Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2012 г. N 19АП-4463/12

г. Воронеж

12 октября 2012 г.

Дело N А08-4972/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 октября 2012 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Яковлева А.С.,
судей	Маховой Е.В.,
	Колянчиковой Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Недобежкиной И.Ю.,

при участии:

от ООО "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт": Галкина Я.С., представитель по доверенности б/н от 01.08.2012,

от Управления культуры администрации Губкинского городского округа: Андреев Ю.Н., представитель по доверенности N 188 от 21.05.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 15.06.2012 по делу N А08-4972/2010 (судья Петряев А.В.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" (ОГРН 1082635020005, ИНН 2635119299) к Управлению культуры администрации Губкинского городского округа (ОГРН 1023102258794, ИНН 3127050181) о взыскании 1 067 509 руб. 04 коп., по встречному исковому заявлению Управления культуры администрации Губкинского городского округа к обществу с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" о расторжении муниципального контракта N18 от 15.04.2010, взыскании 5 230 руб. 53 коп.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" (далее - ООО "СКАСПИ") обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к Управлению культуры администрации Губкинского городского округа (далее - Управление) о взыскании денежных средств в размере 1 067 509 рублей 04 копейки, из которых 619 449 рублей 04 копеек - сумма основного долга по муниципальному контракту N 18 от 15.04.2010, 448 060 рублей - убытки, понесенные истцом, в связи разработкой дополнительный вариантов рабочей документации.

Управлением культуры администрации Губкинского городского округа заявлены встречные исковые требования о расторжении муниципального контракта N 18 от 15.04.2010, взыскании неустойки в размере 5 230 рублей 53 копейки за невыполнение в установленный срок условий муниципального контракта.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 15.06.2012 в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" отказано. Встречные исковые требования Управления культуры администрации Губкинского городского округа удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, общество с ограниченной ответственностью "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании апелляционной инстанции стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и просили его утвердить в следующем содержании:

"ООО "СКАСПИ" отказывается от заявленных требований к Управлению культуры администрации Губкинского городского округа о взыскания суммы основного долга по муниципальному контракту N 18 от 15 апреля 2010 года в размере 619 449, 04 (Шестьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 04 копейки, затрат на выполнение двух дополнительных вариантов рабочей документации в размере 448 060 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьдесят) рублей, от взыскания суммы уплаченной государственной пошлины в размере 23 675,09 (Двадцать три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 09 копеек.

Управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области отказывается от заявленных требований, изложенных во встречном исковом заявлении к ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" о расторжении муниципального контракта N 18 от 15.04.2010 года, а также от взыскания с ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" неустойки за невыполнение в установленный срок условий муниципального контракта N 18 от 15.04.2010 года в размере 5 230 (Пяти тысяч двухсот тридцати) рублей, расходов на проведение экспертизы в размере 35 396 (Тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шести тысяч) рублей.

Судебные издержки и расходы, связанные прямо или косвенно с рассмотрением настоящего дела. Сторонами друг другу не возмещаются и лежат на той Стороне, которая их понесла.

Стороны договорились расторгнуть муниципальный контракт N 18 от 15 апреля 2010 года в соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по обоюдному соглашению Сторон, претензии у Сторон друг к другу по условиям и принятым на себя обязательствам по муниципальному контракту отсутствуют.

Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу прекратить.

Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" и Управлению культуры администрации Губкинского городского округа разъяснены и понятны."

На основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлялся перерыв в судебном заседании.

Статьи 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают право сторон при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции закончить дело мировым соглашением на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с положениями статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом в случае, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Учитывая, что представленное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный апелляционный суд утверждает мировое соглашение.

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны и понятны.

В соответствии со ст. 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно ч. 4 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения истцу из федерального бюджета подлежит возвращению половина уплаченной государственной пошлины за подачу искового заявления, заявителям жалоб - половина госпошлины, уплаченной ими за подачу апелляционных жалоб.

При подаче искового заявления ООО "СКАСПИ" по платежному поручению от 02.08.2010 N 262 была уплачена государственная пошлина в размере 23 675 руб. 09 коп., при подаче апелляционной жалобы по платежному поручению от 13.07.2012 N 512 была уплачена государственная пошлину в размере 2000 руб.

На основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области освобождено от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

Таким образом, с учетом требований закона и условий мирового соглашения, расходы по уплате государственной пошлины в размере 50% от уплаченной суммы, подлежат возврату из федерального бюджета ООО "СКАСПИ" в размере 12 837 руб. 54 коп.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (часть 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь ст. ст. 110, 144, 150, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное по делу N А08-4972/2010 между обществом с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" (ОГРН 1082635020005, ИНН 2635119299) и Управлением культуры администрации Губкинского городского округа (ОГРН 1023102258794, ИНН 3127050181), следующего содержания:

"ООО "СКАСПИ" отказывается от заявленных требований к Управлению культуры администрации Губкинского городского округа о взыскания суммы основного долга по муниципальному контракту N 18 от 15 апреля 2010 года в размере 619 449, 04 (Шестьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 04 копейки, затрат на выполнение двух дополнительных вариантов рабочей документации в размере 448 060 (Четыреста сорок восемь тысяч шестьдесят) рублей, от взыскания суммы уплаченной государственной пошлины в размере 23 675,09 (Двадцать три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 09 копеек.

Управление культуры администрации Губкинского городского округа Белгородской области отказывается от заявленных требований, изложенных во встречном исковом заявлении к ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" о расторжении муниципального контракта N 18 от 15.04.2010 года, а также от взыскания с ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" неустойки за невыполнение в установленный срок условий муниципального контракта N 18 от 15.04.2010 года в размере 5 230 (Пяти тысяч двухсот тридцати) рублей, расходов на проведение экспертизы в размере 35 396 (Тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шести тысяч) рублей.

Судебные издержки и расходы, связанные прямо или косвенно с рассмотрением настоящего дела. Сторонами друг другу не возмещаются и лежат на той Стороне, которая их понесла.

Стороны договорились расторгнуть муниципальный контракт N 18 от 15 апреля 2010 года в соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по обоюдному соглашению Сторон, претензии у Сторон друг к другу по условиям и принятым на себя обязательствам по муниципальному контракту отсутствуют.

Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу прекратить.

Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ ООО "Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный институт" и Управлению культуры администрации Губкинского городского округа разъяснены и понятны."

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 15.06.2012 по делу N А08-4972/2010 отменить.

Производство по делу N А08-4972/2010 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" (ОГРН 1082635020005, ИНН 2635119299) государственную пошлину в сумме 11 837 руб. 54 коп., уплаченную за рассмотрение искового заявления по платежному поручению от 02.08.2010 N 262 и госпошлину в сумме 1 000 руб., уплаченную за рассмотрение апелляционной жалобы по платежному поручению от 13.07.2012 N 512 из федерального бюджета.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Северно-кавказский архитектурно-строительный проектный институт" (ОГРН 1082635020005, ИНН 2635119299) справку на возврат из федерального бюджета 12 837 руб. 54 коп. государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.С. Яковлев

Судьи

Е.В. Маховая Л.А. Колянчикова