Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 апреля 2013 г. N 13АП-3948/13

г. Санкт-Петербург

05 апреля 2013 г.

Дело N А21-7829/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 апреля 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Старовойтовой О.Р.

судей Горбик В.М., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Пономаревым П.Н.

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: Артамонова О.В. доверенность от 18.03.2013 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3948/2013) ООО "Банака" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.12.2012 г. по делу N А21-7829/2012 (судья Шанько О.А.), принятое

по иску Администрации МО "Зеленоградский район"

к ООО "БАНАКА"

о взыскании

установил:

Администрация муниципального образования "Зеленоградский район" (далее - Администрация), место нахождения: 238530, Калининградская Область, Зеленоградск Город, Крымская Улица, 5а, ОГРН 1023902057134 обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Банака" (далее - ООО "Банака", Общество), место нахождения: 236013, Калининградская обл, Калининград г, Алтайская 1-я ул, 29, ОГРН 1053900078990 о взыскании 1 213 747 руб. пени за нарушение срока выполнения обязательств, предусмотренных договором аренды от 04.04.2000 г. и расторжении с ООО "Банака" договора аренды от 04.04.2000 г. земельного участка с кадастровым номером 39:05:01-01-32:0005, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 12б.

Арбитражный суд Калининградской области решением от 29.12.2012 г. взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Банака" в пользу Администрации муниципального образования "Зеленоградский район" 247 299 руб. пени за нарушение сроков завершения строительства объекта; расторг с Обществом с ограниченной ответственностью "Банака" договор аренды от 04.04.2000 г. земельного участка с кадастровым номером 39:05:01-01-32:0005, расположенного по адресу Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 12 б; в остальной части иска отказал.

На решение суда подана апелляционная жалоба, в которой ответчик просит решение от 29.12.2012 г. отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать Администрации в удовлетворении исковых требований.

До судебного заседания в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило мировое соглашение от 05.03.2013 г., заключенное между Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" и ООО "Банака".

Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" было заявлено письменное ходатайство об утверждении мирового соглашения в отсутствие представителя Администрации муниципального образования "Зеленоградский район".

Представитель ООО "Банака" ходатайствовал об утверждении мирового соглашения от 05.03.2013 г., заключенного между Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" и ООО "Банака".

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, апелляционная инстанция пришла к выводу о том, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" и ООО "Банака", подлежит утверждению судом.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда первой инстанции подлежит отмене, производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом положений пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им госпошлины, принимая во внимание освобождение истца от уплаты госпошлины при обращении с иском в арбитражный суд и с учетом условий мирового соглашения, с ответчика в доход федерального бюджета надлежит взыскать 50% госпошлины по иску, что составляет 14 568 руб. 73 коп.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 48, 49, частью 2 статьи 150, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 29 декабря 2012 года по делу N А21-7829/2012 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 05.03.2013 г., заключенное между Администрацией муниципального образования "Зеленоградский район" и ООО "Банака", на следующих условиях:

1. ООО "Банака" уплачивает пени за нарушение сроков строительства по договору аренды земельного участка от 04.04.2000 г. в сумме 247 299 руб. в течение десяти рабочих дней с даты подписания настоящего мирового соглашения.

2. Администрация муниципального образования "Зеленоградский район" отказывается от исковых требований в отношении пени за нарушение сроков строительства по договору аренды земельного участка от 04.04.2000 г. в сумме 966 448 руб.

3. Администрация муниципального образования "Зеленоградский район" отказывается от исковых требований в части расторжения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:01-01-32:0005 от 04.04.2000 г., расположенного по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, ул. Гагарина, 12 "б".

Производство по делу прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Банака" (место нахождения: 236013, Калининградская обл, Калининград г, Алтайская 1-я ул, 29, ОГРН 1053900078990) в доход бюджета Российской Федерации 14 568 руб. 73 коп. госпошлины по иску.

Председательствующий

О.Р. Старовойтова

Судьи

В.М. Горбик Н.С. Полубехина