Вход
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2014 г. N 03АП-5730/13
|
г. Красноярск |
|
|
26 февраля 2014 г. |
Дело N А33-6339/2013 |
Резолютивная часть постановления объявлена "25" февраля 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен "26" февраля 2014 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Споткай Л.Е.,
судей: Петровской О.В., Радзиховской В.В.,
при ведении протокола судебного заседания Грищенко Ю.А., при участии:
от краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства": Бернякович О.В., представителя по доверенности N 17 от 11.01.2013; Охотниковой Л.В., представителя по доверенности N 28 от 29.01.2013;
от общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания":
Турусиной С.В., представителя по доверенности от 20.08.2013,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" (ИНН 2460202095, ОГРН 1072468009734)
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от "02" сентября 2013 года по делу N А33-6339/2013, принятое судей Бычковой Л.К.,
установил:
краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" о расторжении государственного контракта N 137-01.4-12 от 10.05.2012, о взыскании 29 676 206 рублей 07 копеек неустойки за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту N 137-01.4-12 от 10.05.2012.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от "02" сентября 2013 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" обратилось с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд.
Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 13.11.2013 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 19.12.2013.
Протокольным определением об отложении судебного заседания, судебное разбирательство отложено на 24.02.2014.
В судебном заседании представители сторон заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.
24.02.2014 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 25.02.2014.
Рассмотрев ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения, Третий арбитражный апелляционный суд считает ходатайство подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Право сторон урегулировать спор путем заключения мирового соглашения предусмотрено пунктом 2 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно положениям статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, по любому делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом.
В силу пункта 1 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.
Стороны представили мировое соглашение следующего содержания:
Стороны решили заключить настоящее мировое соглашение в соответствии со статьёй 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и прекратить разбирательство по делу N А33-6339/2013 в части требования о расторжении государственного контракта N 137-01.4-12 на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение монтируемого оборудования, выполнения комплекса пуско-наладочных работ, выполнение разбивки и закрепление основных осей зданий и сооружений, выполнение схемы отображающей расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка по строительству объекта "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район".
ООО "СМК" обязуется выполнить все строительно-монтажные, пусконаладочные работы (указанные в Приложении N 1 к мировому соглашению), предусмотренные вышеуказанным государственным контрактом по объекту: "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район" в срок до 24.03.2014 года с обеспечением возможности ввода в эксплуатацию и фактического использования объекта не позднее 25.03.2014 года.
ООО "СМК" обязуется выполнить остальные виды работ по объекту: "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район" (благоустройство, устройство спортивной площадки, снос здания старой школы) в срок не позднее 30.07.2014 года.
Стороны договорились снизить размер неустойки, за период, указанный в уточненном исковом заявлении, с 01.05.2013 г. по 30.07.2013 г. до 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ООО "СМК" обязуется произвести перечисление суммы неустойки не позднее 10.03.2014 г.
Стороны договорились, что все сроки, предусмотренные настоящим соглашением, установлены сторонами согласно графику (Приложение N 1 к мировому соглашению).
Стороны договорились расходы по оплате сумму государственной пошлины отнести за счёт ответчика.
Оценив содержание представленного сторонами мирового соглашения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что мировое соглашение направлено на урегулирование настоящего спора, не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы других лиц.
Мировое соглашение подписано директором общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" Турусиным С.Ю. и Краевым государственным казённым учреждением "Управление капитального строительства" в лице руководителя Михайленко О.А.
Стороны пояснили, что все работы указанные в приложении N 1 к мировому соглашению предусмотрены государственным контрактом, представлена сравнительная таблица.
Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, установил, что условия мирового соглашения с приложением N 1 не противоречат условиям государственного контракта и не нарушает чьих-либо прав.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение подлежит утверждению арбитражным судом апелляционной инстанции.
В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. В связи с утверждением мирового соглашения решение Арбитражного суда Красноярского края от "02" сентября 2013 года по делу N А33-6339/2013 подлежит отмене.
В соответствии с частью 3 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, арбитражный суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.
В мировом соглашении стороны согласовали, что судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.
В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае прекращения производства по делу арбитражным судом, за исключением случаев, когда отказ истца от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком требований истца после обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству. При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.
По исковому заявлению истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины, следовательно, с ответчика надлежит взыскать 11 000 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета. По апелляционной жалобе ответчику из бюджета подлежит возврату 1000 рублей. В связи с чем, в результате зачета с ответчика надлежит взыскать в федеральный бюджет 10 000 рублей.
Руководствуясь статьями 139-141, 150, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Решение Арбитражного суда Красноярского края от "02" сентября 2013 года по делу N А33-6339/2013 отменить.
2. Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" и Краевым государственным казённым учреждением "Управление капитального строительства", на следующих условиях:
Стороны решили заключить настоящее мировое соглашение в соответствии со статьёй 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и прекратить разбирательство по делу N А33-6339/2013 в части требования о расторжении государственного контракта N 137-01.4-12 на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение монтируемого оборудования, выполнения комплекса пуско-наладочных работ, выполнение разбивки и закрепление основных осей зданий и сооружений, выполнение схемы отображающей расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка по строительству объекта "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район".
ООО "СМК" обязуется выполнить все строительно-монтажные, пусконаладочные работы (указанные в Приложении N 1 к мировому соглашению), предусмотренные вышеуказанным государственным контрактом по объекту: "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район" в срок до 24.03.2014 года с обеспечением возможности ввода в эксплуатацию и фактического использования объекта не позднее 25.03.2014 года.
ООО "СМК" обязуется выполнить остальные виды работ по объекту: "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район" (благоустройство, устройство спортивной площадки, снос здания старой школы) в срок не позднее 30.07.2014 года.
Стороны договорились снизить размер неустойки, за период, указанный в уточненном исковом заявлении, с 01.05.2013 г. по 30.07.2013 г. до 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ООО "СМК" обязуется произвести перечисление суммы неустойки не позднее 10.03.2014 г.
Стороны договорились, что все сроки, предусмотренные настоящим соглашением, установлены сторонами согласно графику (Приложение N 1 к мировому соглашению).
Стороны договорились расходы по оплате сумму государственной пошлины отнести за счёт ответчика.
3. Производство по делу А33-6339/2013 прекратить.
4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания" (ИНН 2460202095, ОГРН 1072468009734) 10 000 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.
Приложение N 1 к мировому соглашению от 24.02.2014 г.
Перечень и сроки исполнения работ, подлежащих выполнению на объекте: "Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район"
|
N п/п |
N помеще ния |
Наименование помещений |
Площадь помещения |
Перечень и объем работ, подлежащих выполнению |
Срок исполнения |
|||
|
Блок А |
|
|||||||
|
1 |
|
Коридор учебного блока начальных классов |
47,02 |
вторая окраска стен 156,31 м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 1.1 |
|
|
устройство питьевого фонтанчика 1шт |
14.03.2014 |
|||
|
2 |
А 1.2 |
Рекреакция |
119,19 |
вторая окраска стен 166,39м2 |
06.03.2014 |
|||
|
3 |
А 1.3 |
Коридор |
13,2 |
вторая окраска стен 46,33м2 |
06.03.2014 |
|||
|
4 |
А 1.4 |
Учебный класс |
39,91 |
вторая окраска стен 80,38м2 |
06.03.2014 |
|||
|
5 |
А 1.5 |
Учебный класс |
40,02 |
вторая окраска стен 69,3 5 м2 |
06.03.2014 |
|||
|
6 |
|
Учебный класс |
40,02 |
вторая окраска стен 69,35м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 1.6 |
|
|
устранить дефекты двери (вмятины, порезы) 3деф. |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
7 |
|
Учебный класс |
43,21 |
вторая окраска стен 85,06м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 1.7 |
|
|
устранить дефекты двери (вмятины, порезы) 2деф. |
11.03.2014 |
|||
|
8 |
А 1.8 |
Лаборантская |
16,62 |
вторая окраска стен 54,32м2 |
06.03.2014 |
|||
|
9 |
|
Комната отдыха |
17,32 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
А 1.9 |
(мальчики) |
|
вторая окраска стен 59,72м2 |
06.03.2014 |
|||
|
10 |
Л 1.10 |
Помещение для группы продленного дня |
46,6 |
устройство откоса 1 шт |
03.03.2014 |
|||
|
11 |
А 1.11 |
Комната отдыха (девочки) |
17,57 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
12 |
А 1.12 |
Гардероб 1-й ступени обучения |
44,93 |
монтаж пластиковых перегородок 6шт |
14.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
установка пластиковой перегородки 1шт |
14.03.2014 |
|||
|
13 |
|
С/узел мальчиков |
12,8 |
вторая окраска стен 80,64м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 1.14 |
|
|
ремонт двери 1шт |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
установка пластиковой перегородки 1шт |
14.03.2014 |
|||
|
14 |
|
С/узел девочек |
11,77 |
дверной откос 1 шт |
03.03.2014 |
|||
|
|
А 1.15 |
|
|
ремонт двери 1шт |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен 16,54м2, |
06.03.2014 |
|||
|
15 |
|
С/узел служебный |
3,09 |
вторая окраска потолка 3,09м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
монтаж светильников 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
А 1.16 |
|
|
ремонт двери 1шт |
11.03.2014 |
|||
|
16 |
А 1.17 |
Помещение уборочного инвентаря |
3,84 |
вторая окраска потолка 3,84м2 |
06.03.2014 |
|||
|
17 |
А 2.1 |
Библиотека. Информационный центр |
79,3 |
установить доводчики на дверь |
14.03.2014 |
|||
|
18 |
А 2.2 |
Книгохранилище |
18,8 |
установить доводчики на дверь |
14.03.2014 |
|||
|
19 |
А 2.3 |
Учебный класс (ин.яз.) |
39,91 |
вторая окраска стен 80,38м2 |
06.03.2014 |
|||
|
20 |
А 2.4 |
Учебный класс |
40,02 |
вторая окраска стен 69,35м2 |
06.03.2014 |
|||
|
21 |
А 2.5 |
Учебный класс |
40,02 |
вторая окраска стен 69,35м2 |
06.03.2014 |
|||
|
22 |
|
Учебный класс |
43,21 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
А 2.6 |
(физика) |
|
вторая окраска стен 83,15м2 |
06.03.2014 |
|||
|
23 |
А 2.7 |
Лаборантская |
16,62 |
вторая окраска стен 52,41м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
24 |
|
Учебный класс (информатика) |
94,52 |
вторая окраска стен 134,08м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 2.8 |
|
|
установка напольных коробок |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
установка санфаянса ( |
02.03.2014 |
|||
|
25 |
|
С/узел девочек |
17,26 |
вторая окраска 37,5м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 2.9 |
|
|
устройство пластиковой перегородки 1шт |
14.03.2014 |
|||
|
26 |
|
С/узел мальчиков |
15,22 |
вторая окраска 37,5м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
А 2.10 |
|
|
устройство пластиковой перегородки 1 шт |
14.03.2014 |
|||
|
27 |
A |
Рекреакция |
31,67 |
вторая окраска стен 64,08м2 |
06.03.2014 |
|||
|
28 |
А 2.12 |
Коридор |
73,93 |
вторая окраска стен 15 1,6м2 |
06.03.2014 |
|||
|
29 |
А 2.13 |
Коридор |
46,71 |
вторая окраска стен 110,4 |
06.03.2014 |
|||
|
30 |
|
Лестница |
|
вторая окраска стен и потолков 120,06м2 |
06.03.2014 |
|||
|
Блок Б |
|
|||||||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен 89,49м2 |
06.03.2014 |
|||
|
31 |
|
Гардероб 2-й и 3-ступеней обучения |
66,17 |
установка перегородок 7шт |
14.03.2014 |
|||
|
|
Б 1.1 |
|
|
вторая окраска труб |
02.03.2014 |
|||
|
32 |
|
Коридор |
98,79 |
вторая окраска стен 207,96м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
Б 1.2 |
|
|
устройство питьевого фонтанчика 1 шт |
14.03.2014 |
|||
|
29 |
Б 1.3 |
Учебный класс |
39,97 |
вторая окраска стен 80,37м2 |
06.03.2014 |
|||
|
30 |
Б 1.4 |
Кабинет кулинарии |
27,35 |
вторая окраска стен 62,75м2 |
06.03.2014 |
|||
|
31 |
Б 1.5 |
Кабинет для кройки и шитья |
24,5 |
вторая окраска стен 66,86м2 |
06.03.2014 |
|||
|
32 |
|
Столярная, слесарная |
50,7 |
вторая окраска стен 101,49м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
Б 1.6 |
мастерская |
|
напольное покрытие Декор П |
06.03.2014 |
|||
|
33 |
|
Тамбур |
2,82 |
вторая окраска стен и потолков 19,17м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
Б 1.7 |
|
|
установка зонта и агрегата ЗИЛ. |
18.03.2014 |
|||
|
34 |
Б 1.8 |
Тамбур |
2,11 |
вторая окраска стен 19,39м2 |
06.03.2014 |
|||
|
35 |
Б 1.9 |
Рекреакция |
24,35 |
вторая окраска стен 49,12м2 |
06.03.2014 |
|||
|
36 |
Б 1.11 |
Тех.помещение |
6,89 |
вторая окраска стен 32,43м2 |
06.03.2014 |
|||
|
37 |
|
Серверная |
12,53 |
вторая окраска стен 43,36м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
Б 1.12 |
|
|
установка кондиционера 1 шт |
18.03.2014 |
|||
|
38 |
Б 1.13 |
С/узел мальчиков |
з,п |
монтаж вентиляционной решетки 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
39 |
Б 2.3 |
Лаборантская |
16,37 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
40 |
Б 2.7 |
Лаборантская |
12,53 |
вторая окраска стен 49,63м2 |
06.03.2014 |
|||
|
41 |
Б 2.8 |
Помещение уборочного инвентаря |
3 |
вторая окраска стен 11,3 6м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
Лестница |
|
пожарная лестница 1 шт |
06.03.2014 |
|||
|
42 |
В 1.1 |
Вестибюль |
18,99 |
вторая окраска стен 42,42м2 |
06.03.2014 |
|||
|
43 |
В 1.2 |
Коридор |
47,61 |
вторая окраска стен 106,57м2 |
06.03.2014 |
|||
|
44 |
|
Раздевалка для |
14,1 |
устройство дверных откосов 1 шт |
05.03.2014 |
|||
|
|
В 1.3 |
девочек |
|
вторая окраска стен 58,97м2 |
06.03.2014 |
|||
|
45 |
|
Душевая для девочек |
12,1 |
установка двери 1шт |
11.03.2014 |
|||
|
|
В 1.4 |
|
|
перегородки 2шт |
15.03.2014 |
|||
|
46 |
В 1.5 |
Сан.узел для девочек |
8,23 |
монтаж пластиковой перегородки 1 шт |
15.03.2014 |
|||
|
47 |
В 1.6 |
Сан .узел для мальчиков |
8,23 |
монтаж пластиковой перегородки 1 шт |
15.03.2014 |
|||
|
48 |
|
Раздевалка для |
14,22 |
устройство дверных откосов 1шт |
03.03.2014 |
|||
|
|
В 1.7 |
мальчиков |
|
вторая окраска стен 57,21м2 |
06.03.2014 |
|||
|
49 |
В 1.8 |
Душевая для мальчиков |
12,1 |
перегородки 2шт |
15.03.2014 |
|||
|
50 |
|
Снарядная |
19,25 |
вторая окраска стен 63,73м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
В 1.10 |
|
|
установка решетки вентиляционной 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
51 |
|
Спортзал |
299,49 |
наливные полы |
24.03.2014 |
|||
|
|
В 1.11 |
|
|
обшивка стен ЛДСП |
25.03.2014 |
|||
|
52 |
|
Тамбур |
6,55 |
установка двери 1шт |
11.03.2014 |
|||
|
|
В 1.12 |
эвакуационного выхода |
|
вторая окраска стен и потолков 39,25м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен 95,57м2 |
06.03.2014 |
|||
|
53 |
|
Учебный класс |
71,33 |
устройство фартука 1,5м2 |
05.03.2014 |
|||
|
|
|
(информатика) |
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
В 2.1 |
|
|
установка напольных коробок |
06.03.2014 |
|||
|
54 |
|
Лаборантская |
18,12 |
вторая окраска стен 57,58м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
В 2.2 |
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
55 |
В 2.3 |
Помещение хранения ламп |
9 |
линолеум, вторая окраска стен 41,58м2 |
11.03.2014 |
|||
|
56 |
В 2.5 |
Холл-рекреация |
45,32 |
вторая окраска стен 87,72м2 |
06.03.2014 |
|||
|
57 |
В 2.6 |
Коридор |
16,93 |
вторая окраска стен 29,69м2 |
06.03.2014 |
|||
|
Блок Г |
|
|||||||
|
58 |
Г 1.1 |
Умывальная |
10,4 |
вторая окраска стен и потолков 38,7м2 |
06.03.2014 |
|||
|
59 |
Г 1.2 |
Обеденный зал |
120,2 |
вторая окраска стен и потолков 205,41м2 |
06.03.2014 |
|||
|
60 |
Г 1.3 |
Раздаточная |
8,61 |
вторая окраска стен и потолков 14,71м2 |
06.03.2014 |
|||
|
61 |
Г 1.8 |
Овощной цех |
12,56 |
вторая окраска стен и потолков 325,05м2 |
06.03.2014 |
|||
|
62 |
Г 1.10 |
Кладовая хранения овощей |
11,31 |
вторая окраска стен и потолков 31,59м2 |
06.03.2014 |
|||
|
63 |
Г 1.11 |
Мясо-рыбный цех |
12,65 |
вторая окраска стен и потолков 34,6м2 |
06.03.2014 |
|||
|
64 |
Г 1.13 |
Моечная столовой посуды |
15,28 |
вторая окраска стен и потолков 42,11 м2 |
06.03.2014 |
|||
|
65 |
Г 1.14 |
Моечная кухонной посуды |
5,74 |
вторая окраска стен и потолков 21,71м2 |
06.03.2014 |
|||
|
66 |
Г 1.15 |
Моечная яиц |
4,47 |
зонты |
14.03.2014 |
|||
|
67 |
Г 1.16 |
Приемочная |
14,13 |
вторая окраска стен 36,11м2 |
06.03.2014 |
|||
|
68 |
Г 1.17 |
Моечная тары |
4,08 |
вторая окраска стен и потолков 17,38м2 |
06.03.2014 |
|||
|
69 |
Г 1.20 |
Камера пищевых отходов |
2,94 |
вторая окраска стен и потоков 14,14м2 |
06.03.2014 |
|||
|
70 |
Г 1.21 |
Служебный с/узел |
2,81 |
вторая окраска стен и потолков 19,2м2 |
06.03.2014 |
|||
|
71 |
Г 1.22 |
Душевая |
1,83 |
вторая окраска стен и потолков 11,26м2 |
06.03.2014 |
|||
|
72 |
Г 1.23 |
Бытовое помещение персонала |
17,31 |
вторая окраска стен и потолков 45,55м2 |
06.03.2014 |
|||
|
73 |
Г 1.24 |
Загрузочный тамбур |
2,28 |
вторая окраска стен и потолков 12,09м2 |
06.03.2014 |
|||
|
74 |
Г 1.25 |
Тамбур |
2,25 |
вторая окраска стен и потолков 12,04м2 |
06.03.2014 |
|||
|
75 |
Г 1.26 |
Тамбур |
4,71 |
вторая окраска стен и потолков 31,45м2 |
06.03.2014 |
|||
|
76 |
Г 2.1 |
Актовый зал |
172,73 |
устройство наполного покрытия из ламината |
24.03.2014 |
|||
|
77 |
Г 2.2 |
Сцена |
51,66 |
укладка паркета |
24.03.2014 |
|||
|
78 |
Г 2.3 |
Кинопроекционная |
27,15 |
вторая окраска стен 85,03м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
Помещение для музыкальных |
|
вторая окраска стен и потолков 66,03м2 |
06.03.2014 |
|||
|
79 |
Г 2.4 |
|
12,63 |
установка светильника 1шт и розетки 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
инструментов |
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
Помещение для декораций и бутафории |
|
вторая окраска стен и потолков 57,95м2 |
06.03.2014 |
|||
|
80 |
Г 2.5 |
|
11,24 |
установка светильника 1шт и розеток 2шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
81 |
Г 2.6 |
Коридор |
27,83 |
вторая окраска стен 131,22м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
устройство пожарной лестницы 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен и потолков 58,52м2 |
06.03.2014 |
|||
|
82 |
Г 2.7 |
Помещение для хранения костюмов |
11,89 |
установка светильника 1шт и розеток 2шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен и потолков 61,01м2 |
06.03.2014 |
|||
|
83 |
Г 2.8 |
Артистическая уборная для девочек |
12,13 |
установка светильника 1шт и розеток 3шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
устройство фартука 2,3 м2 |
05.03.2014 |
|||
|
84 |
Г 2.9 |
Артистическая |
10,89 |
установка светильника 1шт и розеток 3шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
уборная для мальчиков |
|
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
устройство фартука 2,3м2 |
05.03.2014 |
|||
|
85 |
|
Лестница |
|
установка пожарной лестницы |
|
|||
|
Блок Д |
|
|||||||
|
86 |
Д 1.1 |
Кабинет спорт.инструктора |
15,01 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
87 |
Д1.6 |
Коридор медицинского блока |
23,16 |
вторая окраска стен 79,3 7м2 |
06.03.2014 |
|||
|
88 |
Д 1.12 |
Вестибюль главного входа |
103,77 |
вторая окраска стен 79,95м2 |
06.03.2014 |
|||
|
89 |
Д1.13 |
Помещение охраны |
10,82 |
вторая окраска стен и потолков 19,16м2 |
06.03.2014 |
|||
|
90 |
Д 1.14 |
Лифтовой холл |
10,88 |
вторая окраска стен и потоков 46,22м2 |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
установить доводчик и откосы на дверь |
14.03.2014 |
|||
|
91 |
Д1.15 |
Тамбур главного входа |
10,31 |
вторая окраска стен и потоков 52,44м2 |
06.03.2014 |
|||
|
92 |
Д2.2 |
Лифтовой холл |
10,88 |
вторая окраска стен и потоков 46,7м2 |
06.03.2014 |
|||
|
93 |
Д2.6 |
Кабинет директора |
16,32 |
линолеум |
11.03.2014 |
|||
|
94 |
Д2.9 |
С/узел для преподователей |
4,35 |
установка светильника 1шт |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вторая окраска стен и потолков 24,16м2 |
06.03.2014 |
|||
|
95 |
Д2.10 |
Коридор |
18,27 |
вторая окраска стен 59,75м2 |
06.03.2014 |
|||
|
96 |
Д2.11 |
Коридор |
68,51 |
вторая окраска стен 158,09м2 |
06.03.2014 |
|||
|
Техподполье |
|
|||||||
|
97 |
|
Узел ввода; Узел учета тепла; Венткамера; Техподполье |
2056,82 |
затирка и окраска стен и потолков 4407,62м2 |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
устройство полов |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
монтаж ИТП |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
обвязка венткамер |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
освещение |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|||||||
|
98 |
|
Фасад |
|
600 м2 фасада блок Г |
20.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
устройство водосточных труб 50 м.п. |
14.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
крыльцо блока Г- облицевать и выполнить крышки |
15.07.2014 |
|||
|
|
|
|
|
главная входная группа- заменить сломанные плитки 4шт |
15.07.2014 |
|||
|
|
|
|
|
сливы 50м.п. |
14.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
покрытие козырька 5м2 |
14.03.2014 |
|||
|
99 |
|
Котельная |
|
обшить холодный склад угля |
11.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
монтаж дымовой трубы |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
Внутренние сети водопровода и канализация |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
отопление |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
вентиляция |
18.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
электроосвещение |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
электросиловое оборудование |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
тепломеханика |
06.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
автоматизация |
06.03.2014 |
|||
|
100 |
|
Водозабор |
|
установка ворот |
05.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
окраска стен и потолков помещения насосных станций 91,6м2 |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
автоматизация, электромонтажные работы, отопление, вентиляция |
24.03.2014 |
|||
|
101 |
|
ЛОС |
|
засыпка песком |
02.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
благоустройство площадки ЛОС |
15.07.2014 |
|||
|
|
|
|
|
ограждение 90м.п. |
15.07.2014 |
|||
|
106 |
|
Наружное освещение |
|
Установка трех опор Прокладка кабеля в грунте к этим опорам |
15.07.2014 |
|||
|
|
|
|
|
Монтаж ящиков освещения в кол-ве 2 шт |
07.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
выполнить освещение физкультурно-спортивной зоны |
15.07.2014 |
|||
|
112 |
|
Ограждение |
|
ограждение физкультурно-спортивной зоны |
15.07.2014 |
|||
|
113 |
|
Малые формы |
|
физкультурно-спортивная зона |
15.07.2014 |
|||
|
114 |
|
Благоустройство |
|
физкультурно-спортивная зона |
15.07.2014 |
|||
|
|
|
|
|
второй слой асфальта |
15.07.2014 |
|||
|
115 |
|
Хозяйственная зона |
|
установка ограждения и ворот |
20.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
площадка для контейнеров |
18.03.2014 |
|||
|
116 |
|
Подпорная стенка |
|
Керамогранит |
15.07.2014 |
|||
|
117 |
|
Временные тротуары деревянные |
|
|
15.07.2014 |
|||
|
118 |
|
Комплексное опробование энергосистем с учетом запуска ДЭС |
|
Водозаборные сооружения |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
ЛОС |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
КНС |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
Котельная |
24.03.2014 |
|||
|
|
|
|
|
Школа |
24.03.2014 |
|||
|
Председательствующий |
Л.Е. Споткай |
|
Судьи |
О.В. Петровская |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А33-6339/2013
Истец: КГКУ УКС, КГКУ Управление капитального строительства
Ответчик: ООО Строительно-монтажная компания