Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2012 г. N 08АП-9396/12

город Омск

19 октября 2012 г.

Дело N А70-5751/2012

Судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Солодкевич Ю.М.,

ознакомившись с апелляционной жалобой (регистрационный номер 08АП-9396/2012) общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОНИКС" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 13 сентября 2012 года по делу N А70-5751/2012 (судья Куприна Н.А.) по иску Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - "Управление капитального строительства" (ОГРН 1038600001901, ИНН 8601020302) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОНИКС" (ОГРН 1037200662531, ИНН 7202121836) о взыскании неустойки за нарушение сроков производства работ по государственному контракту N 82/10 от 12.10.2010 в размере 12 798 026 руб. 35 коп.,

установил:

апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 184, 185, 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ОНИКС" принять, возбудить производство по апелляционной жалобе.

Назначить апелляционную жалобу к рассмотрению в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда на 10 декабря 2012 года на 11 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42, зал судебных заседаний N 2, председательствующий судья Рожков Д.Г.

2. Лицам, участвующим в деле, необходимо представить в канцелярию суда в срок до 28 ноября 2012 года отзыв на апелляционную жалобу и доказательства его направления другим участникам арбитражного процесса.

Судья

Ю.М. Солодкевич