Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2012 г. N 08АП-6399/12

город Омск

04 сентября 2012 г.

Дело N А75-8567/2011

Резолютивная часть определения объявлена 03 сентября 2012 года.

Определение изготовлено в полном объеме 04 сентября 2012 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рожкова Д.Г.,

судей Рябухиной Н.А., Кудриной Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Самовичем А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-6399/2012) Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 мая 2012 года по делу N А75-8567/2011 (судья Ильин С.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Сургутстройсервис" (ОГРН 1078617000813, ИНН 8617025289) к Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района (ОГРН 1028601792075, ИНН 8619005023) о взыскании 4968502 руб. 11 коп.,

по встречному иску Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района к обществу с ограниченной ответственностью "Сургутстройсервис" о взыскании 3 258 630 руб. 30 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района - представитель Давыдова В.Н. (паспорт, по доверенности N 18 от 19.04.2012 сроком действия 1 год);

от ООО "Сургутстройсервис" - представитель не явился, извещено;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сургутстройсервис" (далее - ООО "Сургутстройсервис", истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района (далее - Департамент, ответчик) о взыскании 4968502 руб. 11 коп. задолженности по оплате работ, выполненные по муниципальному контракту от 24.11.2008 участия в долевом строительстве многоквартирного дома (с условием приобретения нескольких квартир).

Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК Ф) заявил встречный иск к ООО "Сургутстройсервис" о взыскании 3 258 630 руб. 30 коп. неустойки за период с 01.01.2010 по 20.01.2012 за нарушение сроков строительства, предусмотренных муниципальным контрактом от 24.11.2008 участия в долевом строительстве многоквартирного дома (с условием приобретения нескольких квартир).

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2012 по делу N А75-8567/2011 первоначальные исковые требования ООО "Сургутстройсервис" удовлетворены в полном объёме. С Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района в пользу ООО "Сургутстройсервис" взыскано 4968502 руб. 11 коп. основного долга, а также 47842 руб. 51 коп. расходов по уплате государственной пошлины. Встречные исковые требования Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района удовлетворены в полном объёме. С ООО "Сургутстройсервис" в пользу Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района взыскано 3258630 руб. 30 коп. неустойки. Произведён зачёт первоначальных и встречных исковых требований. С Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района в пользу ООО "Сургутстройсервис" взыскано 1709871 руб. 81 коп. основного долга, а также 47842 руб. 51 коп. расходов по уплате государственной пошлины. С ООО "Сургутстройсервис" в доход федерального бюджета взыскано 39293 руб. 15 коп. государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворения первоначальных исковых требований, Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района обратился в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении первоначального иска.

Представитель истца, извещенный надлежащим образом в соответствии со статьёй 123 АПК РФ о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился.

Суд в порядке статей 156, 266 АПК РФ считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившегося участника процесса.

До начала судебного заседания в адрес Восьмого арбитражного апелляционного суда от Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района поступило письменное заявление об отказе от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2012 по делу N А75-8567/2011.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержала указанное заявление, просила прекратить производство по апелляционной жалобе Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2012 по делу N А75-8567/2011.

Суд апелляционной инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ считает возможным принять отказ Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района от апелляционной жалобы, поскольку он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, заявлен полномочным лицом.

В силу части 1 статьи 265 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, её подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 АПК РФ.

При таких обстоятельствах производство по апелляционной жалобе Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района следует прекратить.

Вопрос о возврате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в порядке подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации не разрешается судом апелляционной инстанции, поскольку Департамент освобождён от её уплаты в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказ Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 мая 2012 года по делу N А75-8567/2011 принять.

Производство по апелляционной жалобе Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 мая 2012 года по делу N А75-8567/2011 прекратить.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение месяца со дня изготовления определения в полном объеме.

Председательствующий

Д.Г. Рожков

Судьи

Е.Н. Кудрина Н.А. Рябухина