Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2013 г. N 09АП-35401/13

г. Москва

06 ноября 2013 г.

Дело N А40-46170/13

Резолютивная часть постановления объявлена "06" ноября 2013 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "06" ноября 2013 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей Б.В. Стешана, Б.С. Веклича

при ведении протокола судебного заседания И.Г. Мазневым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "ВИТА-Сервис", ЗАО "РадиоТел"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2013 года

по делу N А40-46170/13, принятое судьей О.А. Акименко

по иску ЗАО "РадиоТел"

к ООО "ВИТА-Сервис"

о взыскании штрафа в размере 6 960 296 руб. 89 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: Минков Е.П. - дов. от 13.02.2013

от ответчика: Камышевская Н.В. - дов. от 20.11.2012

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "РадиоТел" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "ВИТА-Сервис" о взыскании штрафа за нарушение обязательств по соблюдению сроков выполнения работ в размере 2 676 676,89 руб. и не предоставления отчетов по Договору подряда N Р-03.10/35 (с Дополнительными соглашениями от 04.05.2010 г. N1, от 12.06.2010 г. N2) в размере 4 283 620,00 руб., а общая сумма составляет 6 960 296,89 руб. и суммы судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 57 801,48 руб.

Решением суда от 07.08.2013 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ООО "ВИТА-Сервис" в пользу ЗАО "РадиоТел" неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 500 000 руб., госпошлину в размере 22 228 руб. 35 коп. В остальной части иска отказано.

ООО "ВИТА-Сервис" и ЗАО "РадиоТел" обратились с апелляционными жалобами на данное решение.

Рассмотрение апелляционных жалоб было назначено на 06.11.2013.

06 ноября 2013 года в судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

По условиям Мирового соглашения стороны договорились о том, что ответчик обязуется перечислить до 21 февраля 2014 г. на расчетный счет истца сумму в размере 1 500 000, установлен график погашения задолженности, истец отказывается от своих материально-правовых требований к ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска.

Учитывая, что данное Мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить Мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст. 110, 138, 139, 140, 141, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить Мировое соглашение, по условиям которого:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 139, 140, 141, 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для целей устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления.

2. С момента утверждения судом настоящего Мирового соглашения Ответчик обязуется:

2.1. Перечислить до 21 февраля 2014 г. на расчетный счет Истца сумму в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей:

-13.11.2013 г.-500 000 рублей

-04.12.2013 г.-250 000 рублей

-25.12.2013 г.-250 000 рублей

-29.01.2014 г.-250 000 рублей

-19.02.2014 г.-250 000 рублей

3. По настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от своих материально-правовых требований к Ответчику, составляющих предмет вышеуказанного иска, а именно:

взыскание штрафа за нарушение обязательств по соблюдению сроков выполнения работ в размере 2 676 676, 89 руб. и не предоставления отчетов по Договору подряда N Р-03.10/35 (с Дополнительными соглашениями от 04.05.2010 г. N1, от 12.06.2010 г. N2) в размере 4 283 620,00 руб., а общая сумма составляет 6 960 296,89 руб. и сумму судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 57 801,48 руб.;

4. Стороны также пришли к соглашению об отказе от взаимных претензий по другим договорам подряда, заключенными между Сторонами и находящихся в производстве Арбитражного суда города Москвы, а также обязуются подписать отдельные мировые соглашения и не позднее 06.11.2013 г. представить их в Арбитражный суд для последующего утверждения:

4.1. Договор подряда от 10.03.2011 г. N Р-03.11/41 с Дополнительными соглашениями Дело N А40-94446/13.

4.2. Договор подряда от 17.03.2011 г. N Р-03.11/46 Дело N А40-103980/13.

5. Условия, указанные в п.п. 2; 2,1; 3; 4; 4.1, 4.2 настоящего Мирового соглашения, являются обязательным для Сторон.

4. Обязательства Ответчика, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, считаются выполненными с момента исполнения его в полном объеме.

5. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

6. Соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым Арбитражным апелляционным судом.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 августа 2013 года по делу N А40-46170/13 отменить.

Производство по делу N А40-46170/13 прекратить.

Возвратить ЗАО "РадиоТел" из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 28 900 руб. 74 коп.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.И. Тетюк

Судьи

Б.В. Стешан Б.С. Веклич