Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2013 г. N 09АП-12501/13

г. Москва

19 июня 2013 г.

Дело N А40-139037/12

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Сабировой М.Ф.,

Судей: Титовой И.А., Чепик О.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Толкачевой Л.И.,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу

Некоммерческой организации "Российская ассоциация экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности" (НО Ассоциация "Ростехэкспертиза")

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2013 г.

по делу N А40-139037/12 принятое судьей Т.Г. Голоушкина

по иску ЗАО "Биннофарм (ОГРН 1067746428782)

к НО Ассоциация "Ростехэкспертиза" (ОГРН 1027700584427)

о взыскании 1130800 руб.

При участии в судебном заседании:

От истца: Васильева Н.Е. по доверенности от 03.04.2013;

От ответчика: Семушкина О.С. по доверенности от 18.03.2013, Гущина И.В. по доверенности от 21.05.2013.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Биннофарм" (Далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к НО Ассоциация "Ростехэкспертиза" (Далее - Ответчик) о взыскании долга1130800 руб. и пени в размере 102800 руб. (с учетом уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2013 г. исковые требования удовлетворены.

НО Ассоциация "Ростехэкспертиза", не согласившись с решением суда первой инстанции, обратилась с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение арбитражного суда отменить.

Истец в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Ответчик поддержал доводы апелляционной жалобы.

Согласно п. 6 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Судебная коллегия проверила довод ответчика о ненадлежащем извещении его судом первой инстанции. Данный довод опровергается материалами дела, а именно: на листе дела 56 имеется конверт с отметкой почты о неполучении адресатом в связи с истечением срока хранения. Адрес ответчика, указанный на конверте, соответствует адресу в выписке из ЕГРЮЛ (л.д. 15). Нарушений норм процессуального права, коллегией апелляционного суда при рассмотрении дела судом первой инстанции не установлено.

Исследовав и оценив письменные доказательства в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, апелляционный суд не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене решения Арбитражного суда города Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Доводы, изложенные заявителем в апелляционной жалобе признаны судом апелляционной инстанции необоснованными, в связи с чем, коллегия апелляционного суда признает жалобу не обоснованной, доводы жалобы не доказанными по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем оставления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами.

Как следует из материалов дела, между Истцом (Заказчик) и Ответчиком (Подрядчик) заключен договор подряда от 24.03.2011, согласно условиям которого, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по проведению мероприятий.

Цена договора составила 2056000 руб. (п. 2.1. Договора).

Принятые на себя договорные обязательства Истец исполнил надлежащим образом, перечислил Ответчику аванс в размере 1028000 руб. согласно п. 2.2.1. Договора.

Однако Ответчик в свою очередь принятые на себя договорные обязательства выполнил с нарушением срока выполнения работ. Таким образом просрочка в выполнение работ составила 462 дня.

Согласно ст. 746 ГК РФ - оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Ответчик в нарушение 309, 310, 1102 ГК РФ и условий Договора принятые на себя договорные обязательства не исполнил.

03.09.2012 Истец направил в адрес Ответчика претензию N БФ-СЛ-946/12, которая последним осталась без внимания.

Таким образом требование истца о взыскании неотработанного аванса является обоснованным, документально подтвержденным и подлежит удовлетворению.

Истец на основании ст. 330 ГК РФ за несвоевременный возврат неотработанного аванса начислил Ответчику пени с учетом п. 4.11. Договора в размере 0.01% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору, что составило за период с 13.07.2011 по 04.02.2012 сумму в размере 58801,60 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пени), определенную законом или договором.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 2 Информационного письма от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснил, что основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Основание применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8, а также в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.07.1997 N 17. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Расчет пени, произведенный Истцом судом апелляционной инстанции проверен, арифметически и методологически он выполнен верно, сумма неустойки соразмерна нарушенным обязательствам, она не подлежит уменьшению в порядке ст. 333 ГК РФ.

Таким образом, к взысканию с Ответчика подлежит сумма неустойки в размере 58801,60 руб.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Ссылка ответчика на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела опровергается материалами дела.

В силу ч. 2 ст. 268 АПК РФ у судебной коллегии апелляционного суда отсутствовали правовые основания для приобщения новых доказательств, на которые ответчик ссылается в апелляционной жалобе в связи с тем, что ответчик не обосновал невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него. Неявка в судебное заседание в связи с неполучением почтовой корреспонденции, не является уважительной причиной для сбора доказательств при рассмотрении дела в апелляционном суде.

Судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы в апелляционной жалобе являются необоснованными, так же материалы дела не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2013 г. по делу N А40-139037/12 оставить без изменения, апелляционную жалобу Некоммерческой организации "Российская ассоциация экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности"- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течении двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Ф. Сабирова

Судьи

И.А. Титова О.Б. Чепик