актах суммам. Содержащиеся в указанных ведомостях данные об объемах и стоимости проектно-сметной документации подтверждаются заключением экспертного заключения, имеющегося в материалах дела.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что положительные заключения Главгосэкспертизы по РО не предоставлялись обществом в виде сводных заключений, то есть по одному конкретному жилому дому, отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

В соответствии с п. 1.2. контракта основные требования к разрабатываемой проектно-сметной документации изложены в задании.

Согласно заданию на проектирование в обязанности общества входит разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов в г. Батайске Ростовской области "рабочий проект", в которой необходимо предусмотреть следующие работы: разработка технической документации для капитального ремонта, систем отопления, канализации и холодного водоснабжения, благоустройство, кровли, подъездов, фасадов, электроснабжения и электрооборудования дома.

Из условий контракта не следует, что положительные заключения Главгосэкспертизы должны быть получены на каждый конкретный дом, то есть носить комплексный характер. При этом, контрактом не предусмотрена очередность проведения экспертизы.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в материалах дела отсутствуют претензии по качеству работ, по ненадлежащему сбору исходных данных, предписания о ненадлежащем выполнении работ, о медленном ходе работ, о приостановлении работ и т.д.

Ответчиком до настоящего времени не заявлено о расторжении договора. В материалах дела имеется письмо подрядчика о приостановке выполнения работ ввиду полного отсутствия финансирования, переданы фактически выполненные работы.

Утверждение заявителя апелляционной жалобы о том, что срок исполнения обязательств по периоду 2008 г. предусмотрен до 21.12.2008 года признается неверным, поскольку в соответствии с пунктом 5.2. МК N 79 срок действия контракта: начало - с момента подписания контракта, окончание - выполнение сторонами своих обязательств, но не позднее 21.12.2008 г., вместе с тем, пунктом 2.1. контракта произведена разбивка сумм всего контракта на 2008 и 2009 года, графиком производства работ (Приложение к контракту) указаны периоды выполнения работ на 2008 и 2009 год, ввиду чего можно прийти к выводу о том, что в пункте 5.2. контракта ошибочно указана дата окончания работ 21.12.2008 г., и фактически контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Ответчик ссылается на то, что поскольку имеющиеся заключения Главгосэкспертизы датированы, в частности, октябрем - декабрем 2008 г., и январем, февралем, апрелем, сентябрем 2009 г., что, по мнению ответчика, исключает передачу готовой продукции МУ "УЖКХ" состоянию на 02.09.2008 г., утверждает, что в соответствии с данным актом истцом могла быть передана продукция на восемь жилых домов, еще на четыре могла быть оформлена передача на 03.10.2008 г.

Данные обстоятельства являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

В соответствии с условиями п.2.3 контракта по актам принимаются именно готовые рабочие проекты и подлежат оплате с момента подписания акта. В соответствии с п.2.4 контракта окончательный расчет (10% от стоимости работ) осуществляется заказчиком в течение 20 дней после получения экспертизы и последующей приемки готовой проектной документации.

Таким образом, акты подтверждают передачу именно готовых рабочих проектов. Передача на экспертизу производится после оплаты их согласования проектов.

Частью 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с п. 21 задания на проектирование, в котором названы требования к порядку представления рабочего проекта на экспертизу, указано, что рабочий проект, согласованный с организациями и ведомственными организациями и рекомендованный заказчиком к утверждению, представляется проектной организацией на экспертизу.

В соответствии с пунктом 3.2.5 контракта Подрядчик обязан получить положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области.

Согласно п. 3.4.2 контракта Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1. контракта.

Из материалов дела следует, что в нарушение пункта 2.4 контракта ответчик не перечислил истцу оплату в размере 90% от стоимости контракта, следовательно, истец не имел возможности приступить к исполнению своих обязательств по сдаче своевременно проектной документации на экспертизу, в срок, установленный контрактом, а также завершить работы в согласованные сроки.

Принимая во внимание, что работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в рамках контракта, состоят из нескольких этапов, а именно, вначале - подготовка проектно-сметной документации, а затем получение заключения Управления Главгосэкспертизы проектно-сметной документации, учитывая, что для получения заключения Главгосэкспертизы необходимы соответствующие действия Заказчика - согласование фактически выполненных рабочих проектов, при этом от последнего истцом неоднократно требовалась данная информация в устной и письменной форме (письма от 25.02.2009, от 16.03.2009), суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что Подрядчик не имел возможности в срок исполнить обязанности по получению заключений Главгосэкспертизы по ряду объектов.

Кроме того, для выполнения работ по контракту Подрядчику требуются денежные средства (на производство работ по экспертизе, оплату заработной платы сотрудникам и услуг привлеченных специалистов, аренду специализированного оборудования; доказательства несения истцом указанных расходов представлены в материалы дела), на наличие которых ООО "МостПС" рассчитывало (оплата Заказчика по этапам согласно Актам приемки-сдачи этапов от 02.09.2008, от 03.10.2008), в то время как ответчиком своевременно не были оплачены принятые этапы работ по рабочим проектам.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что указанные обстоятельства привели к невозможности дальнейшего выполнения работ ООО "МостПС" по контракту в части получения экспертных заключений по всей разработанной проектно-сметной документации в предусмотренный контрактом срок -2008 год.

Более того, указанное также подтверждается тем, что по части домов, по которым принята документация, экспертиза не проведена, вместе с тем, воспользовавшись результатом работ, сами строительные работы проведены. Не представлено надлежащих доказательств об уведомлении истца о прекращении выполнения работ по указанным объектам, выполнения проектных работ иной организацией за чужой счет. Фактически материалами дела подтвержден факт прекращения действия программы по спорным объектам. Вместе с тем, указанное не является основанием для неоплаты работ.

Как указано выше, в материалах дела отсутствуют претензии по выполненным работам. Ответчик не представил пояснений, по каким основаниям не произведена оплата работ, имеющих как экспертное заключение, по которым произведен фактический ремонт домов, принятых по накладным и ранее включенным в график погашения задолженности, в отсутствие претензий к качеству. Указанный объем работ составляет фактически 18 893 870 руб. 64 коп. Между тем, оплате подлежит весь выполненный истцом объем работ, качество которого подтверждено экспертным заключением.

В соответствии с условиями договора экспертиза производиться за чет подрядчика, не указано, что она является частью стоимости работ, что также следует из стоимости всех работ на сумму 71 000 000 руб. Однако, из материалов дела следует, что в отсутствие фактически полной оплаты проектных работ, отсутствия согласования переданных готовых рабочих проектов, в отсутствие выдачи доверенностей, экспертиза подрядчиком по всем объектам своевременно произведена быть не могла. Вместе с тем, указанное возможно устранить сторонами в рамках действующего договора.

Доводы ответчика, что не вся проектно-сметная документация использована управляющими компаниями, последние самостоятельно за свой счет получали экспертное заключение, имеются вопросы к качеству работ, судом отклоняются, поскольку не представлены правовые основания передачи выполнения работ иным организациям при поручении выполнения работ истцу. Кроме того, не представлены доказательства, что заключения произведены не на базе проектной документации ООО "МОСТ ПС", последние суду в полном объеме не представлены.

Ответчик устранился от выполнения контракта, при необходимости изменения видов работ, не сообщал об этом подрядчику, никаких претензий не заявлено.

Качество работ проверено экспертным заключением. В заключении также указано о наличии недостатков по разделам в виде не указания отметок пола подвала на планах, не отражены дренажи и воздушки на отдельным объектам, на части объектов отсутствую указание на обратные трубопроводы., на чертежах указаны не все высотные размеры, указано, что отдельные несоответствия устранимы на стадии прохождения Главгосэкспертизы в рабочем порядке и не влекут изменения стоимости разработанной проектно-сметной документации. Указано, что проектно-сметная документация составлена по нормам и ценам 2001 года с применением ТЕРров, накладные расходы и сметная прибыль приняты по нормам.

В апелляционной жалобе МУ "УЖКХ" ссылается на то, что истцом включены в список жилые дома по адресам: Куйбышева, 184 А, Б.Хмельницкого, 34, которые отсутствовали в техническом задании к МК N 79. Ответчик считает, что Обществом в рамках настоящего дела представлена проектная документация, подтвержденная заключениями Главгосэкспертизы, ранее принятая к оплате в рамках муниципального контракта N 277 от 27.12.2007 г.

Однако, как следует из заключения экспертизы, из ведомостей к актам приемки-сдачи этапов от 02.09.2008 г., от 03.10.2008 г., в числе выполненных работ истцом проектно-сметная документация по данным адресам отсутствует.

Возражая против заключения экспертизы, ответчик пояснил, что экспертами не проверялись необходимые объемы работ, не рассчитана стоимость выполненных работ.

Данные доводы подлежат отклонению судом апелляционной инстанции. Из заключения следует, что экспертами производилась проверка фактически выполненного объема работ по представленным документам и соответствие их обязательным нормам и правилам, в том числе на электронном носителе. Согласование объема работ по каждому объекту произведено сторонами путем согласования необходимых работ по каждому объекту по этапам. Стоимость работ сторонами согласована в сводной ведомости на сумму 71 000 000 руб., именно указанные расценки обоснованно применены экспертами. Суд считает экспертное заключение допустимым доказательством, соответствующим требованиям норм ст. 86 АПК РФ. Допущение технической ошибки при направлении заключения в суд, не является основанием для непринятия его в качестве доказательства по делу с учетом оценки всех доказательств в совокупности.

В виду указанного, отсутствуют основания для определения иной стоимости работ в соответствии со ст. 709 ГК РФ, согласно которой цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Ответчик указал, что экспертами необоснованно включен в объем работ объект по ул. Книжная, 15, поскольку диск с ПДС не представлен.

Данный довод подлежит отклонению судом, поскольку передача ответчику ПДС по указанному адресу подтверждена вышеуказанными доказательствами. Кроме того, из материалов дела следует, что диски на экспертизу переданы без указания адресов, также диски были направлены на повторную экспертизу. Истец. ссылаясь на письмо от 13.10.2010 г.. (л.д. 142 т.4) указывает, что ранее экспертной организации Ростовский центр судебных экспертиз также передавались диски для определения возможности выполнения экспертизы, в результате чего могло произойти смешение материалов.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что отсутствуют основания для не принятия в данной части заключения эксперта, поскольку о передаче дисков в некомплекте заявлено сторонами не было, (вместе с тем, ответчик указывал, что знакомился с дисками до передачи дела на экспертизу). Повторная передача ПДС возможна между сторонами в рамках заключенного контракта.

На основании изложенного, задолженность подлежит взысканию в сумме 31 172 208 руб. 90 коп. с учетом частично произведенной оплаты.

Удовлетворяя исковые требования общества о взыскании договорной неустойки за период с 03.09.2008 г.. по 27.05.2010 г.. суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 6.4 контракта N 79 от 19.05.2008 при несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% от суммы контракта за каждый день просрочки.

Суд первой инстанции, проверив расчет пени за период с 03.09.2008 г. по 27.05.2010 г. с применением ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату обращения с иском - 8,5% годовых, представленный истцом, правильно признал его обоснованным. Истцом самостоятельно применена ст. 333 ГК РФ. Заявитель апелляционной жалобы не оспаривает расчет.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что во взыскании неустойки за период с даты принятия решения до фактического исполнения судебного акта следует отказать, поскольку такой порядок взыскания неустойки законодательством не предусмотрен. Возможность применения ответственности за нарушение денежного обязательства по дату фактического платежа установлена статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами. Однако предметом настоящего спора являлось взыскание договорной неустойки, а не процентов согласно статье 395 Кодекса.

Довод апелляционной жалобы о том, что требование о взыскании неустойки предъявлено к ненадлежащему ответчику, так как заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований либо изменением лимитов финансирования, подлежит отклонению. Обязанность по оплате результата работ лежит на заказчике как стороне спорного контракта.

В соответствии с положениями статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности; лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Исходя из содержания данной статьи, ответственность за нарушение обязательства наступает для должника только в том случае, когда в нарушении обязательства есть его вина. В данной статье определены признаки, в соответствии с которыми лицо, нарушившее обязательство, признается невиновным. Данные признаки сочетают в себе как субъективные, так и объективные критерии. К числу первых относится проявление должной степени заботливости и осмотрительности в принятии всех находящихся в распоряжении должника мер для надлежащего исполнения обязательства, к числу вторых - соответствие степени заботливости и осмотрительности характеру обязательства и условиям договора. И только в том случае, если поведение должника при исполнении им обязательства удовлетворяет указанным требованиям, должник считается невиновным в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. Устанавливая презумпцию вины нарушителя обязательства, Гражданский кодекс возлагает на него бремя доказывания отсутствия вины. В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Ссылка ответчика в подтверждение своих доводов на отсутствие денежных средств для погашения задолженности в связи с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований либо изменением лимитов финансирования, отклоняется судом апелляционной инстанции. В силу специфики самого предмета денежного обязательства исключается невозможность его исполнения, а отсутствие у должника необходимых денежных средств ни при каких условиях, в том числе, при наличии обстоятельств, которые могут быть квалифицированы как непреодолимая сила, не может служить основанием для освобождения должника от ответственности за неисполнение денежного обязательства.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 г. N 21 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае предъявления кредитором требования о применении к учреждению мер ответственности за нарушение денежного обязательства суду при применении статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду, что отсутствие у учреждения находящихся в его распоряжении денежных средств само по себе нельзя расценивать как принятие им всех мер для надлежащего исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота. Поэтому недофинансирование учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины ответчика, и, следовательно, основанием для освобождения управления от ответственности на основании статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. При рассмотрении спора учреждение не предоставило судам сведений о принятии им всех мер для надлежащего исполнения обязательства с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязанности по оплате работ в размере 31172208 рублей 90 копеек установлен судом, подтвержден материалами дела, а доказательств наличия обстоятельств, определенных частью 9 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ в качестве оснований освобождения заказчика от оплаты неустойки не представлено, то требования о взыскании неустойки за период с 03.09.2008 г. по 27.05.2010 г. заявлено истцом правомерно.

Отказывая в удовлетворении встречного иска о взыскании договорной неустойки за период с 01.01.2009 по 24.02.2010 в размере 142800000 рублей, и за период с 01.01.2010 по 24.02.2010 в размере 20735000 рублей, в общей сумме 163535000 рублей в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что МУ "УЖКХ" не произведена оплата выполненных и принятых работ до настоящего момента, обязанности по утверждению готового проекта заказчиком не исполнено, не подтверждена фактическая целесообразность проведения рот в отсутствие финансирования и приостановки действия целевой программы. Ввиду указанного, основания для взыскания заявленной ответчиком во встречном исковом заявлении неустойки в связи с просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по контракту отсутствуют.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Расходы по иску и жалобе, по встречному иску подлежат возложению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Однако, поскольку МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" является органом Администрации г.Батайска, последнее от оплаты госпошлины освобождено в соответствии со ст. 333.37 НК РФ. В данной части решение суда подлежит изменению.

Расходы по проведению экспертизы подлежат отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Стоимость экспертизы определена судом 450 000 руб. Определением от 24.12.2010 г.. указано о перечислении ООО "Экспертное учреждение "Северо-Кавказский центр экспертиз" 95 000 руб. по счету 281 от 22.12.2010 г.. с последующим перечислением оставшейся суммы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. С учетом изложенного, ООО "ЭУ "СКЦЭ" с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда подлежит перечислению сумма 355 000 руб. по счету N 97 от 04.05.2011 г.. Поскольку ответчиком на депозитный счет по платежному поручению 603583 от 15.02.2011 г.. перечислена дополнительно сумма 475 000 руб., излишне уплаченная сумма 120 000 руб. подлежит возврату.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.06.2010 г.. по делу N А53-3957/2010 изменить.

В удовлетворении требования ООО "Мост ПС" о взыскании неустойки по муниципальному контракту N 79 от 19.05.2008 г.. в размере 8,5% годовых, начисленную на 31 172 208 руб. 90 коп. неоплаченной задолженности по контракту начиная с 28.05.2010 г.. по день исполнения решения суда отказать.

Абзац 3 резолютивной части решения исключить.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Перечислить ООО Экспертное учреждение "Северо-Кавказский центр экспертиз" с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 355 000 руб. по счету N 97 от 04.05.2011 г..

Возвратить МУ "Управление ЖКХ" Администрации г.Батайска с депозитного счета Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 120 000 руб., уплаченных по платежному поручению 603583 от 15.02.2011 г..

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Ю.И. Баранова

Судьи

В.В. Ванин Б.Т. Чотчаев