Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 мая 2014 г. N ВАС-6308/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора" (ключевые темы: неустойка - задолженность - компенсации - автотранспортное предприятие - электрическая энергия)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 мая 2014 г. N ВАС-6308/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Петрова С.М., рассмотрев заявление закрытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд-162" (г. Батайск) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ростовской области от 29.04.2013 в части по делу N А53-31749/2012, постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.04.2014 по тому же делу по иску Государственного унитарного автотранспортного предприятия Ростовской области (г. Ростов-на-Дону) к закрытому акционерному обществу "Строительно-монтажный поезд-162" о взыскании 4 725 469 рублей 41 копейки неустойки, 2 335 172 рублей 78 копеек убытков, 505 800 рублей задолженности по компенсации затрат на охрану объекта, 158 006 рублей 10 копеек задолженности по компенсации затрат на электроэнергию, 10 800 рублей 68 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

принять к производству заявление закрытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд-162" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ростовской области от 29.04.2013 в части по делу N А53-31749/2012, постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.04.2014 по тому же и возбудить надзорное производство.

Судья

С.М. Петрова