Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2011 г. N 20АП-3419/11

г. Тула

09 августа 2011 г.

Дело N А68-2506/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 02 августа 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 09 августа 2011 года

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Токаревой М.В.,

судей Каструба М.В., Сентюриной И.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цукановой Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер - 20АП-3419/2011) индивидуального предпринимателя Гарбар Василия Михайловича на решение Арбитражного суда Тульской области от 21 июня 2011 года по делу N А68-2506/2011 (судья Ковизина Л.А.), принятое по иску индивидуального предпринимателя Гарбар Василия Михайловича (ОГРН 30471162800040, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.1Д) к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис" (ОГРН 1027101414625, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Кукунина, д.11а) о взыскании 505 826 руб. 20 коп.,

при участии (до перерыва) :

от истца: не явились, извещены надлежащим образом,

от ответчика: Никушина Н.И., генерального директора, решение от 06.04.2011,

при участии (после перерыва) :

стороны не явились, извещены надлежащим образом;

установил:

индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, Гарбар Василий Михайлович (далее - Гарбар В.М.) обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис" (далее - ООО "Стройтехсервис") о взыскании неустойки за просрочку устранения недостатков выполненных работ в сумме 505 826 руб. 20 коп.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 21 июня 2011 года (судья Ковизина Л.А.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с такой позицией арбитражного суда области, ИП Гарбар В.М. обратился в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование своих доводов заявитель указывает на то, что стороны не определили сроки устранения недостатков. По его мнению, такой срок определен в предписании заказчика - 5 дней с момента его получения, то есть до 24.09.2009. Отмечает, что ответчиком не заявлялось возражений относительно сроков устранения недостатков.

Ответчик представил письменные возражения на апелляционную жалобу, изложенные в отзыве. Полагая законным и обоснованным принятый судебный акт, просит оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд апелляционной инстанции своего представителя не направил.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал позицию, изложенную в письменном отзыве на апелляционную жалобу. Пояснил, что письменных возражений относительно выданных истцом предписаний не заявлял и не направлял. Факт получения предписаний истца от 16.09.2009 и от 17.09.2009 подтвердил. Просил решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании 02 августа 2011 года в течении дня объявлялся перерыв в порядке, установленном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После перерыва представители сторон в суд не явились. В соответствии со ст.ст.123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 29.04.2009 между ИП Гарбаром В.М. (заказчик) и ООО "СтройТехСервис" (подрядчик) был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ N 9-09* (л.д.16-18).

В соответствии с условиями совершенной сделки подрядчик обязался в установленный договором срок своими силами и средствами построить "Автоцентр" по адресу: г.Новомосковск, ул.Мира 1Д, а заказчик принять результат и уплатить обусловленную цену в порядке, установленном договором.

В пункте 1.2 договора подрядчик принял на себя обязательство осуществить строительство и связанные с ним работы в соответствии с рабочей документацией изготовленной в г.Новомосковске 2008 г. ООО "Арки Плюс" и согласованной начальником УА ИГ МО г.Новомосковск (шифр проекта 55-08-ОСР) и сметой подписанной обеими сторонами, являющейся неотъемлемой частью договора (за исключением работ по монтажу, установке окон, ворот, устройство вентиляции, работ по электрике).

В соответствии с п. 2.1 договора сторонами согласованы цена договора в размере 9 000 000 руб., в том числе НДС 18% в сумме 1 372 881 руб. 36 коп.

Срок выполнения работ определен в пункте 4.1 договора: начало работ - следующий день перечисления зачисления авансового платежа на расчетный счет подрядчика, окончание работ - три календарных месяца (т.е. 91 день) с момента начала работ.

Дополнительным соглашением N 1 от 29.07.2009 к договору N 9-09 от 29.04.2009 стороны в связи с изменением объема работ увеличили сумму договора на 58 262 руб. 50 коп., которая в итоге составило 5 058 262 руб. 50 коп. с учетом НДС (л.д.19).

В пункте 11.1.2 договора стороны предусмотрели ответственность подрядчика за задержку более чем на три рабочих дня сроков начала устранения указанных в предписаниях заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных подрядчиком работах, выявленных в течение срока действия договора, в виде неустойки в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного сторонами срока устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

16.09.2009 истец направил ответчику предписание с требованием об устранении брака/дефекта при выполнении работ по устройству пола из бетона 501 кв. м в строящемся "Автоцентре" в г.Новомосковске по ул.Мира, д.1Д (л.д.31). В предписании указано, что пол неровный, имеет бугры, пол неполностью покрыт лаком, частично покрытый участок пола лаком - некачественный, так как лак прилипает к подошве после недельной сушки. Данная работа не соответствует требованиям СНиП.

Предписание было получено подрядчиком 18.09.2009, о чем свидетельствует соответствующая отметка Никушина Н.И. с его подписью.

Однако указанные в предписании требования оставлены подрядчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на просрочку устранения выявленных недостатков в работе, указанных в предписании от 16.09.2009, за период с 19.09.2009 по 09.04.2011 в размере 505 826 руб. 25 коп., истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств согласования сторонами сроков устранения дефектов и невозможности, в связи с этим, определения периода просрочки.

Проверив в порядке апелляционного производства правильность применения норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда Тульской области фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Двадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 23.07.2010 по иску ИП Гарбара В.М. к ООО "Стройтехсервис" о взыскании 3 447 745 руб. 76 коп. неосновательного обогащения и 505 826 руб. 25 коп. неустойки исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал с ООО "Стройтехсервис" в пользу ИП Гарбара В.М. 3 953 572 руб. 01 коп., в том числе неосновательное обогащение в сумме 3 447 745 руб. 76 коп. и неустойку в сумме 505 826 руб. 25 коп. В удовлетворении встречного иска ООО "Стройтехсервис" к ИП Гарбару В.М. о признании договора подряда от 29.04.2009 N 9-09* от 29.04.2009 незаключенным и взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 434 632 руб. отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2010 решение Арбитражного суда Тульской области от 23.07.2010 по делу N А68-11338/2009 изменено в части взыскания неустойки: с ООО "Стройтехсервис" в пользу ИП Гарбара В.М. взыскано 3 512 745 руб. 76 коп., в том числе неосновательное обогащение в размере 3 447 745 руб. 76 коп., неустойка в сумме 65 000 руб. В удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки в сумме 440 826 руб. 25 коп. отказано. В остальной части решение оставлено без изменения.

При этом судом было установлено, что по мере выполнения работ на объекте, подрядчиком за период с августа по сентябрь 2009 года составлены акты о приемке выполненных работ формы КС- 2 N 69-08 от 04.08.2009 на сумму 2212635,23 руб., N 76-09 от 02.09.2008 на сумму 58262,50 руб., N 84-09 от 15.09.2009 на сумму 1729266,92 руб., N 89-09 от 17.09.2009 на сумму 4 000 000 руб., которые были направлены заказчику для подписания.

Согласно представленным в материалы дела актам приемки выполненных работ по форме КС - 2, и справок формы КС-3 работы по договору были приняты заказчиком за июль 2009 года на сумму 1 058 097,86 руб., за сентябрь 2009 года на сумму 58 262, 50 руб. От подписания актов формы КС- 2 N 69-08 от 04.08.2009 на сумму 2 212 635,23 руб., N 84-09 от 15.09.2009 на сумму 1 729 266,92 руб., N 89-09 от 17.09.2009 на сумму 4 000 000 руб. заказчик отказался, указав на некачественное выполнение работ, несоответствие работ смете и техническим условиям проектной документации, а также необоснованное указание в актах работ фактически не выполненных на объекте.

В связи с оспариванием как объема, так и качества выполненных работ, в рамках дела N А68-11338/09 была проведена судебно-техническая экспертиза, которая установила стоимость фактически выполненных работ в размере 4 369 891 руб. 88 коп., а также стоимость работ, выполненных с недостатками в размере 1 329 020 руб. При этом, в процессе рассмотрения поставленного судом на разрешение экспертов вопроса о соответствии качества выполненных работ СНиПам и проектно-сметной документации, экспертами были выявлены существенные недостатки по выполненным работам.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 29.03.2011 года постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2010 решение Арбитражного суда Тульской области от 23.07.2010 по делу N А68-11338/2009 оставлено без изменения.

Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами по делу N А68-11338/09 установлен факт выполнения подрядчиком (ООО "СтройТехСервис") работ по договору подряда N 9-09* от 24.09.2009 с существенными недостатками.

В силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу, в котором участвовали те же лица, не подлежат доказыванию вновь и имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела.

Основанием для обращения в суд с настоящим иском послужил пункт 11.1.2 договора N 9-09* от 29.04.2009, согласно которому в случае задержки подрядчиком более чем на три рабочих дня сроков начала устранения указанных в предписаниях заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных подрядчиком работах, выявленных в течение срока действия договора, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного сторонами срока устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

В соответствии с указанным пунктом ИП Гарбар В.М. рассчитал неустойку за просрочку устранения недостатков в работе за период с 26.09.2009 по 09.04.2011 в размере 505 826 руб. 25 коп.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено императивное правило, согласно которому обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Данные материальные нормы являются общими и применяются к любому договору, в том числе и к договору подряда, являющемуся предметом рассмотрения настоящего спора.

В пункте 5.1.7 договора N 9-09* от 29.04.2009 подрядчик принял на себя обязательство по устранению выявленных в процессе работы нарушений в трехдневный срок.

Материалы дела свидетельствуют, что в предписании от 16.09.2009, направленном подрядчику, истец просил устранить брак/дефект при выполнении работ по устройству пола из бетона 501 кв. м в строящемся "Автоцентре" в г.Новомосковске по ул.Мира, д.1Д в пятидневный срок с момента его получения, поскольку такая работа не соответствует требованиям СНиП : пол неровный, имеет бугры, пол неполностью покрыт лаком, частично покрытый участок пола лаком - некачественный, так как лак прилипает к подошве после недельной сушки. (т.1, л.д.31).

17.09.2009 заказчик вновь обращается к подрядчику с требованием об устранении в пятидневный срок с момента получения настоящего предписания брака/дефекта при выполнении работ по устройству перекрытий из бетона М200 2 этажа "Автоцентра" по ул.Мира 1Д г.Новомосковска : толщина перекрытия на соответствует проекту, в полу трещина (т.1, л.д.33).

Факт получения названных предписаний подрядчиком 18.09.2009 подтверждается имеющейся на них отметках Никушина А.Н. с его подписью и последним не оспаривается.

При этом перечисленные в предписании от 16.09.2009 недостатки были выявлены заказчиком в процессе выполнения работ подрядчиком. Факт выполнения работ в указанный период (сентябрь 2009 года) подтверждается вступившим в законную силу постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2010 по делу N А68-11338/2009 и не оспаривался последним.

Принимая во внимание, что указанные в предписании недостатки были выявлены заказчиком в процессе выполнения работ, судебная коллегия признает, что в силу условий пункта 5.1.7 договора подрядчик обязан был их устранить в трехдневный срок.

Однако в самом предписании заказчик указал иной срок устранения недостатков - 5 дней с момента его получения. Причем, получив такое предписание, подрядчик не заявил возражений ни относительно указанного в нем срока устранения недостатков, ни наличия выявленных истцом недостатков. Какие-либо доказательства, свидетельствующие об имеющихся у подрядчика возражений относительно срока устранения недостатков в работе по устройству пола, в материалы дела не представлены. Равно как не представлено и доказательств того, что подрядчик обращался к заказчику с просьбой об увеличении установленного истцом срока. Подрядчик вообще не предпринял никаких мер для устранения недостатков ни в установленный в предписании срок, ни в более поздний срок. Как пояснил представитель ответчика в суде апелляционной инстанции выявленные истцом недостатки не устранены им и до настоящего времени.

Из текста предписаний следует, что они содержат конкретный перечень выявленных истцом брака, дефектов и недоделок, а также срок их устранения, который позволяет определить как начальную дату устранения недостатков - с момента получения (18.09.2009), так и дату окончания согласованного сторонами срока устранения - в течении пяти дней с момента получения предписания (том 1, листы дела 31, 33). Следовательно, каких-либо затруднений в определении срока устранения, его начало и окончания, а также выявленных истцом недостатков выполненных работ, у ответчика возникнуть не могло. Это подтверждается и действиями самого ООО "СтройТехноСервис", который каких-либо писем с просьбой разъяснить те или иные позиции предписаний, в адрес истца не направил, возражений по их существу не заявил.

Получив 18.09.2009 предписания от 16.09.2009 и от 17.09.2009, расписавшись на них, и не заявив по их существу каких-либо возражений, ответчик, тем самым, согласовал срок устранения дефектов и/или недоделок, как того требуют условия пункта 11.1.2 заключенной сторонами подрядной сделки.

Судебная коллегия обращает внимание также на то, что нигде в договоре не определен порядок такого согласования, то есть нет строго определенных, императивно установленных требований к тому, каким образом это согласование производится. В частности, отсутствуют ссылки на необходимость составления сторонами отдельного документа, фиксирующего взаимное согласие по данному вопросу.

Между тем, предписания от 16.09.2009 и от 17.09.2009 подписаны как со стороны истца, так и ответчика, что директором ООО "СтройТехСервис" Никушиным А.Н. в суде апелляционной инстанции не оспаривалось.

Поскольку факт наличия существенных недостатков по выполненным в рамках договора подряда N 9-09* от 29.04.2009 работам доказан вступившими в законную силу судебными актами по делу N А68-11338/09, факт направления заказчиком и получения подрядчиком предусмотренных условиями пункта 11.1.2 договора предписаний подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами, в отсутствие со стороны подрядчика каких-либо письменных возражений относительно изложенных в предписаниях заказчика требований, не вызывающих каких-либо неясностей или неоднозначных толкований, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что все перечисленные в пункте 11.1.2 условия истцом соблюдены и основания для применения предусмотренной сделкой ответственности имеются.

При такой совокупности условий, вывод суда области о невозможности определения начала исчисления периода просрочки и, в связи с этим, определения даты исчисления периода просрочки является ошибочным и противоречащим фактическим обстоятельствам.

Таким образом, факт ненадлежащего исполнения ООО "СтройТехСервис" принятых на себя обязательств по устранению недостатков, указанных в предписаниях заказчика, в согласованный сторонами срок, является основанием применения к подрядчику определенной пунктом 11.1.2 договора ответственности в виде неустойки (пени).

Понятие неустойки дано в статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой неустойка - это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер.

По смыслу указанной правовой нормы оценка соразмерности заявленной ко взысканию неустойки и право уменьшения ее размера является прерогативой судебных органов.

Заключая договор N 9-09* от 29.04.2009, стороны в пункте 11.1.2 предусмотрели ответственность подрядчика за задержку более чем на три рабочих дня сроков начала устранения указанных в предписаниях заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных подрядчиком работах, выявленных в течение срока действия договора, в виде неустойки в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора. При этом неустойка рассчитывается начиная с даты окончания согласованного сторонами срока устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

Таким образом, стороны согласовали применение к подрядчику гражданско-правовой ответственности в случае просрочки устранения дефектов в виде пени в размере 0,5 %.

Материалы дела свидетельствуют, что заявленная истцом неустойка в размере 505 826 руб. 25 коп. рассчитана ИП Гарбаром В.М. с 26.09.2009 по 09.04.2011 исходя из 0,5 % от суммы задолженности и соответствует условиям пункта 11.1.2 договора подряда и не превышает 10% от суммы договора (5 058 262 руб. 50 коп. с учетом дополнительного соглашения N 1 от 29.07.2009)

Учитывая компенсационную природу неустойки, период просрочки исполнения обязательства по устранению недостатков (более 500 дней на момент обращения в суд с настоящим иском и не устранение их до настоящего времени), суд апелляционной инстанции оценивает начисленные пени как соразмерные последствиям неисполнения обязательства.

Доказательств, подтверждающих несоразмерный характер заявленной истцом суммы неустойки последствиям нарушенного обязательства, ответчиком не представлено, в связи с чем судебная коллегия признает обоснованными и подлежащими удовлетворению заявленные исковые требования.

Применение в данном случае правил статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции считает необоснованным исходя из следующего.

Названная норма гражданского законодательства предусматривает право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований.

На момент обращения истца в суд с настоящим иском ставка рефинансирования ЦБ РФ, которая по существу представляет собой наименьший размер платы за пользование денежными средствами в российской экономике, составляла 8% годовых, в период неисполнения обязательства размер ставки составлял 10,5%, 10%, 9,5%, 9%, 8,75%, 8,5%, 8,25%, 8%, 7,75%, 8% и на момент вынесения решения составил 8,25%. Поэтому уменьшение неустойки ниже ставки рефинансирования возможно только в чрезвычайных случаях, а по общему правилу не допускаться, поскольку такой размер неустойки не может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2009 по 09.04.2011 превышает заявленную истцом ко взысканию сумму неустойки. При этом, суд второй инстанции отмечает, что ИП Гарбар В.М. ограничил сумму, подлежащей ко взысканию с ответчика неустойки, 10% от суммы договора, как того требуют условия пункта 11.1.2 договора.

Из материалов дела следует, что ответчик ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции ходатайства о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности, не предъявлял.

Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия.

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Приведенное толкование правовых норм содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 N 11680/10 по делу N А41-13284/09, является общеобязательным для всех арбитражных судов и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на следующее.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно статьям 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений; лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае ответчиком в нарушение указанных норм права не было представлено в суд доказательств, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, для освобождения его от ответственности за неисполнение обязательства либо - снижения предусмотренного условиями договора размера ответственности.

С учетом изложенного суд второй инстанции усматривает основание для отмены решения Арбитражного суда Тульской области от 21 июня 2011 года по делу N А68-2506/2011, выразившееся в несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Поскольку апелляционная жалоба ИП Гарбара В.М. признана судебной коллегией обоснованной, а решение арбитражного суда отменено, государственная пошлина по иску в размере 13 116 руб. 56 коп. и по апелляционной жалобе в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

При подаче апелляционной жалобы ИП Гарбаром В.М. платежным поручением N 620 от 01.07.2011 была уплачена государственная пошлина в размере 4 000 руб. (л.д. 98).Излишне уплаченная заявителем государственная пошлина по апелляционной жалобе в сумме 2 000 руб. подлежит возврату из федерального бюджета на основании статей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Тульской области от 21 июня 2011 года по делу N А68-2506/2011 отменить.

Исковые требования индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Гарбара Василия Михайловича удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтехсервис" (ОГРН 1027101414625, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Кукунина, д.11а) в пользу индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, Гарбара Василия Михайловича (ОГРН 30471162800040, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.1Д) 505 826 руб. 25 коп. неустойки, а также 15 116 руб. 56 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить из федерального бюджета индивидуальному предпринимателю, осуществляющему свою деятельность без образования юридического лица, Гарбару Василию Михайловичу (ОГРН 30471162800040, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Мира, д.1Д) 2 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Тульской области.

Председательствующий

М.В. Токарева

Судьи

М.В. Каструба И.Г. Сентюрина