Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2013 г. N 09АП-37851/13

г. Москва

20 декабря 2013 г.

Дело N А40-111799/13

Резолютивная часть постановления объявлена "19" декабря 2013 г.

Постановление изготовлено в полном объеме "20" декабря 2013 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей Б.В. Стешана, Б.С. Веклича

при ведении протокола судебного заседания И.Г. Мазневым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ДСК Строй-сити"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2013 года

по делу N А40-111799/13, принятое судьей Е.В. Михайловой (шифр судьи 133 1019)

по иску Префектуры Южного административного округа

к ООО "ДСК Строй-сити"

о расторжении контракта, взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца: Хабарова Т.В. - дов. от 12.11.2013

от ответчика: Аскарова Т.О. - дов. от 01.10.2013

УСТАНОВИЛ:

Префектура Южного административного округа города Москвы обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ДСК Строй-сити" о расторжении Контракта от 25.02.2013 г. N 04-06-45/13, взыскании неустойки в размере 192 315 рублей 02 копейки.

Решением суда от 08.10.2013 исковые требования удовлетворены частично.

Расторгнут Контракт от 25.02.2013 г. N 04-06-45/13, заключенный между Префектурой Южного административного округа города Москвы и ООО "ДСК Строй-сити".

Взыскана с Общества с ограниченной ответственностью "ДСК Строй-сити" в пользу Префектуры Южного административного округа города Москвы неустойка в размере 98 080 рублей 65 копеек.

В остальной части требования о взыскании неустойки отказано.

Взыскана с Общества с ограниченной ответственностью "ДСК Строй-сити" в доход федерального бюджета госпошлина в размере 7 923 рублей 23 копейки.

ООО "ДСК Строй-сити" обратилось с апелляционной жалобой на данное решение.

19 декабря 2013 года в судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В Мировом соглашения стороны договорились датой исполнения Ответчиком своих обязательств по Контракту считать дату согласования проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка" между ул. Лобанова, д.9, ул. Трофимова, д.8 и просп. Андропова в Москомархитектуре, т.е. 20.09.2013 г. (с просрочкой на 143 дня); Истец принимает выполненные Ответчиком работы по Контракту и оплачивает Ответчику выполненные работы в размере 549 379 рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 83 803 рубля 72 копейки, с учетом удержания из цены Контракта неустойки в размере 91 670 рублей 16 копеек от общей Цены контракта; Истец отказывается от исковых требований о расторжении Контракта N 04-06-45/13 от 25.02.2013 на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка") между ул. Лобанова, д.9, ул. Трофимова, д.8 и просп. Андропова, и о взыскании неустойки в размере 30 % от стоимости работ, предусмотренных контрактом, которая составляет 192 315 рублей 02 копейки; сумма, указанная в пункте 3 настоящего Мирового соглашения, будет выплачена Истцом Ответчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом города Москвы. Также сторонами решен вопрос о распределении расходов по госпошлине.

Учитывая, что данное Мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить Мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст. 110, 138, 139, 140, 141, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить Мировое соглашение, по условиям которого:

1. Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения спора, возникшего в связи с нарушением Ответчиком существенных условий государственного контракта N 04-06-45/13 от 25.02.2013 по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка" между ул. Лобанова, д. 9, ул. Трофимова, д. 8 и просп. Андропова (далее - "Контракт"), а именно срока исполнения своих обязательств.

Предметом Контракта является обязательство Подрядчика выполнить по Техническому заданию Заказчика (приложение 1) работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка" " между ул. Лобанова, д. 9, ул. Трофимова, д. 8 и просп. Андропова в объеме и сроки, установленные в Сметной документации (приложение 2) и Календарном плане (приложение 3), и обязательство Заказчика принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В соответствии с условиями Контракта (п.п. 3.1-3.2) срок исполнения Подрядчиком своих обязательств с момента подписания Контракта по 30 апреля 2013 года.

В соответствии с п. 2.4. Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. Путем перечисления Цены Контракта, с учетом неустойки (пени, штрафа), на основании надлежащего оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Цена Контракта в соответствии с пунктом 2.1. составляет 641 050 (шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС - 18%, 97787 (девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 30 копеек.

В соответствии с п. 7.3. Контракта установлена мера ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

2. Стороны договорились о том, что датой исполнения Ответчиком своих обязательств по Контракту считать дату согласования проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка" между ул. Лобанова, д.9, ул. Трофимова, д.8 и просп. Андропова в Москомархитектуре, т.е. 20.09.2013 г. (с просрочкой на 143 дня).

3. Истец принимает выполненные Ответчиком работы по Контракту и оплачивает Ответчику выполненные работы в размере 549 379 (пятьсот сорок девять тысяч триста семьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 83 803 (восемьдесят три тысячи восемьсот три) рубля 72 копейки, с учетом удержания из цены Контракта неустойки в размере 91 670 (девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей 16 копеек от общей Цены контракта.

4. Истец отказывается от исковых требований о расторжении Контракта N 04-06-45/13 от 25.02.2013 на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по устройству "Народного парка") между ул. Лобанова, д.9, ул. Трофимова, д.8 и просп. Андропова, и о взыскании неустойки в размере 30 % от стоимости работ, предусмотренных контрактом, которая составляет 192 315 (сто девяносто две тысячи триста пятнадцать) рублей 02 копейки.

5. Сумма, указанная в пункте 3 настоящего Мирового соглашения, будет выплачена Истцом Ответчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом города Москвы.

6. Расходы, понесенные каждой стороной в связи с рассмотрением судебного дела, не подлежат возмещению.

7. Стороны заявляют и гарантируют друг другу и суду, что заключение настоящего Мирового соглашения не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы.

Настоящее Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом города Москвы.

На основании статей 139, 140 и 141 АПК РФ просим суд утвердить настоящее Мировое соглашение, отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.10.2013 г. и прекратить производство по делу N А40-111799/13 по пункту 2 статьи 150 АПК РФ.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 АПК РФ нам известны и понятны.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2013 года по делу N А40-111799/13 отменить.

Производство по делу N А40-111799/13 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

В.И. Тетюк

Судьи

Б.В. Стешан Б.С. Веклич