Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011 г. N 09АП-22821/11

г. Москва

Дело N А40-85995/10-69-753

"28" сентября 2011 г.

N 09АП-22821/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена "22" сентября 2011 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "28" сентября 2011 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Овчинниковой С.Н.

Судей Тетюка В.И., Стешана Б.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чепцовой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО " Мосстрой-инвест"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "06" июля 2011 г.. по делу N А40-85995/10-69-753 по иску (заявлению) ЗАО " Мосстрой-инвест" (ИНН 7714107898) адрес: 115114, г. Москва, ул. Щипок, д.18 к ЗАО "Альбион М" (ИНН 7722125450) адрес: 113054, г. Москва, 5-й Монтчиковский пер., д.20, стр.1 о взыскании 20 368 058 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании:

от ЗАО " Мосстрой-инвест" - Разоренова Т.А. по дов. от 03 февраля 2011 года,

от ЗАО "Альбион М" - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО " Мосстрой-инвест" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Альбион М" о взыскании 20 368 058 руб. 00 коп. штрафа на основании п. 17.3.1 договора N 28-05/2008 генерального подряда от 28.05.2008 г.. за период с 13.08.2009 г.. по 18.02.2010 г..

Решением суда от 06 июля 2011 года по делу N А40-85995/10-69-753 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение. Указал, на неполное исследование обстоятельств дела, что выводы суда не соответствуют имеющимся в деле обстоятельствам.

Также заявитель апелляционной жалобы указал, что директор не подписывал график производства строительно-монтажных работ.

В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

В судебное заседание представитель ответчика не явился, надлежаще извещен о месте и времени его проведения. Дело рассматривается в его отсутствие на основании ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев дело в порядке ст. 266, 268 АПК РФ, выслушав мнение истца, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 18.12.2008 г.. между ЗАО "Альбион М" генеральный подрядчик и ЗАО "Мосстрой-инвест" (прежнее наименование ЗАО "Компания "Главмосстрой-инвест") было заключено соглашение о замене лица в обязательстве и ЗАО "Альбион М" приняло на себя обязательства по договору 28-05/2008, по условиям которого генеральный подрядчик обязуется в соответствии с утвержденным техническим заданием проектной документацией, сметно-финансовым расчетом и календарным планом- графиком запроектировать рабочую документацию и выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами работы по проведению и подготовке к вводу в эксплуатацию объекта.

В соответствии с п. 3.1. договора, что общий срок выполнения работ определяется в соответствии с календарным планом-графиком и составляет не более 300 календарных дней, включая 30 календарных дней на выполнение работ подготовительного периода сноса здания и 270 календарных дней на выполнение работ основного периода.

Согласно п. 3.4 договора, сроком сдачи-приемки сторонами результатов работ по настоящему договору является дата подписания уполномоченными на то представителями сторон акта сдачи-приемки объекта.

В соответствии с п. 4.1 договора, цена договора на основании протокола согласования договорной цены составила 251 805 706 руб. 92 коп.

Пунктом 17.3.1 договора установлено, что за нарушение генподрядчиком предусмотренного календарным планом-графиком общего срока завершения строительства объекта генподрядчик уплачивает пени из расчета 16 % годовых от цены договора за каждый день просрочки.

Как указал истец, ответчик нарушил срок строительства объекта на 190 календарных дней, и по состоянию на 18.02.0210г. размер штрафных санкций составил 20 368 058 руб. 90 коп.

Истец направил в адрес ответчика уведомление N 2/367 от 25.05.2010 г.. с требованием выплаты суммы штрафа в размере 20 368 058 руб. 00 коп.

В отзыве на исковое заявление указал, что между сторонами был подписан график производства строительно-монтажных работ административного здания по адресу: Николоямкая ул., вл. 36/7, стр. 1, вл. 34, стр.1, в соответствии с которым срок выполнения работ сторонами изменен и указан до 30.07.2010 г..

Учитывая, что график производства строительно-монтажных работ подписан представителями сторон, подписи которых заверены печатями организаций истца и ответчика, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что сторонами был изменен срок выполнения работ.

Кроме того, в материалах дела имеется ответ на запрос суда Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) от 10.05.2011 г.., к которому приложена копия заявки, подписанной сторонами на продление ордера на производство земляных, работ, обустройства и содержания строительной площадки N 084455001512.

В заявке указан срок выполнения работ по графику - 30.03.2010 г.. ОАТИ также направило в суд копию графика производства строительно-монтажных работ, представленного сторонами, в котором сдача объекта указана 30.07.2010 г..

Из представленной вышеуказанной организацией заявки на получение, продление, переоформление ордера на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки N 08445500/5/12, подписанной представителями сторон, следует, что срок выполнения работ по договору продлен до 30.03.2010 г..

Учитывая изложенное, и принимая во внимание, что истец документально не подтвердил исковые требования, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

Довод истца о том, что график производства строительно-монтажных работ директор не подписывал, признается несостоятельным, в силу ст. 183 ГК РФ, с учетом направления документов в ОАТИ и подписания заявки на продление ордера на производство земляных, работ, обустройства и содержания строительной площадки N 084455001512.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Истец не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны доводы апелляционной жалобы.

Доводы, изложенные истцом в апелляционной жалобе, сводятся к доводам, изложенным в исковом заявлении, которым судом первой инстанции дана соответствующая оценка, оснований для переоценки у апелляционного суда не имеется.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и поэтому у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для его отмены или изменения

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 июля 2011 г. по делу N А40-85995/10-69-753 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО " Мосстрой-инвест" без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

С.Н. Овчинникова

Судьи

Б.В. Стешан Телефон справочной службы суда - 8 (495) 987-29-39 В.И. Тетюк