Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2013 г. N 11АП-20578/13

г. Самара

30 декабря 2013 г.

Дело N А65-26338/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 декабря 2013 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Александрова А.И.,

Судей Селиверстовой Н.А., Серовой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бабушкиной Е.С.,

с участием:

Лица, участвующие в деле не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале N 7 апелляционную жалобу Поповой О.Л., Республика Татарстан, г. Казань на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2013 г. об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по делу N А65-26338/2012 (судья Панюхина Н.В.) о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "БАСКО", Республика Татарстан, г. Казань,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 октября 2013 г. принято к производству заявление открытого акционерного общества "Таттеплосбыт" (далее по тексту - ОАО "Таттеплосбыт", заявитель) о признании закрытого акционерного общества "БАСКО", (ОГРН 1021603475739, ИНН 1659019968), г. Казань, (далее по тексту - ЗАО "БАСКО", должник).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 февраля 2013 г. в отношении ЗАО "БАСКО" введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Зиганшин С.А.

Указанным определением к банкротству должника применены правила параграфа 7 главы 9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) о банкротстве застройщиков.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.06.2013 в отношении должника введено внешнее управление (резолютивная часть объявлена 13.06.2013), вопрос об утверждении внешнего управляющего должника назначен для рассмотрения в отдельном судебном заседании.

Обязанности внешнего управляющего должника возложены на временного управляющего должника Зиганшина С.А. (резолютивная часть определения объявлена 27.06.2013).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.09.2013 внешним управляющим должника утвержден Сабитов А.Р.

В процедуре наблюдения Попова О.Л. предъявила требование о включении в реестр требований кредиторов 709 077 руб. 91 коп. неустойки и 17 692 руб. 54 коп. убытков.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2013 г. в удовлетворении требований Поповой О.Л. о включении в реестр требований кредиторов отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, Попова О.Л. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

От ЗАО "БАСКО" поступил отзыв, в котором возражает против удовлетворения апелляционной жалобы. Просит рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствии представителя.

От Поповой О.Л. поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в ее отсутствие.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили, надлежащим образом извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

При повторном рассмотрении, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2013 г. об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по делу N А65-26338/2012 исходя из нижеследующего.

Из материалов дела следует, что между должником и ООО "Трейдком" заключен договор участия в долевом строительстве N 222-ТД от 28.09.2009.

Предметом данного договора является обязательство должника по строительству и передаче двухкомнатной квартиры строительный номер 83 общей площадью 68,3 кв.м., расположенной на 6 этаже многоквартирного 9-19 этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Казань, Ново-Савинский район, ул. Чистопольская. Данный договор прошел государственную регистрацию.

Стоимость жилого помещения определена сторонами в размере 1 878 250 рублей (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора должник обязался построить дом и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию не позднее 30.12.2009 и передать ООО "Трейдком" квартиру по акту приема-передачи не позднее 28.02.2010.

Дополнительным соглашением от 29.03.2010 N 2 к договору долевого участия в строительстве N 222-ТД от 28.09.2009 изменен пункт 4.1.1 договора, в соответствии с которыми должник обязался построить дом и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию не позднее 30.08.2010 и передать ООО "Трейдком" квартиру по акту приема-передачи не позднее 31.10.2010.

В последующем по договору уступки права требования от 26.09.2011 ООО "Трейдком" право требования с должника квартиры уступлено Поповой О.Л. Договор уступки права требования прошел государственную регистрацию.

Цена уступленного права требования составила 2 527 100 руб. (пункт 2 договора).

В договоре уступки права требования также определен порядок и условия оплаты кредитором уступленного ему права требования. Данное права требования оплачивается кредитором в размере 1 777 100 руб. за счет собственных средств и 750 000 руб. за счет кредитных средств, предоставленных открытым акционерным обществом "ИнтехБанк".

Стоимость права требования оплачивается Поповой О.Л. в следующем порядке: 50 000 рублей - за счет собственных средств до подписания договора уступки; 1 727 100 рублей - за счет собственных средств не позднее восьми рабочих дней с даты подписания договора; 750 000 рублей - не позднее восьми рабочих дней с даты подписания кредитного договора, но не ранее предоставления кредитором копии расписки от Росреестра в получении документов на государственную регистрацию за счет кредитных средств в безналичном порядке путем перечисления суммы кредита на счет кредитора в банке. Зачисленные на счет кредитора в банке денежные средства по распоряжению кредитора в течение одного банковского дня должны быть перечислены в счет оплаты по договору на счет третьего лица в банке.

При этом кредит предоставлен кредитору на сумму 750 000 рублей на срок 156 месяцев по процентной ставке - 14 % годовых (со следующего дня после дня предоставления кредита по последнее число месяца, в котором осуществлена регистрация права собственности и ипотеки на приобретаемое жилое помещение) и 12 % годовых (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена регистрация права собственности и ипотеки на приобретаемое жилое помещение по дату фактического возврата кредита) (пункт 1.1 кредитного договора от 26.09.2011 N 1648).

Указанные процентные ставки снижаются соответственно на 13 % годовых и 11 % годовых в случае заключения кредитором договора личного страхования (пункт 1.1.1 кредитного договора).

Платежными поручениями от 03.10.2011 N 11621902 на сумму 1 727 100 руб., от 03.10.2011 N 11623778 на сумму 750 000 руб. и от 09.09.2011 N 10957290 на сумму 50 000 руб. кредитором перечислены на счет третьего лица денежные средства в счет оплаты уступленного права требования.

Доводы апелляционной жалобы о том, что с момента перечисления денежных средств по договору уступки прав требования (03 октября 2011 г.) до момента введения в отношении должника процедуры наблюдения (04 февраля 2013 г.) Попова О.Л. обладает правом требования неустойки с должника, отклоняются судебной коллегией в силу следующего.

Дополнительным соглашением от 17.01.2012 N 3 к договору долевого участия в строительстве N 222-ТД от 28.09.2009 изменен пункт 4.1.1 договора, в соответствии с которыми должник обязался построить дом и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию не позднее 31.08.2012 и передать кредитору квартиру по акту приема-передачи не позднее 31.10.2012.

Также дополнительным соглашением от 27.08.2012 N 4 к договору долевого участия в строительстве N 222-ТД от 28.09.2009 изменен пункт 4.1.1 договора, в соответствии с которыми должник обязался построить дом и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию не позднее 30.12.2012 и передать кредитору квартиру по акту приема-передачи не позднее 28.02.2013.

В силу ч. 2 ст. 1 ГК РФ предусмотрено, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Принцип свободы договора раскрыт в ст. 421 ГК РФ. Согласно части 1 приведенной статьи граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена указанным кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ч. 4 ст. 421 ГК РФ).

Договор может быть изменен стороны на основании соглашения либо в других случаях предусмотренных законом (ст.ст. 450 и 451 ГК РФ).

При этом в соответствии со ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Соответственно, в случае уступки правопреемнику прав требований в полном объеме, все действия, совершенные цедентом до заключения договора уступки права требования являются в последующем обязательными для правопреемника.

В данном случае, как верно отметил суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте, как и ООО "Трейдком", так и Поповой О.Л. неоднократно заключались с должником соглашения о внесении изменений в договор участия в долевом строительстве от 28.09.2009 N 222-ТД в части сроков исполнения должником обязательства по постройке дома и получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию и передаче квартиры участнику долевого строительства.

Согласно последнему соглашению об изменении данного условия договора должник обязался построить дом и получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию не позднее 30.12.2012 и передать кредитору квартиру по акту приема-передачи не позднее 28.02.2013. Между тем кредитор начисляет неустойку за период с 03.10.2011 по 04.02.2013, то есть тогда, как просрочка со стороны должника в части исполнения обязанности по передаче квартиры кредитору не имела место, поскольку данную обязанность должник обязан был исполнить не позднее 28.02.2013.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Судебная коллегия, с учетом вышеизложенного, находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что ненадлежащее исполнение должником обязательства в части исполнения обязанности по своевременной передаче квартиры кредитору за заявленный кредитором период отсутствует и следовательно, требование о включении в реестр требований кредиторов неустойки заявлено кредитором необоснованно.

Также Попова О.Л. в своем заявлении просила включить в реестр требований кредиторов должника 17 692 руб. 54 коп. убытков, причиненных по мнению заявителя, тем, что в результате нарушения должником обязательства по своевременной передаче квартиры он был вынужден уплачивать кредит по повышенной ставке (не по ставке 11 процентов годовых, а по ставке 13 процентов годовых). В этой связи Попова О.Л. просит возместить ему разницу между фактической уплаченной суммы кредита и суммы, которую он бы уплатил, если бы квартира была передана ему в срок. Расчет суммы убытков провиден кредитором за тот же период, что и при расчете суммы неустойки.

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что указанное требование Поповой О.Л. является необоснованным, поскольку по условиям кредитного договора (пункты 1.1 и 1.1.1) процентная ставка по кредиту снижается на два процента годовых в случае, если осуществлена регистрация права собственности и ипотеки на приобретаемое жилое помещение.

Согласно п. 4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" участник долевого строительства или его наследники вправе обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права собственности на объект долевого строительства, построенный (созданный) за счет денежных средств такого участника долевого строительства в соответствии с договором, после подписания застройщиком и участником долевого строительства или его наследниками передаточного акта либо иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Основанием для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (пункт 2 той же статьи).

Между тем кредитор исчисляет сумму, которую, как он считает, должен был уплачивать банку по кредитному договору по сниженной ставке за тот же период, что и заявленную сумму неустойки (с октября 2011 года по февраль 2013 года), то есть тогда, когда просрочка со стороны должника в части передачи квартиры кредитору отсутствовала.

По смыслу ст. 393 ГК РФ кредитор должен доказать не только факт причинения ему убытков, но и ненадлежащее исполнение должником обязательства, а также наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) должника и возникшими убытками.

Однако данные обстоятельства кредитором не доказаны, соответственно, основания для применения к должнику этой ответственности не имеются.

Иные доводы апелляционной жалобы всесторонне изучены судебной коллегией и не нашли своего подтверждения в материалах дела и в представленных доказательствах.

Таким образом, в нарушение ст. 65 АПК РФ, заявитель апелляционной жалобы не доказал обстоятельства, на которые он ссылался как на основание своих требований и возражений.

Так как доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к безусловной отмене судебного акта по статье 270 АПК РФ, не установлено, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2013 г. об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по делу N А65-26338/2012 является законным и обоснованным. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.ст. 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Оставить без изменения определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 октября 2013 г. об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по делу N А65-26338/2012, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок.

Председательствующий

А.И. Александров

Судьи

Н.А. Селиверстова
Е.А. Серова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Номер дела в первой инстанции: А65-26338/2012

Должник: ЗАО "БАСКО",г.Казань

Кредитор: Алмазов В. И., Габдрахманов И. Т., Евдокимова Е. С., Камальтдинова Минзада Минадиевна, Камальтдинова Минзада Минадиевна, Комсомольский район, с. Урмаево, Котельникова Р. Ш., Минникаева Г. Г., Миронова Р. В., Мирошниченко В. Г., ОАО "Таттеплосбыт", г. Казань, Сидоров А. Ф., Сидоров В. А, Сидорова Л. Ф.

Третье лицо: .ООО "Ситилюкс", Акмаева М. К., Аксинин Алексей Владимирович, Аксинина Людмила Анатольевна, Андреева Людмила Васильевна, Арифуллина Линара Алимджановна, Ахметова Г. Г., Ахметшина Г. Х., Багаутдинова Диана Владимировна, Бойко П. В., Вагизова А. Р., Валиева Алсу Нагимовна, Васильев Андрей Борисович, Внешний управляющий ЗАО "БАСКО" Сабитов А. Р., Гайнутдинов Артур Эльвирович, Гайфутдинов Н. М, Гарифуллин Р. З, Григорович Алла Дмитриевна, Даулетшин Сирин Разилевич, Даутова Гульнара Якубовна, Даутова Миннигуль, Ерышканова И. М., Заляева Талия Ахатовна, Зарипов А. Р, Заруба Оксана Валентиновна, Зиганшин С. А., Зиганшин Самат Амирович, Зиганшина Олеся Леонидовна, Зиннатуллина Альбина Шарифулловна, Зубахин Д. Е., Иванкина Е. Л., Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому району г. Казани, Исполнительный комитет г. Казани, к/у Гарифуллина Р. Ш, Калугин Виктор Гурьевич, Камалетдинов Руслан Рустамович, Камалова Л. М., Козлова Анжелика Анатольевна, Колик Николай Борисович, Лаврентьева Екатерина Александровна, Лисуха О. А., Лобов Олег Викторович, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N18 по Республике Татарстан, г. Казань, Мокшанина Н. Ф, Московский районный отдел судебных приставов, Мусин А. А., Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных управляющих "Авангард", Низамиева Г. А., Никифорова А. А., Ново-Савиновский районный суд, НП "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", НП "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих", НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих", Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, ООО "Альфар", ООО "Бета", ООО "Витек-Пласт", ООО "Завод железобетонных изделий N2", ООО "ИР+", ООО "Казанская недвижимость", ООО "ПроектСнаб", ООО "РАЗНА", ООО "Рекламно-строительное агентство "МЭР", ООО "СК "Сфера-трейдинг", ООО "Сталкер-компани", ООО "СТК", ООО "Теплый домик", ООО "Фортуна", ООО "Центр строительных технологий-Казань", ООО "Эльма", ООО "Ютрэйд", Полозенко Артем Анатольевич, Представитель заявителя Миргалиев А. Д., Представитель кредитора Дмитриева А. А. (Кислицына Айгуль Энверовна), Сабирзянов А. С., Сабиров Д. Р., Струков С. В, Сушков О. И., Сушкова Татьяна Анатольевна, т/л Агзамова В. Г., т/л Артамонов А. Е., т/л Борисов Николай Андреевич, т/л Борисова Елена Валерьевна, т/л Габдрахманова Е. Я., т/л Григорович Л. Д., т/л ЗАО "Промстройконтракт-Восток", т/л Исмагилова Е. Ю., т/л Кондратьева И. А., т/л Коровникова А. Г., т/л Леонтьева О. А., т/л Мавров Р. Г., т/л Миронов П. И., т/л Мокшанов А. П, т/л Муратова Мадина Талгатовна, т/л Муханова Е. В., т/л Насипова Г. А., т/л Новикова О. Б., т/л ОАО "ИнтехБанк", т/л ООО "Базис-Металл", т/л ООО "БАСКО-Строй", т/л ООО "Витек-Пласт", т/л ООО "ВТС-Монтаж", т/л ООО "Декарт инжиниринг", т/л ООО "Декарт Плюс", т/л ООО "ЖБИ - СТРОЙ", т/л ООО "ИР, т/л ООО "Строительные Инвестиции", т/л ООО "УЦК Групп", т/л ООО "Центр Строительных технологий-Казань", т/л Самарин Д. Л., т/л Саттарова Р. С, т/л Саяхова А. Н., т/л Скоков В. И, т/л Сушков О. И., т/л Фахрутдинов Т. И., т/л Хусаинова Р. Х, т/л Шакиров Р. И., т/л Шакирова Г. М., ТСЖ "Рахматуллина", Управление жилищной политики Исполнительного комитета г. Казани, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, Ураев Н. Н., Файзуллина Зульфия Дамировна, Федянин Юрий Михайлович, Хабибуллин Н. Р., Хазиева Надежда Михайловна, Халиулин М. Ш., Хуснутдинова Гульназ Музагитовна, Чухонцева Е. В., Шарапов Рамис Рахимзянович, Шарапова Раиля Рахимзяновна, Сабитов Алмаз Рашитович, Абдрахманов Камиль Миндрахманович, г. Казань, Аввакумова Светлана Александровна, г. Тетюши, Акмаева Маися Кяримовна, г. Казань, Акопян Вагаршак Арутикович, г. Казань, Алиева Лилия Маратовна, г. Набережные Челны,

Ананьева Юлия Анатольевна, г. Казань, Андреева Евгения Римовна, г. Казань, Аракчеева Валерия Андреевна, Зеленодольский район, д. Ивановское, Аракчеева Елена Равилевна, Зеленодольский район, д. Ивановское, Арсланова Алсу Тагировна, г. Набережные Челны, Асабин Валерий Андреевич, г. Лениногорск, Асхадуллина Гульсиря Хамитовна, г. Зеленодольск, Ахметзянова Аида Рашидовна, г. Казань, Ахметова Гульзиган Гатовна, г. Казань, Ахметшина Гольчира Хайевна, г. Казань, Ахметшина Лилия Фатыховна, г. Нижнекамск, Аюпова Эльмира Маратовна, г. Казань, Бакирова Вера Ивановна, г. Казань, Барановский Александр Давыдович, г. Казань, Баширов Сергей Петрович, г. Казань, Бессонова Наталья Павловна, г. Альметьевск, Бирюшева Дамира Ильдаровна, г. Лаишево, Блохин Евгений Алексеевич, г. Казань, Богомолова Ольга Анатольевна, Вятскополянский район, дер.Нижняя Тойма, Борисова Татьяна Владимировна, г. Казань, Вавилова Татьяна Николаевна, г. Казань, Вагизова Ольга Викторовна, г. Набережные Челны, Валеева Назиля Тимергалиевна, г. Казань, Валеева Назиля Тимергалиевна, г. Набережные Челны, Валиева Чулпан Абдулловна, г. Казань, Валиуллина Гузель Райхановна, г. Арск, Вальшин Ильдар Ринатович, г. Казань, Виссарионова Эльмира Ильгизовна, г. Казань, Волков Денис Алексеевич, г. Казань, Газизов Эдуард Гильдусович, г. Казань, Газизова Наиля Шайхутдиновна, г. Казань, Гайнуллина Венера Шакирзяновна, г. Казань, Гайнуллина Лидия Халиковна, г. Казань, Гайнутдинов Камиль Ибрагимович, Альметьевский район, с. Тихоновка, Гайнутдинова Айсылу Раузитовна, г. Казань, Гайфуллина Сания Киямовна, Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, Гайфуллина Сания Киямовна, п. г.т. Камское Устье, Гайфутдинова Лидия Ивановна, г. Казань, Галеев Андрей Рафаилович, г. Казань, Галиева Валерия Раисовна, г. Радужный,

Галимзянов Илдар Рафаилович, г. Новый Уренгой, Галимуллин Мулламухамет Марулович, г. Казань, Галявиева Ляля Вагизовна, г. Казань, Ганеева Лилия Хадыевна, Ганеев Артур Сергеевич, г. Казань, Гарифуллин Рафис Минеханович, г. Казань, Гарифуллина Гузель Катдусовна, г. Казань, Гатауллин Артур Раисович, г. Набережные Челны, Гельман Ирина Игоревна, г. Казань, Гильманова Г. А. , г. Казань, Гильманова Гульнара Азатовна, г. Казань, Гильмутдинова Макфия Касимовна, г. Казань, Гильфанова Гульнара Маратовна, г. Казань, Гилязова Алсу Яхиевна, г. Казань, Гимадеев Фарид Ильгизович, г. Казань, Гимадеева Рахиля Нургаязовна, г. Казань, Годочкин Сергей Юрьевич, г. Казань, Губейдуллов Раись Мустафинович, г. Казань, Гусев Сергей Вячеславович, г. Казань, Давлетшин Альфред Вакильевич, г. Казань, Даутова Гульнара Якубовна, г. Казань, Дмитриев Алексей Алексеевич, г. Казань, Дьяконова Флера Ибрагимовна, г. Казань, Евдокимова Татьяна Юрьевна, г. Вятские Поляны, Ерышканова Ирина Михайловна, г. Нижнекамск, Зайнетдинов Руслан Мяхсутович, г. Нижнекамск, Закирова Анна Андреевна, г. Москва, Закирова Роза Миннуровна, г. Казань, Закироваа Эльвира Тагирзянова, г. Казань, Заляев Рамиль Рафгатович, г. Альметьевск, Замалтдинов Ильдус Габдурашидович, Черемшанский район, с. Черемшан, ЗАО "Промстройконтракт-Восток", г. Казань, Зарипов Мустафа Салихович, г. Бавлы, Зарипов Рушан Хамитович, г. Набережные Челны, Зарифуллин Марат Гусманович, г. Казань, Зарифуллин Марат Гусманович, г. Норильск, Зарифуллина Наталья Владимировна, г. Норильск, Захаров Виталий Иванович, г. Уфа, Зиганшин Данис Дамирович, г. Казань, Зиннатуллин Даниль Шамилович, Высокогорский район, ст.Куркачи, Зиннатуллина Альбина Шарифулловна, Высокогорский район, ст. Куркачи, Знатнова Татьяна Анатольевна, г. Казань, Золотухина Надежда Алексеевна, г. Казань, Зубахин Дмитрий Евгеньевич, Зубахина Оксана Станиславовна, г. Казань, Ибрагимов Раис Завихуллович, г. Лянтор, Ибрагимова Светлана Викторовна, г. Нурлат, Иванова Татьяна Ивановна, г. Казань, Идиятуллина Силюза Ягсуповна, г. Азнакаево, Исламова Ильсояр Каюмовна, г. Казань, Исмагилова Ризидя Шайхутдиновна, г. Казань, Кабакова Марина Юрьевна, г. Казань, Калистратова Вера Евгеньевна, г. Нижнекамск, Камалетдинов Асия Закизяновна, г. Нижнекамск, Камалов Рустем Ниязович, г. Альметьевск, Камалова Ландыш Мунавировна, г. Альметьевск, Капитонов Владимир Иванович, г. Новочебоксарск, Карагузина Надежда Сергеевна, г. Казань, Катков Андрей Александрович, г. Казань, Киселев Алексей Викторович, г. Казань, Колесникова Лилия Витальевна, г. Казань, Космынцева Марина Александровна, г. Казань, Котельникова Ирина Геннадьевна, г. Нижнекамск, Кряжева Лариса Юрьевна, г. Казань, Курбангалиева Ляля Мидехатовна, г. Казань, Лаврентьева Лилия Фоатовна, г. Казань, Латфуллин Тахир Абдуллович, г. Муравленко, Лукманов Ильдар Сагитович, г. Нурлат, Лычкина Юлия Владимировна, г. Казань, Макаров Александр Михайлович, г. Казань, Макарова Татьяна Петровна, г. Казань, Марданшина Аида Хайдаровна, г. Казань, Медведев Александр Николаевич, г. Казань, Медведева Марина Алексеевна, г. Казань, Мезрина Резеда Рушановна, г. Казань, Меркулов Андрей Викторович, г. Казань, Миначева Ландыш Рафиковна, Аксубаевский район, пгт Аксубаево, Миннеханова Эльвира Ильдаровна, г. Казань, Минниахметова Ольга Джаудатовна, г. Москва, Миннигалимов Рустам Нурмухаметович, г. Казань, Миннигалимова Регина Рустамовна, г. Казань, Мирошниченко Виктор Григорьевич, г. Альметьевск, Мисалдинов Рамиль Камилевич, г. Казань, Мисалдинова Гульнара Нагимовна, г. Казань, Морозов Александр Филипович, г. Казань, Морозова Татьяна Владимировна, г. Казань, Мубаракшин Наиль Зиганшинович, г. Казань, МУП "Водоканал", г. Казань, Муртазина Светлана Николаевна, г. Казань, Мусин Артур Альбертович, г. Чистополь,

Мухтарова Зухря Гумеровна, г. Казань, п. Нагорный, Мякишев Николай Николаевич, г. Казань, Мякишева Зинаида Александровна, г. Казань, Надеева Галина Анатольевна, г. Казань, Назаров Марс Казбекович, г. Казань, Назарова Эльвира Рафиковна, г. Казань, Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих Авангард", г. Казань, Нигматзанова Татьяна Владимировна, г. Казань, Низамов Марсель Гаязович, г. Казань, Никанорова Татьяна Александровна, г. Казань, Никитина Анастасия Анатольевна,г.Казань, Никифоров Александр Александрович, г. Казань, Ново-Савиновский районный суд города Казани РТ, Нотфуллин Роберт Нуруллович, г. Казань, Нугуманова Талия Асфандияровна, г. Набережные Челны, Нургалеева Диана Ринатовна, г. Казань, Нурмиева Рузалия Арслангалиевна, г. Казань, Нурмухаметов Алмаз Ибрагимович, г. Казань, Нуруллина Асия Азатовна, г. Казань, Нурхаметова Ркия Новметовна, п. Аксубаево, ООО "Ваш Консультант", г. Казань, ООО "Сейба", г. Казань, ООО "СТК", г. Казань, ООО "Трейдком", г. Казань, ООО Производственно-строительная фирма "Строительный центр", г. Казань, Павлов Максим Анатольевич, г. Казань, Парамонов Ярослав Петрович, г. Казань, Пивоварцева Зимфира Ханифовна, г. Лениногорск, Подряднов Олег Владиславович, г. Казань, Подъячев Сергей Николаевич, г. Казань, Поленок Земфира Разифовна, г. Бугульма, Полозенко Анастасия Сергеевна, г. Казань, Попов Андрей Владимирович, г. Казань, Попова О. Л., Попова Ольга Леонидовна, Попова Ольга Леонидовна, г. Казань, Почечуев Федор Анатольевич, Зеленодольский район, п. Васильево, Рахматуллин Ильгиз Гибазуллович, г. Сургут, Рахматуллина Айнурия Гайсиновна, г. Казань, Региональная общественная организация "Общество потребителей Республики Татарстан", г. Казань, Региональная общественная организация "Центр защиты прав потребителей РТ "Апелляция", г. Нижнекамск, Редькина Юлия Даминовна, г. Казань, Республиканскок государственное унитарное предприятие г. Казань, Романов Дмитрий Алексеевич, г. Казань, Рычко Олег Константинович, г. Елабуга, Сабанова Ольга Петровна, г. Бугульма, Сабирзянов Айдар Салихзянович, г. Казань, Сабирзянов Рэнальд Рашитович, г. Казань, Савина Елена Глебовна, г. Казань, Сагидуллин Винир Каримович, г. Набережные Челны, Садреева Наталья Равильевна, г. Казань, Сайфуллина Алсу Наилевна, г. Казань, Сайфутдинов Шамил Мухаметкамилович,г. Казань, Салахиев Марат Фидаилович, г. Казань, Салахова Светлана Ильдаровна, г. Казань, Салимзянова Рузиля Мунавировна, г. Казань, Салыкова Гульназ Вазиховна, Кукморский район, с. Туембаш, Санин Дмитрий Евгеньевич, г. Казань, Саримова Чулпан Гапдулловна, г. Набережные Челны, Саттаров Ильдар Рахимович, Балтасинский район, д. Сардыган, Сафин Ильнур Галимарсович, г. Казань, Сафиуллина Жанна Габдулфаязовна, пос. Параньга, Семенова Нафиса Саубановна, г. Заинск,

Сергеева Ольга Николаевна, г. Казань, Сикорский Виктор Бронеславович, г. Казань, Сиразиев Руслан Фаязович, г. Казань, Смирнова Надежда Васильевна, г. Барнаул, Соколикова Мария Анатольевна, г. Казань, Соколов Денис Александрович, г. Казань, Соколова Ольга Владимировна, г. Казань, Соломахина Вера Васильевна, г. Бузулук, Сорокина Надежда Анатольевна, г. Казань, Сулейманова Елена Вячеславовна, г. Йошкар-Ола, Сурмашева Роза Зуфаровна, г. Набережные Челны, Танцева Анна Геннадьевна, г. Бугульма, Тен Виктор Абрамович, г. Казань, Тимофеева Рамзия Фатхелбаяновна, г. Казань, Трофимова Лидия Васильевна, г. Казань, ТСЖ "Рахматуллина", г. Казань, Тухватуллина Наталья Александровна, г. Казань, Тухфатуллина Флюра Минизагитовна, г. Альметьевск, Удот Надежда Ивановна, г. Казань, Умерова Гульнара Рамзисовна, г. Казань, Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан, г. Казань, Уразаев Ильдар Гумерович,г.Ульяновск, Усманова Галина Борисовна, г. Казань, Фамуллин Рустам Хусаинович, г. Казань, Фасахов Якуб Галимзянович, г. Казань, Фаттахов Ильдар Римович, г. Казань, Фахрутдинова Гузалия Абраровна, г. Нижнекамск, Федеральная налоговая служба России, г. Москва, Федорова Флюра Рашидовна, г. Казань, Филимонова Инга Алексеевна, г. Казань, Хабибуллин Хамит Гарифуллович, Высокогорский район, пос.Бирюлинского з/с, Хайбуллин Радик Минзарифович, г. Казань, Хайрутдинов Данис Динарович, г. Казань, Хайрутдинова Лилия Ивановна. г. Казань, Халилова Дина Кашафовна, Зеленодольский район, с. Айша, Халиуллина Аниса Гарафутдиновна, г. Казань, Хамаева Рамзия Вазировна, г. Набережные Челны, Хамидуллин Артур Ринатович, г. Нижнекамск, Хасанова Розалия Ханифовна, г. Азнакаево, Хворостинин Виктор Анатольевич, г. Казань, Хворостинин Виктор Анатольевич, Порецкий район, с. Порецкое, Хусаинов Ильдар Исламович, г. Казань, Чиркова Наталья Валерьевна, г. Казань, Шакиров Камиль Талипович. г. Лениногорск, Шакирова Рушания Киямовна, г. Казань, Шамгулов Рамиль Расимович, г. Бавлы, Шарафетдинова Раиса Котдусовна, г. Набережные Челны, Шарифуллин Ильнар Равилевич, пос. Кукмор, Шарова Галина Платноновна, г. Набережные Челны, Шафеев Адель Рафаэльевич, Шашокина Инна Владиславовна, г. Казань, Шербашев Игорь Викторович, Высокогорский район, ж/д ст.Высокая Гора, Шоетова Майя Павловна, г. Казань, Юнусова Альфия Миневалеевна, Нижнекамский район, пос.Красный Ключ, Юсупова Гульназ Хамматовна, г. Ноябрьск, Юсупова Резеда Ибрагимовна, г. Казань, Юсупова Юлия Валентиновна, г. Казань, Якупова Галия Габдулловна, г. Казань, Ямалетдинова Лилия Мидхатовна, Верхнеуслонский район, с. Старое Рус. Маматкозино, Яхин Марат Наилевич, г. Лениногорск

Хронология рассмотрения дела:

12.11.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-13436/15

06.08.2015 Определение Арбитражного суда Республики Татарстан N А65-26338/12

19.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-5892/15

25.02.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-352/14

13.02.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-22017/13

30.01.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-22132/13

28.01.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-21765/13

28.01.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-21726/13

27.01.2014 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан N А65-26338/12

30.12.2013 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-20578/13

30.12.2013 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-20589/13