Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 декабря 2005 г. N 13АП-8775/05

г. Санкт-Петербург

05 декабря 2005 г.

Дело N А56-8428/2005

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2005 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 декабря 2005 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Марченко Л.Н.

судей Жиляевой Е.В., Герасимовой М.М.

при ведении протокола судебного заседания: помощником судьи Е.В. Шатравиной

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8775/2005) ЗАО "Гарантстрой Инвест" на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2005 г. по делу N А56-8428/2005 (судья М.В. Кузнецов),

по иску ЗАО "Гарантстрой Инвест"

к ООО "АЛГЕН СПб"

о взыскании 2.518.125 руб. 94 коп.

при участии:

от истца: пред. Л.Г. Ниноян по доверенности N 18-1/07 от 18.05.2005 г.

пред. В.В. Тимофеева по доверенности N 18-1/06 от 18.02.2005 г.

ген.дир. А.В. Мозжерина (протокол N 2 от 28.11.2001 г.)

от ответчика: пред. М.С. Ивановой по доверенности от 04.03.2005 г.

ген.дир. Г.И. Найман (протокол N 1/05 от 05.05.2005 г.)

установил:

ЗАО "Гарантстрой Инвест" обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Алген СПб" о взыскании 1.999.207 руб. 86 коп. задолженности за выполненные работы по договору от 05.05.2003 г. N 06/05 и 518.918 руб. 08 коп. пеней за нарушение сроков оплаты работ.

До принятия судом решения по делу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил размер исковых требований до 2.967.583 руб. 10 коп., из них: 2.511.985 руб. 10 коп. - сумма основного долга, 455.598 руб. 01 коп. - пени за просрочку оплаты работ.

ООО "Алген СПб" предъявило встречный иск о взыскании с ЗАО "Гарантстрой Инвест" 1.088.534 руб. 19 коп. неустойки за просрочку окончания работ.

Решением суда от 25.07.2005 г. в результате зачета встречных требований с ООО "Алген СПб" в пользу ЗАО "Гарант Инвест" взыскано 1.294.285 рублей.

На указанное решение ЗАО "Гарантстрой Инвест" подана апелляционная жалоба, в которой истец просит решение в части взыскания с ЗАО "Гарантстрой Инвест" в пользу ООО "Алген СПб" 1.088.534 руб. 19 коп. неустойки отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, материалам дела.

В судебном заседании представитель ЗАО "Гарантстрой Инвест" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители ООО "Алген СПб" возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, считая ее доводы необоснованными, а обжалуемый судебный акт - соответствующим нормам законодательства.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу ЗАО "Гаран Инвест", заслушав доводы представителей сторон, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Как видно из материалов дела, 05.05.2003 г. между ООО "Алген СПб" (Генподрядчик) и ЗАО "Гарантстрой Инвест" (Субподрядчик) заключен договор подряда N 06/05 на выполнение комплекса отделочных работ на общую сумму 233.863 долларов США.

Состав работ по договору предусмотрен ведомостью отделки помещений (Приложение N 1 к договору). Кроме того, сторонами были заключены дополнительные соглашения к договору на дополнительные работы N 1 от 05.05.2003 г., N 2 от 02.10.2003 г., N 3 от 01.10.2003 г., N 6 от 11.10.2003 г., N 7 от 05.01.2004 г. всего на общую сумму эквивалентную на момент рассмотрения спора судом 7.511.447 рублям.

Разделом 4 договора предусмотрено, что взаиморасчеты сторон производятся в соответствии с актами выполненных работ, справками по форме КС-2; КС-3 по курсу ЦБ РФ доллара США на день оплаты. Дополнительным соглашением N 6 к договору (п. 1.1 соглашения) предусмотрено, что акты по форме КС-2 составляются на объемы выполненных работ по этажам при условии готовности этажа.

Срок выполнения работ определен сторонами графиком производства работ на объекте - 29.10.2003 г..

Дополнительным соглашением N 6 к договору стороны увеличили срок выполнения работ - до 05.03.2004 г..

Кроме того, дополнительными соглашениями стороны определили сроки выполнения дополнительных работ: работы, предусмотренные соглашением от 02.10.2003 г. N 2 - 29.12.2003 г., соглашением от 01.10.2003 г. N 3 - 30.10.2003 г., соглашением от 05.01.2004 г. N 7 - 19.02.2004 г..

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что работы истцом не были выполнены в установленный срок и были окончены 29.07.2004 г..

Согласно пункта 8.3 договора ответчик обоснованно начислил неустойку за просрочку выполнения работ в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, что за период с 05.03.2004 г. по 29.07.2004 г. составило - 1.088.534 руб. 19 коп..

С учетом изложенного, суд правомерно удовлетворил встречные исковые требования ООО "Алген СПб" о взыскании неустойки согласно произведенному ответчиком расчету.

Судом всесторонне и полно исследованы все обстоятельства дела и представленные доказательства, сделаны правильные выводы, соответствующие этим обстоятельствам.

Нормы материального и процессуального права применены судом первой инстанции правильно.

Доводы ЗАО "Гарантстрой Инвест", изложенные в апелляционной жалобе, судом апелляционной инстанции отклоняются, как не нашедшие подтверждения при рассмотрении дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.07.2005 г. по делу N А56-8428/2005 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Л.Н. Марченко

Судьи

Е.В. Жиляева М.М. Герасимова