Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. N 09АП-31820/12

г.Москва

25 декабря 2012 г.

А40-65126/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 19.12.2012.

Постановление изготовлено в полном объеме 25.12.2012.

Дело N А40-65126/12-89-278

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Веклича Б.С.
Судей: Стешана Б.В., Тетюка В.И.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Висловой Н.В.,

при участии:

от истца: Колесникова А.В. по доверенности от 15.11.2010 N 06-2-256;

от ответчика: Авдеева Н.А. по доверенности от 02.06.2011 N 06.2-347,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.08.2012 по делу N А40-65126/12-89-278, принятое судьей Акименко О.А.

по иску ОАО "ФСК ЕЭС" (ОГРН 1024701893336, 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5А)

к ЗАО "Инженерно - Строительная Компания "Союз-Сети" (ОГРН 1067760541859, 117342, г.Москва, ул.Обручева, д.36, стр.2, офис 2201)

о взыскании 128 489 432 руб. 52 коп.,

УСТАНОВИЛ:

ОАО "ФСК ЕЭС" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ЗАО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" о взыскании неустойки в сумме 128 489 432 руб. 52 коп.

Решением суда от 24.08.2012 требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с решением суда и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить.

В судебном заседании сторонами представлено мировое соглашение, которое представители истца и ответчика просили утвердить.

К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст.63 АПК РФ.

Согласно ч.1 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с ч.1 ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

В силу ч.6 ст.141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь ст.ст.139-141, 150, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ОАО "ФСК ЕЭС" и ЗАО "Инженерно - Строительная Компания "Союз-Сети", на следующих условиях:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 49, 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ) в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления, а именно просрочки окончания Ответчиком Работ по договору подряда от 24.08.2007 N 13-03/9 на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции ПС 220 кВ Сургут, о взыскании с Ответчика неустойки за период с 01.10.2010 по 29.11.2011 (425 календарных дней), согласно буллиту 2 пункта 18.2 договора.

2. Истец на основании ч.1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывается от части исковых требований о взыскании неустойки за просрочку окончания работ по Договору N 13-03/9 от 24.08.2007 года в сумме 120 776 074,31 рублей.

3. Требования Истца составляют 7 713 358 (Семь миллионов семьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 21 копейка за весь период просрочки окончания выполнения работ, а именно за период с 01.10.2010 по 29.11.2011 (425 календарных дней).

4. Ответчик признает сумму исковых требований в части, указанной в п.3 настоящего Мирового соглашения.

4. По настоящему Мировому соглашению Ответчик:

4.1. В течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения уплачивает Истцу неустойку за просрочку окончания работ по Договору от 24.08.2007 N 13-03/9 в размере, указанном в пункте 3 настоящего Мирового соглашения.

4.2. В течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения возмещает Истцу расходы по оплате государственной пошлины в размере, установленном законодательством РФ.

5. Перечисление денежных средств, указанных в п.п.4.1 и 4.2 настоящего Мирового соглашения, осуществляется Ответчиком по следующим реквизитам Истца:

"Получатель":

Открытое акционерное общество

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

ИНН 4716016979 КПП 997450001

р/сч N 40702810038120108301

Московский банк Сбербанка России ОАО,

г.Москва

БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225

с пометкой "оплата по мировому соглашению по судебному делу N А40-65126/12-89-278 по титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Сургут".

Датой исполнения является дата поступления денежных средств на расчетный счет Истца, указанный в настоящем пункте.

6. С момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения Истец не имеет к Ответчику каких-либо требований, связанных прямо или косвенно с нарушением Ответчиком срока окончания работ по Договору N 13-03/9 от 24.08.2007 года.

7. В случае неисполнения Ответчиком обязанности по перечислению денежных средств в сумме, порядке и сроки, установленные п. п. 3, 4.1. и 4.2 настоящего Мирового соглашения, полностью или в части, он признает право Истца на обращение в Арбитражный суд г. Москвы за получением исполнительного листа для принудительного исполнения условий настоящего Мирового соглашения в неисполненной части.

8. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства Сторон, в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с нарушением Ответчиком срока окончания работ по Договору N 13-03/9 от 24.08.2007 года.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.08.2012 по делу N А40-65126/12-89-278 отменить.

Производство по делу N А40-65126/12-89-278 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.С. Веклич

Судьи

В.И. Тетюк Б.В. Стешан