Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2011 г. N 13АП-13851/11

г. Санкт-Петербург

29 декабря 2011 г.

Дело N А56-9412/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 декабря 2011 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Глазкова Е.Г.

судей Абакумовой И.Д., Слобожаниной В.Б.

при ведении протокола судебного заседания: 15.12.2011 - помощником судьи Войцеховской А.В., 22.12.2011 - секретарем судебного заседания Русаковой А.В.

при участии:

от истца: представитель Жамкочьян С.С. по доверенности от 01.04.2011 N 319

от ответчика: представитель Долгов И.В. по доверенности от 17.06.2011

рассмотрев в открытом судебном заседании 15.12.2011-22.12.2011 апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Строительная Консалтинговая Компания "ПЕТЕРБУРГ"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2011 по делу N А56-9412/2011 (судья Стрельчук У.В.), принятое

по иску Федерального государственного учреждения культуры "Государственный музей истории религии"

к ЗАО "Строительная консалтинговая компания" "ПЕТЕРБУРГ"

о взыскании

установил:

Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный музей истории религии" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Строительная консалтинговая компания "ПЕТЕРБУРГ" о взыскании 8 347 500 рублей убытков; 1 552 635 рублей неустойки за неисполнение в установленный срок обязанности по устранению выявленных в период гарантийного срока недостатков и недоделок по государственному контракту от 03.08.2009 N 34 (далее - Госконтракт), расторжении Госконтракта.

Решением от 23.06.2011 арбитражный суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме.

Решение обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.

21.12.2011 в апелляционный суд поступило мировое соглашение от 21.12.2011.

В судебном заседании истец поддержал ходатайство об утверждении арбитражным судом мирового соглашения, заключенного сторонами 21.12.2011.

Представитель истца завил ходатайство об отказе от иска в связи с заключением мирового соглашения.

Суд апелляционной инстанции принял отказ истца от иска, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению в порядке статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По условиям мирового соглашения ответчик возмещает истцу государственную пошлину в полном объеме. Представитель ответчика поддержал указанное положение мирового соглашения.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса.

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения, по делу не установлены.

Мировое соглашение сторон не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу подлежит прекращению.

В порядке пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации ответчику подлежит возврату из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьями 139-141, 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

1. Принять отказ истца от иска.

2. Утвердить мировое соглашение от 21.12.2011 на условиях, согласованных сторонами:

"1) ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" за свой счет обязуется устранить недостатки работ по государственному контракту от 03.08.2009 N 34, выявленные в период действия гарантийных обязательств и препятствующие работе систем вентиляции и кондиционирования на объекте по адресу: Петербург, ул. Почтамтская, д. 14, и привести рабочие параметры систем вентиляции и кондиционирования в соответствие с требованиями вышеуказанного государственного контракта.

2) Объем работ, необходимый для выполнения пункта 1 настоящего мирового соглашения ФГУК ГМИР и ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" определяют на основании совместного акта обследования систем вентиляции и кондиционирования на объекте по адресу: Петербург, ул. Почтамтская, д. 14, подписываемого обеими сторонами. Такой акт должен быть составлен комиссией, включающей представителей ФГУК ГМИР и ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ", в срок до 31 января 2012 г.

3) Работы, указанные в пункте 1 настоящего мирового соглашения, должны быть выполнены ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" в рамках исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту от 03.08.2009 N 34, и сданы ФГУК ГМИР по актам приемки выполненных работ до 01 мая 2012 г.

В случае, если ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" в срок до 01 мая 2012 г. не будут устранены недостатки работ по государственному контракту от 03.08.2009 N 34, выявленные в период действия гарантийных обязательств и препятствующие работе систем вентиляции и кондиционирования на объекте по адресу: Петербург, ул. Почтамтская, д. 14, а рабочие параметры систем вентиляции и кондиционирования не будут приведены в соответствие с требованиями вышеуказанного государственного контракта, ФГУК ГМИР вправе взыскать с ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от общей стоимости работ по государственному контракту от 03.08.2009. N 34 (пункт 4.1. указанного контракта) за каждый день просрочки на основании предъявленной ФГУК ГМИР претензии.

4) ФГУК ГМИР обязано обеспечить в период выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, доступ работников ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" к месту производства работ; обеспечить необходимые условия для выполнения работ, в т.ч. подготовить помещение для выполнения работ: укрыть мебель, пол, убрать мелкие и хрупкие вещи, любые иные предметы, которым может быть нанесен ущерб и которые могут пострадать от действий работников ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ", строительной пыли в период выполнения работ; обеспечить работников ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" на месте выполнения работ электроэнергией на весь период выполнения работ.

5) В случае нарушения ФГУК ГМИР обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего соглашения, срок выполнения работ, предусмотренный пунктом 3 настоящего соглашения, увеличивается на период времени, в течение которого обязательства, указанные в пункте 4, не исполнялись.

6) Закрытое акционерное общество "Строительная консалтинговая компания "ПЕТЕРБУРГ" уплачивает Федеральному государственному учреждению культуры "Государственный музей истории религии" денежные средства в размере 1 629 135,68 руб. (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто тридцать пять рублей 68 коп.), в том числе:

- 1 552 635,00 руб. - неустойки (пеней) за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 03.08.2009 N 34;

- 76 500,68 руб. - возмещение расходов ФГУК ГМИР по оплате гос. пошлины.

7) ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" обязуется оплатить в полном объеме денежные средства, предусмотренные пунктом 6 настоящего соглашения, в срок до 01 апреля 2012 г. За задержку платежа ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" выплачивает ФГУК ГМИР пени в размере 0,2% от суммы платежа, установленной пунктом 6 настоящего соглашения (1 629 135,68 руб.), за каждый день просрочки, начиная с 02 апреля 2012 г.

8) ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" компенсирует ФГУК ГМИР судебные расходы по делу N А56-9412/2011 в размере, предусмотренном пунктом 6 настоящего соглашения, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего соглашения.

9) Во всем, что не указано в настоящем мировом соглашении, ФГУК ГМИР и ЗАО "СКК "ПЕТЕРБУРГ" руководствуются положениями государственного контракта от 03.08.2009 г. N 34 до выполнения ими своих обязательств в полном объеме."

2. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2011 по делу N А56-9412/2011 отменить, производство по делу прекратить.

3. Возвратить закрытому акционерному обществу "Строительная Консалтинговая Компания "ПЕТЕРБУРГ" (197227, Санкт-Петербург г, Комендантский пр-кт, 8, 2, пом. 16-Н, ОГРН 1047855147647) из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Председательствующий

Е.Г. Глазков

Судьи

И.Д. Абакумова В.Б. Слобожанина