Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2011 г. N 04АП-4390/11

г. Чита

"14" ноября 2011 г.

Дело N А58-3493/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 ноября 2011 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Клочковой,

судей Е.М. Кареловой, С.И. Юдина,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Красильниковой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу истца ОАО АК "Якутскэнерго" на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 02 сентября 2011 года по делу N А58-3493/2011 по иску открытого акционерного общества Акционерная компания "Якутскэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой" о взыскании 8 675 632 рублей 30 копеек (суд первой инстанции: Николаева Г.Л.);

при участии в судебном заседании:

от истца ОАО АК "Якутскэнерго" (ИНН 1435028701, ОГРН 1021401047260 - 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, 14): не явился, извещен;

от ответчика ООО СК "Главэнергострой" (ИНН 1435145860, ОГРН 1041402032077 - 677009, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, 52, 3): Данилов А.С. - представитель (доверенность от 12.01.2011 г.);

установил:

Открытое акционерное общество Акционерная компания "Якутскэнерго" (далее - истец, ОАО АК "Якутскэнерго") обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой" (далее - ответчик, ООО СК "Главэнергострой") о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда N 18-2008 от 07 июня 2008 года в размере 8 675 632, 30 руб. за период с 01 октября 2008 года по 04 апреля 2011 года.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 02 сентября 2011 года иск удовлетворен в части, с ООО СК "Главэнергострой" в пользу ОАО АК "Якутскэнерго" взыскано 200 000 руб. неустойки, 3 982, 69 руб. расходов по уплате госпошлины, в остальной части иска отказано.

ОАО АК "Якутскэнерго", не согласившись с решением суда, подало на него апелляционную жалобу, ставит вопрос о его отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушением норм процессуального права, просит принять новый судебный акт.

Стороны о времени и месте судебного заседания были уведомлены надлежащим образом. Истец в судебное заседание не явился, представил заявление от 03 ноября 2011 года исх. N 119/10056 об отказе от исковых требований, подписанное представителем Гавриловым С.Ю., наделенным на основании доверенности N 1020 от 27 декабря 2010 года правам полного или частичного отказа от исковых требований.

Представитель ответчика ООО СК "Главэнергострой" в судебном заседании заявил, что права ответчика отказ истца от иска не нарушат.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Отказ ОАО АК "Якутскэнерго" от иска по настоящему делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому может быть принят судом.

Арбитражный суд на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Статьей 151 АПК РФ предусмотрено, что в определении арбитражный суд указывает основания для прекращения производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего Кодекса, и распределении между сторонами судебных расходов.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу подлежит возврату из федерального бюджета госпошлина в сумме 68 378 руб. 16 коп., уплаченная платежными поручениями N 60527 от 02.06.2011 г., N 83178 от 29.09.2011 г. при подаче иска и за рассмотрение апелляционной жалобы.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьей 268, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 02 сентября 2011 года по делу N А58-3493/2011 отменить.

Принять отказ от иска и прекратить производство по делу по иску открытого акционерного общества Акционерная компания "Якутскэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой" о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда от 07 июня 2008 года N 18-2008 в сумме 8 675 632 рублей 30 копеек за период с 01 октября 2008 года по 04 апреля 2011 года.

Возвратить открытому акционерному обществу Акционерная компания "Якутскэнерго" государственную пошлину из федерального бюджета в сумме 68 378 рублей 16 копеек.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий судья

Н.В. Клочкова

Судьи

Е.М. Карелова С.И. Юдин