Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2014 г. N 01АП-7604/13

3 апреля 2014 г.

Дело N А43-5180/2013

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Тарасовой Т.И.,

судей Казаковой Н.А., Насоновой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Новиковой Ю.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 31.10.2013, принятое судьей Жегловой О.Н., по делу N А43-5180/2013 по иску общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" (ИНН 5260277243, ОГРН 1105260005840) к обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" (ИНН 5262035673, ОГРН 1025203731080),

о взыскании 5 946 163 руб. 99 коп.

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" к обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" о взыскании 820 803 руб.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" - Уваров И.Л. по доверенности от 25.10.2013 (сроком на 1 год, т. 4, л.д. 19), Солдатов М.А. протокол от 13.12.2009 N 22, Солдатова Е.Ю. по доверенности от 29.01.2014 N 121 (сроком на 1 год), Пряничникова О.А. по доверенности от 29.01.2014 N 19 (сроком на 1 год);

от истца - общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" - Кузнецов А.Е. по доверенности от 27.02.2014 (сроком на 3 года), Страмнов А.Г. - директор (выписка из ЕГРЮЛ от 27.02.2014), Зубкова Т.И. по доверенности от 15.03.2014 сроком на 3 года.

Общество с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" обратилось в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" 5 946 163 руб. 99 коп., из которых 5 150 965 руб. 48 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда N 22 от 22.05.2012, 114 398 руб. 51 коп. неустойки за просрочку платежа за период с 10.01.2013 по 15.03.2013, 554 800 руб. расходов за простой техники в период выполнения истцом работ по договору подряда N 22 от 22.05.2012 и 126 000 руб. в счет оплаты проживания работников истца во время выполнения работ по договору подряда N 22 от 22.05.2012 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением от 27.05.2013 судом к рассмотрению принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" 820 803 руб. неосновательного обогащения (разница между перечисленным авансом и стоимостью фактически выполненных последним работ по договору подряда N 22 от 22.05.2012) (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 31.10.2013 исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" удовлетворены частично: с общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" взыскано 5 150 965 руб. 48 коп. долга, 114 398 руб. 51 коп. неустойки и 46 693 руб. 44 коп. расходов по государственной пошлине, в удовлетворении остальной части иска отказано.

В удовлетворении встречного иска обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Серна", заявитель апелляционной жалобы, не согласилось с принятым по делу решением и просит отменить его на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела в апелляционном суде и до принятия постановления по делу истец по основному иску, общество с ограниченной ответственностью "Строй Ресурс", представил заявление об отказе от иска, которое подписано директором общества Страмновым А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Серна" также представило заявление об отказе от встречного иска. Заявление подписано директором общества Солдатовым М.А.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ от исковых требований допускается на любой стадии арбитражного процесса.

Поскольку отказы обществ от исков не противоречат законам и иным нормативным правовым актам и не нарушают права и законные интересы других лиц, они принимаются апелляционным судом.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу прекращается.

На основании изложенного решение Арбитражного суда Нижегородской области по данному делу по иску общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" к обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" о взыскании 5 946 163 руб. 99 коп. и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" к обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" о взыскании 820 803 руб. подлежит отмене, а производство по делу прекращению.

Государственная пошлина по иску в сумме 52 726 руб. 82 коп., перечисленная истцом по первоначальному иску по платежному поручению от 18.03.2013 N 330, государственная пошлина в сумме 13 000 руб., перечисленная истцом по встречному иску по платежному поручению N 790 от 17.05.2013, и государственная пошлина в сумме 2000 руб. по апелляционной жалобе, перечисленная по квитанции от 31.10.2013, в соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату соответственно обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" и обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 258, 268-271, 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" от иска к обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" о взыскании 5 946 163 руб. 99 коп.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Центр Серна" от встречного иска к обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" о взыскании 820 803 руб.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 31.10.2013 по делу N А43-5180/2013 отменить.

Производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 726 руб.82 коп., уплаченную по платежному поручению N 330 от 18.03.2013 за подачу первоначального иска.

Оригинал указанного платежного поручения выдать обществу с ограниченной ответственностью "СтройРесурс".

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 13 000 руб., уплаченную по платежному поручению N 790 от 17.05.2013 за подачу встречного иска, и государственную пошлину в сумме 2000 руб. по апелляционной жалобе, уплаченную по квитанции от 31.10.2013.

Указанные подлинное платежное поручение и квитанцию выдать обществу с ограниченной ответственностью "Центр Серна".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.И.Тарасова

Судьи

Н.А.Казакова Н.А.Насонова