Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 2014 г. N ВАС-5309/14 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора" (ключевые темы: муниципальный контракт - возвращение заявления - взыскание неустойки - судебный порядок - проверка)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 2014 г. N ВАС-5309/14
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Маковская рассмотрела заявление от 04.04.2014 N 11-01-08-18/5875 Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Саратов" (г. Саратов, далее - комитет) о пересмотре в порядке надзора постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 по делу N А57-18469/2013 Арбитражного суда Саратовской области по иску комитета к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительной компании "Стройфин" о взыскании неустойки по муниципальному контракту N 0160300057312000296-0431160-01 от 29.08.2012 в размере 71948 руб. 20 коп. за период с 01.01.2013 по 02.06.2013.

СУД УСТАНОВИЛ:

согласно части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может быть подано в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта.

Комитет обратился в суд надзорной инстанции 16.04.2014 (согласно штампу приемной Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации) с заявлением о пересмотре в порядке надзора постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014, которое комитетом не обжаловалось в суд кассационной инстанции и срок подачи кассационной жалобы заявителем, установленный частью 1 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не истек. Заявитель не приводит никаких доводов, обосновывающих невозможность проверки законности оспариваемого постановления в суд кассационной инстанции в установленном Арбитражным процессуальным кодексом порядке. Таким образом, заявителем на день обращения в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не исчерпаны все имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности оспариваемого судебного акта.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 292, 296 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявление от 04.04.2014 N 11-01-08-18/5875 Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Саратов" о пересмотре в порядке надзора постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 по делу N А57-18469/2013 Арбитражного суда Саратовской области возвратить заявителю.

Судья

А.А. Маковская