Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2012 г. N 09АП-36667/11

г. Москва

01 февраля 2012 г.

Дело N А40-74146/11-154-616

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2012 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2012 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

Председательствующего судьи Яремчук Л.А.
Судей Банина И.Н., Катунова В.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лущицким Н.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Закрытого акционерного общества "Россервис"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.11.2011 г.

по делу N А40-74146/11-154-616, принятое судьей Полукаровым А.В.,

по иску (заявлению) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ОГРН 1047796261424 )

к Закрытому акционерному обществу "Россервис" (ОГРН 1055009331464)

о взыскании неустойки за невыполнения условий государственного контракта от 21.07.2010 года N К-29-Т/71-2,

по встречному иску об обязании принять выполненные работы по первому этапу государственного контракта и взыскании 1 260 000 руб. за работу.

при участии в судебном заседании:

от истца (заявителя): Никитенко И.Л., представитель по доверенности N ПД-УС-206 от 30.12.2011 г..;

от ответчика (заинтересованного лица): Шведов А.А., представитель по доверенности N 60 от 30.12.2011 г..

УСТАНОВИЛ:

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с ЗАО "Россервис" неустойки (пени) за невыполнение условий Государственного контракта N К-29-Т/71-2 от 21.07.2010 года в сумме 254 520 руб..

ЗАО "Россервис" предъявило встречный иск об обязании Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации принять выполненные работы по первому этапу государственного контракта и взыскании задолженности по оплате выполненных работ в сумме 1 260 000 руб..

Решением суда от 29.11.2011 года с ЗАО "Россервис" в пользу Министерства здравоохранения и социального развития РФ, за невыполнение условий Государственного контракта N К-29-Т/71-2 от 21.07.2010 года взыскана неустойка в сумме 250 740 руб., в удовлетворении остальной части первоначального иска и встречного иска отказано, с ЗАО "Россервис" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина по иску в сумме 8 014 руб. 80 коп..

ЗАО "Россервис" не согласилось с решением суда первой инстанции в части взыскания неустойки, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в обжалуемой части отменить, принять по делу новый судебный акт, указав на нарушение обязательств по исполнению договора со стороны истца, непринятие выполненных работ, неправильный расчет неустойки применительно условиям пункта 6.3 контракта.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснение представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность решения в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда подлежит изменению в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела (п.1 ч.1 ст.270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При исследовании обстоятельств дела установлено, что 21.07.2010 года между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (заказчик) и ЗАО "Россервис" (подрядчик) заключен Государственный контракт N К-29-Т/71-2 на выполнение работ по сопровождению и развитию комплекса прикладных программ информационной системы "Реестр информационных систем здравоохранения, социального развития и трудовых отношений", по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта и своевременно сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, цена государственного контракта составляет 4 200 000 руб., в том числе НДС 18%-640 677 руб.97 коп..

Согласно условий пункта 1.3. контракта, сроки выполнения работ (этапы работ) определяются календарным планом (Приложение N 2 к контракту), при этом начальный срок выполнения работ - со дня заключения контракта; конечный срок, в том числе сдача результатов работ - 10.12.2010 года, представление подрядчиком документов на оплату выполненных работ - не позднее 15.12.2010 года.

В соответствии с пунктом 9.1. контракта, окончание срока действия контракта влечет прекращение взаимных обязательств сторон по контракту.

В силу положений ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с пунктом 6.3 контракта, в случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему контракту по вине подрядчика, последний обязан выплатить заказчику штраф в размере 0,1% стоимости невыполненных работ.

Поскольку со стороны подрядчика не представлены доказательства, подтверждающие факт надлежащего выполнения работ в предусмотренный контрактом срок, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о взыскании с ответчика неустойки.

Между тем, суд апелляционной инстанции считает неверным взыскание неустойки на основании пункта 6.3 контракта за нарушение срока выполнения работ в сумме 250 740 руб., поскольку истцом заявлено требование о взыскании неустойки за полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, а не за нарушение сроков выполнения работ по пункту 6.2 госконтракта, в связи с чем размер неустойки, подлежащий выплате заказчику составит 4 200 руб., в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 29.11.2011 года по делу N А40-74146/11-154-616 изменить.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Россервис" (ОГРН 1055009331464) в пользу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ОГРН 1047796261424) неустойку за невыполнение условий государственного контракта от 21.07.2010 года N К-29-Т/71-2 в сумме 4 200 руб..

В удовлетворении остальной части требований Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации отказать.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Россервис" (ОГРН 1055009331464) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 133 руб.51 коп..

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

Л.А.Яремчук

Судьи

И.Н.Банин В.И.Катунов