Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2013 г. N 13АП-21511/13

г. Санкт-Петербург

27 ноября 2013 г.

Дело N А56-44408/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 ноября 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Несмияна С.И.,

судей Слобожаниной В.Б., Черемошкиной В.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Тутаевым В.В.,

при участии:

от истца: Умрихин Е.А., доверенность от 25.11.2013;

от ответчика: Смирнов А.В., доверенность от 16.11.2012;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21511/2013) общества с ограниченной ответственностью "НеваСтройИнвест" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2013 по делу N А56-44408/2013 (судья Калинина Л.М.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью "НеваСтройИнвест"

к открытому акционерному обществу "Ленэнерго"

о взыскании 7 141 536 рублей 86 копеек

установил:

общество с ограниченной ответственностью "НеваСтройИнвест" (далее - ООО "НеваСтройИнвест") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с открытого акционерного общества "Ленэнерго" (далее - ОАО "Ленэнерго") 1 620 426 рублей 71 копейки неустойки за период с 20.04.2013 по 25.07.2013 и 5 521 110 рублей 15 копеек убытков по договору от 04.06.2008 N ОД-2483-07/5200-Э-07 о технологическом присоединении к электрическим сетям.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2013 присуждено к взысканию с ОАО "Ленэнерго" в пользу ООО "НеваСтройИнвест" 1 620 426 рублей 71 копейка неустойки и 29 204 рублей 27 копеек расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска суд отказал.

В апелляционной жалобе ООО "НеваСтройИнвест" оспаривает решение от 13.09.2013 в части отказа во взыскании 5 521 110 рублей 15 копеек убытков.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2013 в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, между ОАО "Ленэнерго" (сетевая организация) и ООО "НеваСтройИнвест" (заявитель) заключен договор 04.06.2008 N ОД-2483-07/5200-Э-07, в соответствии с которым сетевая организация осуществляет технологическое присоединение к электрической сети для электроснабжения административного здания, расположенного по адресу: Корпусная ул., дом 9, литера А, а заявитель оплачивает услугу в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии с пунктом 3.2.2 договора, в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2012, сетевая организация обязуется выполнить технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям в не позднее 30.12.2012.

Решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.05.2013 по делу N А56-11179/2013, оставленным без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2013 установлен факт просрочки исполнения договора.

В силу пункта 5.1 договора предусмотрена ответственность сетевой организации за нарушение сроков исполнения обязательств в виде неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, уплаченной ООО "НеваСтройИнвест" ОАО "Ленэнерго", за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости услуги по Договору. Согласно расчету заявителя неустойка за период с 20.04.2013 по 25.07.2013 составляет 1 620 426 рублей 71 копейка.

Требование о возмещении убытков мотивировано доводом о последствиях неисполнения ОАО "Ленэнерго" обязательств по договору 04.06.2008 N ОД-2483-07/5200-Э-07, в виде препятствия получению ООО "НеваСтройИнвест", как застройщику акта на ввод строительного объекта в эксплуатацию, повлекшего причинение убытков в виде оплаты стоимости услуг водо-, тепло-, энергоснабжения объекта, отнесение которых на участников долевого строительства до передачи объекта строительства не возможно. Представлен расчет убытков за период с 01.01.2013 по 25.07.2013 на сумму 5 521 110 рублей 15 копеек.

Суд первой инстанции установил, что уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по причине отсутствия документа, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения по электроснабжению датировано 15.04.2013 года, когда как истцом начислены убытки за предшествующий период (с 01.01.2013 по 25.07.2013).

Отнесение на ОАО "Ленэнерго" расходов по оплате услуг, оказываемых ООО "НеваСтройИнвест" иными ресурсоснабжающими организациями, до получения застройщиком соответствующих справки и разрешения уполномоченных органов о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения, не правомерно, поскольку отсутствует непосредственная причинно-следственная связь между произведенными расходами на содержание объекта и бездействием сетевой организации.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2013 по делу N А56-44408/2013 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

С.И. Несмиян

Судьи

В.Б. Слобожанина В.В. Черемошкина