Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 июня 2007 г. N 6796/07 В удовлетворении требований о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда отказано, поскольку не доказано, что нарушение сроков окончания работ допущено по вине подрядчика

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 июня 2007 г. N 6796/07

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе:

председательствующего: Н.В Осиповой,

судей: А.С. Козловой, Е.М. Моисеевой

рассмотрел в судебном заседании заявление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (истца) о пересмотре в порядке надзора решения от 27.06.2006 по делу N А82-10002/2005-4 Арбитражного суда Ярославской области, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 10.11.2006 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по тому же делу, установил:

ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к ОАО "Ярославнефтехимстрой" о взыскании 15917938 рублей неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда от 22.08.2003 N 115 ЯЭ-00/2067-03.

Решением от 27.06.2006 арбитражный суд в иске отказал.

Апелляционная инстанция постановлением от 10.11.2006 и кассационная инстанция постановлением от 26.02.2007 принятое решение оставили без изменения.

Разрешая спор, суд установил, что соглашением от 01.09.2004 стороны внесли изменение в условие договора о сроке окончания подрядных работ. Также суд установил, что заказчиком (истцом по делу) в ходе строительства неоднократно вносились изменения в проектную документацию. В связи с изложенным суд признал недоказанным, что нарушение сроков окончания работ допущено по вине подрядчика, а потому отказал в удовлетворении заявленного иска.

Рассмотрев заявление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" и исходя из содержания оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

отказать в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А82-10002/2005-4 Арбитражного суда Ярославской области для пересмотра в порядке надзора решения от 27.06.2006, постановления апелляционной инстанции от 10.11.2006 и постановления кассационной инстанции от 26.02.2007.

Председательствующий

Н.В. Осипова

Судьи

А.С. Козлова

Е.М. Моисеева