Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2013 г. N 08АП-2607/13

город Омск

23 мая 2013 г.

Дело N А70-12157/2012

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бирюля К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2607/2013)

закрытого акционерного общества "Строймонтаж"

на решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года

по делу N А70-12157/2012 (судья Макаров С.Л.),

принятое по иску Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, Червишевский тракт, 64, 2/4)

к закрытому акционерному обществу "Строймонтаж" (ИНН 8622005802, ОГРН 1028601844259; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, г. Советский, Южная промзона мкр., стр. 1)

об освобождении земельных участков и взыскании 1 086 791 руб. 80 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества "Строймонтаж" - представитель не явился, извещено;

от Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" - представитель не явился, извещена.

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к закрытому акционерному обществу "Строймонтаж - Тюмень" (далее - ЗАО "Строймонтаж - Тюмень") об обязании освободить земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Переваловское МО, с правой стороны по ходу движения по дороге, ведущей от федеральной трассы Екатеринбург- Тюмень до д. Подъем, 1 км., участок N 16, квартал 4 ГП 72, 73, 74, 75, 110,111, 112, 113 и ГП 81, 82, 83, 84, участок с кадастровым номером 72617:1907002:1739, 114, 115, 116 от строительных материалов и иного имущества за счет средств ЗАО "Строймонтаж - Тюмень", а также о взыскании арендной платы в размере 86 691 рубля 80 копеек.

10 декабря 2012 года в суд первой инстанции поступило исковое заявление Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" к ЗАО "Строймонтаж - Тюмень" о взыскании договорной неустойки в размере 1 000 000 рублей, в связи с неисполнением ответчиком обязательств по выполнению контракта в установленный срок.

Данное исковое заявление было принято судом к производству, возбуждено производство по делу N А70-12158/2012.

Определением суда от 14 января 2013 года дела N А70-12157/2012, N А70-12158/2012 были объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер N А70-12157/2012.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года исковые требования удовлетворены. ЗАО "Строймонтаж" обязали освободить земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Переваловское МО, с правой стороны по ходу движения по дороге, ведущей от федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень до д.Подъем, 1 км, участок N 16, квартал 4ГП 72,73,74,75,110,111,112,113 и ГП 81,83,84, участок с кадастровым номером 72:17:1907002:1739, 114, 115,116, от строительных материалов и иного имущества. С ЗАО "Строймонтаж" в пользу Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" взыскано 86 691 рубль 80 копеек - задолженности, 1 000 000 рублей - неустойки, 90 467 рублей 67 копеек - расходов по уплате государственной пошлины.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ЗАО "Строймонтаж" обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года по делу N А70-12157/2012 в части удовлетворения исковых требований о взыскании договорной неустойки в размере 1 000 000 руб. и освобождении земельных участков от имущества отменить.

Определением суда апелляционной инстанции от 10 апреля 2013 года апелляционная жалоба ЗАО "Строймонтаж" принята к производству, судебное заседание назначено на 23 мая 2013 года.

До начала судебного заседания от Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле, ходатайство удовлетворено.

13 мая 2013 года от ЗАО "Строймонтаж" поступило письменное заявление об утверждении мирового соглашения между сторонами.

По условиям мирового соглашения:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 138, 139, АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

2. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу общую сумму в размере 1 177 159,47 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять рублей 47 копеек), в том числе задолженность в размере 86 691,80 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 80 копеек), неустойку в размере I 000 000.00 (один миллион рублей 00 копеек) и компенсацию расходов по уплате госпошлины в размере 90 467,67 (девяносто тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 67 копеек) в срок до "20" марта 2013 г.

3. Погашение задолженности, указанной в п.2 настоящего мирового соглашении, ответчик обязуется произвести по письменному согласованию с истцом любым незапрещенным действующим законодательством способом.

4. Истец отказывается от исковых требований, заявленных в рамках дела N А70-1212157/2012, в полном объеме.

5. На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 138, 139, 140, 150, 151 АПК РФ просим Восьмой арбитражный апелляционный суд настоящее мировое соглашение утвердить в отсутствие представителей сторон, а производство по делу N А70-12-12157/2012 прекратить.

6. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонами разъяснены и понятны.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах: первый - передается в Восьмой арбитражный апелляционный суд, второй экземпляр - истцу, третий экземпляр - ответчику.

В судебное заседание, состоявшееся 23 мая 2013 года, представители сторон, участвующих в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, не явились.

На основании статей 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) суд апелляционной инстанции находит возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей сторон.

Рассмотрев материалы дела, оценив условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным его утвердить, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

На основании пункта 4 части 1 статьи 150, части 2 статьи 150, пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с утверждением мирового соглашения решение по делу N А70-12157/2012 подлежит отмене, производство по делу и апелляционной жалобе - прекращению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению, в связи с чем, в случае неисполнения ответчиком условий мирового соглашения истец вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

При подаче искового заявления Некоммерческая организация Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" уплатила в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 90 467 рублей 67 копеек, что подтверждается платежными поручениями N 688 от 03.12.2012, N 689 от 03.12.2012 и N 690 от 03.12.2012.

Пунктом 3 части 7 статьи 141 АПК РФ предусмотрено, что при утверждении мирового соглашения истцу из бюджета возвращается 50 процентов уплаченной им государственной пошлины по иску.

В связи с вышеуказанным, Некоммерческой организации Фонда "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" из федерального бюджета возвращается половина государственной пошлины, уплаченной по иску платежным поручением N 689 от 03.12.2012, в размере 45 233 рублей 84 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 139, 141, частью 2 статьи 150, статьями 265, 266, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Мировое соглашение, заключенное 06 марта 2013 года между Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, Червишевский тракт, 64, 2/4) и закрытым акционерным обществом "Строймонтаж" (ИНН 8622005802, ОГРН 1028601844259; 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, г. Советский, Южная промзона мкр., стр. 1), утвердить на согласованных сторонами условиях:

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 138, 139, АПК РФ, а также с учетом ст. 140 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию сторон возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного иска.

По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется выплатить истцу общую сумму в размере 1 177 159,47 (один миллион сто семьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять рублей 47 копеек), в том числе задолженность в размере 86 691,80 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 80 копеек), неустойку в размере 1 000 000.00 (один миллион рублей 00 копеек) и компенсацию расходов по уплате госпошлины в размере 90 467,67 (девяносто тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 67 копеек) в срок до "20" марта 2013 г.

Погашение задолженности, указанной в п.2 настоящего мирового соглашении, ответчик обязуется произвести по письменному согласованию с истцом любым незапрещенным действующим законодательством способом.

Истец отказывается от исковых требований, заявленных в рамках дела N А70-1212157/2012, в полном объеме.

В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Тюменской области от 06 февраля 2013 года по делу N А70-12157/2012 отменить, производство по делу и апелляционной жалобе прекратить.

Возвратить Некоммерческой организации Фонд "Развитие строительства жилья в Тюменском районе" (ИНН 7204092193, ОГРН 1057200755270) из федерального бюджета 45 233 рубля 84 копейки государственной пошлины, уплаченной при подаче иска по платежному поручению N 689 от 03.12.2012.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.А. Зиновьева

Судьи

А.Н. Глухих Л.И. Еникеева