Проект Приказа Главного управления специальных программ Президента РФ "Об утверждении типовых государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы" (подготовлен ГУСП 18.05.2015)

Проект Приказа Главного управления специальных программ Президента РФ "Об утверждении типовых государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы"
(подготовлен ГУСП 18.05.2015 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52 (ч.1), ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30 (ч.1) ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49 (ч. 6), ст. 6925; 2015, N 1 (ч.1), ст. 11, ст. 51, ст.72; N10, ст.1418;N 14, ст. 2022) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2015, N1 (ч.2), ст.279) приказываю:

1. Утвердить:

типовой государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы (приложение N 1);

информационная карта на выполнение научно-исследовательской работы (приложение N 2);

типовой государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы и информационную карту (приложение N 3);

информационная карта на выполнение опытно-конструкторской работы (приложение N 4).

2. Заказывающим управлениям ГУСПа при подготовке государственных контрактов на выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации руководствоваться типовыми государственными контрактами, утвержденными настоящим приказом.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника ГУСПа Богомолова В.П. (руководителя контрактной службы ГУСПа).

Начальник Главного управления

А.Л. Линец

Приложение N 1

к приказу Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации

от ___ __________ 2015 г. N _____

_______________

гриф секретности

Экз.N ___

п. ___ Перечня ГУСПа, ч.__

Государственный оборонный заказ на 20 __г. и на плановый период 20__ и 20__г.г. Постановление Правительства Российской Федерации от __ ______ 20__ г. N _______

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______________ на выполнение научно-исследовательской работы*(1)

_________________________________________________________ (наименование)

____________________________________________________________________ _____________________

(шифр темы)

____________________________________________________________________ ______________________

(идентификационный код закупки*(2))

г. Москва

"___" __________ 20__ г.

Государственный закачик - Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП), действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ______________________________*(3), действующего на основании доверенности от __ _________ 20__ г. N _____, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Головной исполнитель", определенное единственным исполнителем по основаниям, указанным в пункте _____, статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании _________________________*(4), в лице _________________________________*(5), действующего на основании ________________________________ от __ _______________20__ г. N _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Понятия, сокращения и термины, используемые в Контракте, имеют значения, определенные федеральными законами от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее - Закон N 275-ФЗ), от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и ГОСТ РВ 15.105-2001 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения".

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. В целях выполнения государственного оборонного заказа Головной исполнитель в соответствии с требованиями и условиями Контракта обязуется выполнить и своевременно сдать Государственному заказчику научно-исследовательскую работу (далее - НИР) по теме: "____________" (шифр "______").

2.2. Государственный заказчик обязуется принять НИР, соответствующую требованиям, установленным Контрактом, и оплатить ее на указанных в нем условиях.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

3.3. Начало срока выполнения НИР - __ __________ 20__ г. Окончание срока выполнения НИР - __ ____________ 20__ г.

3.4. НИР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями тактико-технического задания на НИР ____________________________ от __ __________ 20__ г. (далее - ТТЗ), утвержденного Государственным заказчиком, являющегося неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 1).

Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом выполнения НИР, который является неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

3.5. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) Государственный заказчик вправе осуществить ее приемку, при этом такое досрочное исполнение Головным исполнителем обязательств по Контракту не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой НИР (этапа НИР).

3.6. Разработанная согласно Контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТТЗ, содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Головного исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требования ГОСТ РВ 15.110-2003 "Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения"*(6).

3.7. Датой исполнения НИР по Контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком акта приемки последнего этапа НИР, при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане выполнения НИР.

3.8. На момент подписания Контракта даты окончания выполнения НИР (этапа НИР), указанные в пункте 3.1. Контракта и календарном плане выполнения НИР, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока окончания выполнения НИР (этапа НИР).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.9. Головной исполнитель вправе:

4.9.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненной и принятой Государственным заказчиком НИР (этапа НИР).

4.9.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненной НИР (этапа НИР) и подписания акта приемки этапа НИР, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные Контрактом сроки.

4.9.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой НИР (этапа НИР).

4.9.4. Привлекать по предварительному согласованию с Государственным заказчиком на договорной основе к исполнению Контракта иных лиц - исполнителей составных частей НИР (далее - СЧ НИР), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Условия договора (контракта), заключаемого Головным исполнителем с исполнителем СЧ НИР, осуществляющим выполнение работ в целях исполнения Контракта, определяются условиями Контракта. При этом в договоре (контракте) указываются реквизиты Контракта.

4.9.5. Приостановить выполнение НИР (этапа НИР) в случаях:

если в ходе выполнения НИР (этапа НИР) выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Головного исполнителя;

если Государственный заказчик не производил оплату более 2 (двух) календарных месяцев за выполненные и принятые этапы НИР.

4.9.6. Запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения НИР (этапа НИР) информацию.

4.9.7. Требовать возмещения убытков в порядке, установленном Контрактом.

4.9.8. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

4.10. Головной исполнитель обязан:

4.10.9. Своевременно и надлежащим образом выполнить НИР (этап НИР) в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком ТТЗ и передать Государственному заказчику результаты НИР (этапа НИР), в том числе разработанные согласно Контракту отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также изготовленные макеты, модели, экспериментальные образцы*(7) в предусмотренный Контрактом срок.

4.10.10. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке НИР (этапа НИР).

4.10.11. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

4.10.12. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Головного исполнителя, и условия для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

4.10.13. Организовать и провести предусмотренные ТТЗ испытания _________________*(8).

4.10.14. Обеспечить соответствие Головного исполнителя в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.10.15. Уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.10.16. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, в том числе документы, подтверждающие наличие у Головного исполнителя и привлекаемых к выполнению НИР исполнителей СЧ НИР систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям.

4.10.17. Предоставлять Государственному заказчику, в установленный срок информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе Головного исполнителя (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и др.), членах коллегиального исполнительного органа Головного исполнителя, либо об иных органах управления Головного исполнителя путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"*(9).

4.10.18. Представлять Государственному заказчику информацию обо всех исполнителях СЧ НИР, заключивших договоры (контракты) с Головным исполнителем, цена (общая цена) которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта*(10) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Головным исполнителем договора (контракта) с исполнителем СЧ НИР.

4.10.19. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Головному исполнителю, исполнителям СЧ НИР или третьим лицам.

4.10.20. Проводить в процессе исполнения Контракта патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей.

4.10.21. Передать Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе исполнения Контракта, в том числе на документацию, после полной оплаты выполненных НИР. Головной исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов НИР по Контракту исполнителям СЧ НИР и третьим лицам.

4.10.22. Приостановить выполнение НИР в случае обнаружения независящих от Головного исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполненной НИР и письменно известить об этом Государственного заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления выполнения НИР.

4.10.23. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к выполнению НИР исполнителями СЧ НИР.

4.10.24. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных Государственным заказчиком на оплату НИР по Контракту.

4.10.25. Предоставлять ежеквартальные отчеты о ходе отработки полученного аванса и по требованию Государственного заказчика необходимые для их проверки документы.

4.10.26. Организовать работу и нести ответственность за обеспечение защиты государственной тайны при выполнении Контракта, осуществлять контроль за соблюдением мер по защите государственной тайны, в том числе у исполнителей СЧ НИР.

4.10.27. Обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение дополнительных требований Государственного заказчика по режиму секретности, как в ходе проведения совместных работ с исполнителями СЧ НИР, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Контракта. Передачу сведений, относящихся к предмету Контракта, составляющих государственную тайну, исполнителям СЧ НИР осуществлять только с разрешения Государственного заказчика.

4.10.28. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации лиц, осведомленных в сведениях, относящихся к предмету Контракта и составляющих государственную тайну, в том числе у исполнителей СЧ НИР.

4.10.29. Заключать договоры (контракты) с исполнителями СЧ НИР только при наличии у них штатного подразделения по защите государственной тайны или действующего договора на оказание услуг по защите государственной тайны, заключенного с Головным исполнителем или иной организацией с согласия Государственного заказчика.

4.10.30. В случае расторжения Контракта или окончания срока его действия возвратить (передать) Государственному заказчику носители сведений, составляющих государственную тайну, в том числе разработанные Головным исполнителем в ходе исполнения Контракта, либо передать по указанию Государственного заказчика данные носители сведений иной организации.

4.10.31. Получить за свой счет и представить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта.

4.10.32. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.11. Государственный заказчик вправе:

4.11.33. Требовать от Головного исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.11.34. Требовать от Головного исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков в отчетной научно-технической документации по НИР (этапу НИР).

4.11.35. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Головного исполнителя.

4.11.36. Требовать от Головного исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной научно-технической документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту.

4.11.37. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания Акта приемки последнего этапа НИР, уплатив Головному исполнителю часть установленной цены пропорционально части НИР (этапа НИР), выполненных до получения извещения об отказе Государственного заказчика от исполнения Контракта.

4.11.38. В случае отступления Головного исполнителя от требований, установленных ТТЗ и иными условиями Контракта, назначить Головному исполнителю срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствии с условиями Контракта, а при невозможности такого приведения - отказаться (полностью или частично) от оплаты результатов НИР (этапа НИР).

4.11.39. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Головного исполнителя, в порядке, установленном Контрактом. Основанием для выставления Государственным заказчиком требования Головному исполнителю о расторжении Контракта и возмещения ущерба (убытков) является наличие при выполнении НИР отступлений от условий Контракта.

4.11.40. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

4.11.41. Принять решение о приостановлении НИР (этапа НИР), уведомив об этом Головного исполнителя (с указанием конкретных причин приостановления НИР (этапа НИР)) и назначить комиссию по приемке выполненных работ, при выявлении в процессе НИР (этапа НИР) нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ.

4.11.42. Запрашивать у Головного исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.11.43. Имеет иные права, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.12. Государственный заказчик обязан:

4.12.44. Принять результаты НИР (этапа НИР), соответствующие требованиям ТТЗ и условиям Контракта, и оплатить их на указанных в Контракте условиях.

4.12.45. Осуществлять контроль за целевым использованием Головным исполнителем бюджетных ассигнований, выделенных для исполнения Контракта.

4.12.46. Сообщить Головному исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления от него уведомления о получении при выполнении Контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР), решение о порядке его использования и форме правовой охраны.

4.12.47. Осуществить государственный учет результатов НИР (этапа НИР), полученных при выполнении Контракта.

4.12.48. Возместить Головному исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по Контракту.

4.12.49. Уведомлять Головного исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.

4.12.50. В случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, в течение 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести по согласованию с Головным исполнителем изменения в ТТЗ и календарный план выполнения НИР, либо принять решение о ее прекращении.

4.12.51. Передавать Головному исполнителю необходимую для выполнения НИР (этапа НИР) информацию.

4.12.52. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.13. В ходе исполнения Контракта Стороны обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны.

4.14. Государственный заказчик передает Головному исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые для исполнения Контракта сведения, составляющие государственную тайну, подпадающие под действие пунктов __ Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, ГУСПа, с наивысшей степенью секретности ________.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА
6.

6.15. Цена НИР в соответствии с условиями Контракта составляет _____________ (прописью) рублей ___ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до __ ___________ 20__ г., НДС не облагается. При этом цены этапов НИР устанавливаются в следующих размерах*(11):

6.15.53. этап 1 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до ___ ____________ 20__ г., НДС не облагается;

6.15.54. этап 2 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до __ _____________ 20__ г., НДС не облагается;

6.15.55. этап 3 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до __ __________ 20__ г., НДС не облагается и т.д.

6.16. При определении цены НИР Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6.17. Цена НИР (этапа НИР) определена по результатам проверки экономически обоснованного предложения Головного исполнителя о цене НИР (этапов НИР) и рассчитана затратным методом по годам выполнения НИР в ценах соответствующих лет с использованием индексов потребительских цен, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Цена Контракта определяется на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта*(12). Расчет цены на выполнение НИР (этапа НИР) приведен в Приложении N 3 к Контракту*(13).

6.18. Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации. Изменение цены в указанных случаях оформляется дополнительным соглашением к Контракту*(14).

6.19. Цены этапов НИР, для которых в Контракте определен ___________*(15) вид цены, не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока выполнения этапов НИР подлежат переводу в фиксированные. Для этого Головной исполнитель, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленного Контрактом срока действия ориентировочной (возмещающей издержки) цены этапа НИР, представляет Государственному заказчику экономически обоснованное предложение о фиксированной цене этапа НИР с приложением документов по формам, устанавливаемым Государственным заказчиком по согласованию с Федеральной службой по тарифам. Перевод ориентировочной (возмещающей издержки) цены НИР (этапа НИР) в фиксированную цену оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

6.20. Цена НИР (этапа НИР) устанавливается в рублях и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Головного исполнителя, связанные с выполнением НИР.

6.21. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения НИР (этапа НИР) проводится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Головного исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют Протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Контракта.

6.22. Стороны соглашаются на увеличение (снижение) цены Контракта, если по предложению Государственного заказчика увеличивается (уменьшается), предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Контракта подлежит изменению пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны уменьшают цену Контракта исходя из цены единицы работы.

6.23. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

7.24. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета в соответствующем финансовом году*(16). При этом лимиты бюджетных обязательств по годам составляют:

7.24.56. На 20_ год - ___________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

7.24.57. На 20_ год - ___________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

7.24.58. На 20_ год - ___________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается и т.д.

7.25. Оплата выполненных НИР (этапа НИР) осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет Головного исполнителя. Датой оплаты выполненных НИР (этапа НИР) считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

7.26. При изменении расчетного счета Головной исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта расчетный счет, несет Головной исполнитель.

7.27. Оплата выполненной НИР осуществляется Государственным заказчиком поэтапно в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Головным исполнителем Государственному заказчику оригиналов следующих документов:

7.27.59. Счета на выполненный этап НИР, в 1 (одном) экземпляре. В счете указывается сумма за выполненный этап НИР и отдельной строкой сумма, подлежащая удержанию за авансовый платеж. При этом размер удержания авансового платежа (в процентном отношении) должен соответствовать размеру (в процентном отношении) ранее произведенного Головному исполнителю авансового платежа от цены этапа НИР.

7.27.60. Счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре.

7.27.61. Акта приемки этапа НИР, утвержденного Сторонами в 1 (одном) экземпляре.

7.28. На всех документах, указанных в пункте 6.4. Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, номер и дата Контракта (регистрационный номер Контракту присваивает Государственный заказчик), даты оформления и подписания документов. В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в пункте 6.4. Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Головному исполнителю не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения причин.

7.29. Документы на оплату передаются Государственному заказчику по реестру сдачи документов, под роспись уполномоченному представителю Государственного заказчика (тел. ____________), либо направляются Государственному заказчику заказным письмом.

7.30. Государственный заказчик выплачивает аванс Головному исполнителю в размере до ____ (прописью) процентов*(17) суммы Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета в текущем финансовом году, при условии:

7.31.

7.31.62. Представления Головным исполнителем счета на авансирование, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6.5. Контракта.

7.31.63. Представления Головным исполнителем договоров (контрактов), заключенных с исполнителями СЧ НИР, предусматривающие обязательства Головного исполнителя по перечислению средств исполнителям СЧ НИР в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления средств от Государственного заказчика. В случае представления указанных договоров (контрактов) Государственный заказчик осуществляет авансовые платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанных договоров (контрактов)*(18), а в случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Головным исполнителем представлена банковская гарантия, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Государственным заказчиком по его запросу письменного подтверждения от банка, выдавшего банковскую гарантию, факта выдачи банковской гарантии (в зависимости от того что наступит позднее)*(19);

7.31.64. Ежеквартального представления Головным исполнителем, в течение всего срока действия Контракта, Государственному заказчику согласованного с ____ военным представительством ___________________*(20) Российской Федерации (далее - представительство заказчика) отчета по целевому использованию полученных на выполнение Контракта авансов по форме, установленной Государственным заказчиком, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

7.32. В случае непредставления Головным исполнителем договоров (контрактов) указанных в пункте 6.7.2. Контракта, или несоответствия указанных в представленных договорах (контрактах) положений условиям пункта 6.7.2. Контракта Государственный заказчик вправе произвести авансирование в меньшем размере. В дальнейшем, в случае представления указанных договоров (контрактов) авансирование может быть произведено Государственным заказчиком в размерах указанных в пункте 6.7. Контракта.

7.33. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Головным исполнителем обязанностей по Контракту.

7.34. В случае неиспользования аванса Головным исполнителем или его использования на цели, не связанные с исполнением Головным исполнителем обязательств, принятых по Контракту, к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его части) уплачиваются Головным исполнителем в пользу Государственного заказчика, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его части) по день фактического исполнения обязательств или возврата им предварительно уплаченной суммы аванса.

7.35. В случае неисполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный пунктом 3.1 Контракта, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются Головным исполнителем, начиная со дня, следующего после дня исполнения обязательств, установленного пунктом 3.1. Контракта по день фактического исполнения обязательств или возврата им предварительно уплаченной суммы аванса. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

7.36. В случае расторжения Контракта:

7.36.65. По инициативе Головного исполнителя или в связи с неисполнением Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

7.36.66. По инициативе Государственного заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

7.37. По окончании исполнения обязательств по Контракту Головной исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту по форме, установленной Приложением N 4 к Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, то Головной исполнитель в течение первых 20 (двадцати) календарных дней наступившего года представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту по состоянию на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением N 4 к Контракту.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.38. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Головной исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче.

Уведомление Головного исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом и направлено Государственному заказчику в срок, достаточный для приемки НИР (этапа НИР), но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока исполнения НИР (этапа НИР), установленного календарным планом проведения НИР.

Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.105-2001 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения".

8.39. Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения отчетных документов осуществляет приемку НИР (этапа НИР) или предъявляет Головному исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной НИР (этапа НИР) в случае отступления Головным исполнителем от условий Контракта и согласовывает с Головным исполнителем срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий Контракта.

8.40. Приемка выполненной НИР (этапа НИР) возможна по месту нахождения Головного исполнителя, о чем делается соответствующая запись в уведомлении о готовности НИР (этапа НИР) по Контракту.

8.41. Этап НИР считается выполненным и принятым после утверждения Государственным заказчиком акта приемки этапа НИР по форме Б.5 приложения Б к ГОСТ РВ 15.105-2001 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ и их составных частей. Основные положения". Акт приемки этапа НИР составляется в __ (прописью) экземплярах*(21).

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР

9.42. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

9.43. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

9.44. Под правами на результаты НИР (этапа НИР) понимаются права на использование всех видов документации, разработанной в соответствии с ТТЗ, а также права на использование полученных при выполнении НИР (этапа НИР) научно-технических решений, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности.

9.45. Любое копирование __________________________*(22), передача или использование их составных частей для целей, не предусмотренных ТТЗ возможны только с разрешения Государственного заказчика.

9.46. Использование Головным исполнителем результатов НИР (этапа НИР), полученных им в ходе исполнения Контракта, а также переуступка Головным исполнителем прав на использование этих результатов третьим лицам осуществляется только с разрешения Государственного заказчика и после заключения соответствующих договоров на их использование с третьими лицами.

9.47. В случае заключения договоров на использование результатов НИР (этапа НИР) Головной исполнитель обязан направлять Государственному заказчику извещения и подлинные экземпляры формы 2, утвержденные приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178 "Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации", а также заверенные копии указанных договоров.

9.48. Каждая из Сторон сохраняет за собой исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие ей до заключения Контракта, использование которых необходимо для его выполнения.

9.49. Головной исполнитель при выполнении НИР по Контракту вправе безвозмездно использовать необходимые ему объекты интеллектуальной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику только для целей выполнения НИР по Контракту.

9.50. По завершении работы Головной исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возвратить Государственному заказчику всю научно-техническую документацию и иные, относящиеся к НИР, материалы, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно.

9.51. Головной исполнитель обязан уведомить Государственного заказчика о каждом созданном в процессе выполнения Контракта объекте интеллектуальной собственности в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его создания с представлением Государственному заказчику обоснованного предложения о порядке правовой охраны этого объекта. Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления уведомления принимает решение по представленному предложению и сообщает его Головному исполнителю.

9.52. Головной исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения решения Государственного заказчика по предложению Головного исполнителя обеспечить в установленном порядке подачу заявок на выдачу охранных документов и получение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Если Государственный заказчик в указанный срок не сообщит своего решения по предложению Головного исполнителя или обоснованные причины задержки его принятия, то Головной исполнитель принимает самостоятельное решение о порядке правовой охраны указанных результатов.

9.53. В заявлениях на получение охранного документа в качестве правообладателя указывается Российская Федерация в лице Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

9.54. Все расходы, связанные с получением и поддержанием в силе охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, обеспечением защиты прав от действий третьих лиц, возлагается на Сторону, которой принадлежат исключительные права на результаты НИР по Контракту. Выплата авторского вознаграждения за счет Государственного заказчика не предусматривается.

9.55. Результаты научно-технической деятельности, полученные в ходе выполнения НИР (этапов НИР) по Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" подлежат государственному учету в Разделе единого реестра Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. Головной исполнитель обязан вместе с уведомлением о готовности НИР к приемке представить Государственному заказчику сведения по форме 1, утвержденной приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178 "Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации".

9.56. Головной исполнитель обязан представить Государственному заказчику обоснованные предложения о необходимости приобретения лицензии по каждому объекту интеллектуальной собственности и иному результату интеллектуальной деятельности. Государственный заказчик обеспечивает приобретение лицензии, предусматривая для этого необходимые средства при определении цены Контракта.

9.57. Головной исполнитель вправе использовать объекты интеллектуальной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права и права на использование которых приобретены на основе лицензий, исключительно для целей выполнения НИР по Контракту.

9.58. Головной исполнитель обеспечивает патентную чистоту результатов НИР, выполняемой по Контракту, на территории Российской Федерации и других стран и несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несанкционированное использование объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на использование которых принадлежат третьим лицам.

9.59. Головной исполнитель обязан представить Государственному заказчику по согласованной форме перечень объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых предполагается при выполнении НИР по Контракту, а также сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов НИР в Российской Федерации и других странах, и сообщить, при каких условиях возможно их использование с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

9.60. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапов НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.61. Сторона, получившая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты интеллектуальной деятельности, предоставляет право на использование этих объектов и результатов исполнителям СЧ НИР по Контракту в объеме, достаточном для выполнения СЧ НИР, на условиях обязательного возврата исполнителями СЧ НИР всей технической документации и иных, относящихся к таким объектам и результатам, материалов, если иное не оговорено с исполнителями СЧ НИР.

9.62. Головной исполнитель предоставляет право на использование объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, исполнителям СЧ НИР для проведения работы по заказам третьих лиц и производства продукции, реализуемой на коммерческой основе, в соответствии с пунктом 8.5. Контракта.

9.63. Головной исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности. В случае предъявления третьими лицами иска о нарушении их прав в результате несанкционированного использования Головным исполнителем при выполнении НИР по Контракту объектов интеллектуальной собственности, исключительное право на использование которых принадлежит указанным лицам, Головной исполнитель за свой счет полностью оплачивает все расходы, связанные с убытками, нанесенными этим лицам, и судебные издержки.

9.64. Если в результате нарушения Головным исполнителем прав третьих лиц судом будет наложен запрет на использование результатов НИР, полученных по Контракту, Головной исполнитель обязан по согласованию с Государственным заказчиком, за свой счет приобрести лицензию или изменить научно-техническую документацию таким образом, чтобы не нарушать права третьих лиц.

9.65. Права на усовершенствование и улучшение объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе проведения НИР по Контракту, принадлежат Стороне, создавшей такие усовершенствования и улучшения, если иное не оговорено дополнительным соглашением Сторон.

9.66. Головной исполнитель, создавший указанные усовершенствования и улучшения, обязан уведомить об этом Государственного заказчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента их создания и в случае заинтересованности Государственного заказчика предоставить ему простую (неисключительную) лицензию на основании заключения предусмотренных законодательством Российской Федерации договоров. В случае если Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения такого уведомления не сообщит о своем желании получить простую (неисключительную) лицензию на право использования созданных Головным исполнителем усовершенствований и улучшений, последний вправе их предложить третьим лицам.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

10.67. Право Государственного заказчика на владение (распоряжение) полученной по Контракту научно-технической документацией наступает после поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Головного исполнителя.

10.68. Контроль за исполнением условий Контракта осуществляется представительством заказчика.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.69. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.70. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Головной исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

11.70.67. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера неуплаченной в срок суммы.

11.71. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Головной исполнитель вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере ________ (прописью) руб. ____ коп, что составляет ___ процентов от цены Контракта*(23).

11.72. В случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате нестоек (штрафов, пени).

11.72.68. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем и рассчитывается в порядке, приведенном в Приложении N 5.

11.72.69. За ненадлежащее исполнение Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Головной исполнитель уплачивает штраф в размере ________ (прописью) руб. ____ коп, что составляет ___ процентов от цены Контракта*(24).

11.73. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.74. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.75. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.76. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до __ _____________ 20__ г. *(25)

12.77. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

12.78. Документы для окончательной оплаты выполненной НИР по Контракту должны быть переданы Государственному заказчику, на условиях установленных Контрактом, в срок не позднее __ _______. 20__ г. *(26)

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.79. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.80. При расторжении Контракта до завершения НИР Головной исполнитель возвращает Государственному заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для выполнения НИР денежные средства, в том числе авансовые платежи, и представляет Государственному заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по Контракту.

13.81. В случае истечения у Головного исполнителя срока действия лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, либо ее отзыва лицензирующим органом, НИР приостанавливаются по вине Головного исполнителя. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней действие лицензии не будет возобновлено, то НИР считается прекращенной по вине Головного исполнителя. Отсутствие действующей лицензии у Головного исполнителя является основанием для одностороннего расторжения Контракта Государственным заказчиком.

13.82. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 6.12 и 12.2 Контракта, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.83. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде непротиворечащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

14.84. При возникновении спора по поводу недостатков выполненной НИР (этапа НИР) или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, поставленных материалов с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.85. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

14.86. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

14.87. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Стороны в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

14.88. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

14.89. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

14.90. При невозвращении в срок, указанный в пункте 13.7. Контракта претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

14.91. Датой передачи претензии (ответа на претензию) считается дата получения претензии по почте. Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

14.92. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.93. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

15.94. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

15.95. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

15.96. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

15.97. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

15.98. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

16.99. Обеспечение исполнения Контракта составляет ______________ (прописью) рублей ___ копеек и представляется Головным исполнителем в виде __________________*(27).

16.100. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Головным исполнителем своих обязательств по Контракту, Головной исполнитель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение Контракта на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном разделе Контракта.

16.101. Денежные средства, внесенные Головным исполнителем на счет Государственного заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после приемки и оплаты выполненной НИР, подлежат возврату Головному исполнителю*(28).

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.102. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.103. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе "Адреса и банковские реквизиты сторон".

17.104. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских и иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

17.105. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.106. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяются в части, не противоречащей условиям Контракта.

17.107. Контракт составлен в 3 (трех)*(29) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый) и 3 (третий) экземпляры - для Государственного заказчика, 2 (второй) экземпляр - для Головного исполнителя.

17.108. При исполнении Контракта не допускается перемена Головного исполнителя, за исключением случаев, если новый Головной исполнитель является правопреемником Головного исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.109. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, а также иной информации ограниченного доступа, связанной с исполнением Контракта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение N 1 - Тактико-техническое задание на НИР на __ листах.

2. Приложение N 2 - Календарный план выполнения НИР на __ листах.

3. Приложение N 3 - Расчет цены на выполнение НИР на __ листах.

4. Приложение N 4 - Форма акта сверки взаимных расчетов на __ листах.

5. Приложение N 5 - Расчет неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК		ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
(адрес и банковские реквизиты Государственного заказчика)		(адрес и банковские реквизиты Головного исполнителя)

19. ПОДПИСИ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК		ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________ (___________________)		_________________ (________________ )
подпись (расшифровка подписи)		подпись (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.		"__" _____________ 20__ г.
М.П.		М.П.
	"СОГЛАСОВАНО"
Начальник _____ военного представительства __________________________ Российской Федерации _________________ (___________________)
подпись (расшифровка подписи)
"____" _____________ 20__ г.
	М.П.

Приложение N 1

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N______

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТТЗ НА НИР

гриф при необходимости

Экз. N __

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

должность, государственный заказчик должность, головной исполнитель НИР

подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия

"____"_____________________200____г. "____"_____________________200____г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

наименование, шифр, номер государственной регистрации НИР*,

индекс изделия

Часть**

Действует с дополнением***

номер дополнения

* Номер государственной регистрации проставляют после регистрации НИР в установленном порядке.

** Указывают при составлении ТТЗ в двух и более частях.

*** Указывают при выпуске дополнений к ТТЗ

Приложение N 2

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение научно-исследовательской работы
_________________________________________________________ (наименование НИР)

____________________________________________________________________ _____________________

(шифр)

N п.п.	Наименование этапов	Выдаваемая научно-техническая документация	Срок выполнения		Цена этапа (тыс. руб.)
			дата начала этапа	дата окончания этапа
1	2	3	4	5	6
1.	Этап 1 "наименование этапа"
2.	Этап 2 "наименование этапа"
3.	Этап 3 "наименование этапа"

Государственный заказчик				Головной исполнитель
	_____________________	(_______________________)		_______________		(_____________________)
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.				М.П.

Приложение N 3

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N _____

РАСЧЕТ

цены на выполнение научно-исследовательской работы
_________________________________________________________ (наименование НИР)

____________________________________________________________________ _____________________

Номер строки	Наименование калькуляционных статей	Цена этапа 1	Цена этапа 2	Цена этапа 3	Цена НИР
01	Затраты на материалы - всего, в том числе:
02	сырье и материалы
03	покупные полуфабрикаты
04	возвратные отходы (вычитаются)
05	покупные комплектующие изделия
06	транспортно-заготовительные расходы
07	топливо и энергия на технологические цели
08	Затраты на оплату труда - всего в том числе:
09	основная заработная плата
10	дополнительная заработная плата
11	Отчисления на социальные нужды
12	Затраты на специальное оборудование
13	Затраты на командировки
14	Прочие прямые затраты, в том числе
15	Проценты по кредитам
16	Накладные расходы
16.1	общехозяйственные затраты
16.2	общепроизводственные затраты
17	Затраты на изделия собственного производства
18	Себестоимость работ, выполненных собственными силами (сумма строк 01, 08, 11-16)
19	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями
19.1	Затраты сторонних организаций на выполнение составных частей
19.2	Другие работы
20	Полная себестоимость (сумма строк 17, 18)
21	Прибыль
22	Цена

(шифр)

(в рублях)

Государственный заказчик ___________________ (___________) (подпись) "___" ________ 20__ г.		Головной исполнитель ___________________ (___________) (подпись) "___" ________ 20__ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 4

к Контр акту от "__" _____ __ 20__ г. N ____

ФОРМА АКТА СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на "___" ___________ 20___ г. между  Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации (далее - Государственный заказчик)

и _________ (далее - Головной исполнитель) по государственному контракту от "___" ________ 20___ г. N ________ 

По данным Государственного заказчика

По данным Головного исполнителя

N п/п

Дата операции

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

N п/п

Дата операции

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

Сальдо на ____________

Сальдо на ____________

1

1

2

2

_

_

Обороты за период

-

-

Обороты за период

Сальдо на ____________

-

Сальдо на ____________

по данным Государственного заказчика задолженности в пользу ________________ составляет ___________________ рублей

по данным Головного исполнителя задолженности в пользу ______________ составляет ___________________ рублей

От Государственного заказчика

От Головного исполнителя

_______________

(__________________________________)

_______________

(______________________________)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_______________

(__________________________________)

_______________

(______________________________)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Приложение N 5

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N _____

РАСЧЕТ

неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств Головным исполнителем

Расчет составляется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем и определяется по следующей формуле:

П = (Ц-В) х С,

где

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Головным исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения НИР (этапа НИР);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки (пени), определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

К = ДП/ДК х 100%,

где

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Приложение N 2 к приказу Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации

от ___ __________ 2015 г. N _____

Информационная карта типового контракта на выполнение научно-исследовательской работы

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой государственный контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	научно-исследовательская работа
б)	код (коды) предмета контракта:
	по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	72.19
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	72.19
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	-
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	не установлен
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	выполнение научно-исследовательской работы в рамках специальных секретных программ

Приложение N 3 к приказу Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации

от ___ __________ 2015 г. N _____

_______________

гриф секретности

Экз.N ___

п. ___ Перечня ГУСПа, ч.__

Государственный оборонный заказ на 20 __г. и на плановый период 20__ и 20__г.г. Постановление Правительства Российской Федерации от __._________.20__ г. N __

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____________ на выполнение опытно-конструкторской работы*(30)

_________________________________________________________ (наименование)

____________________________________________________________________ _____________________

(шифр темы )

____________________________________________________________________ ______________________

(идентификационный код закупки*(31))

г. Москва

"___" __________ 20__ г.

Государственный закачик - Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП), действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ______________________________*(32), действующего на основании доверенности от __ _________ 20__ г. N _____, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Головной исполнитель", определенное единственным исполнителем по основаниям, указанным в пункте _____, статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании _________________________*(33), в лице _________________________________*(34), действующего на основании ________________________________ от __._______________20__ г. N _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.2. Понятия, сокращения и термины, используемые в Контракте, имеют значения, определенные федеральными законами от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее - Закон N 275-ФЗ), от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и ГОСТ РВ 15.203-2001 "Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения".

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.3. В целях выполнения государственного оборонного заказа Головной исполнитель в соответствии с требованиями и условиями Контракта обязуется выполнить и своевременно сдать Государственному заказчику опытно-конструкторскую работу (далее - ОКР) по теме: "____________" (шифр "_____").

1.4. Государственный заказчик обязуется принять ОКР, соответствующую требованиям, установленным Контрактом, и оплатить ее на указанных в нем условиях.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

2.5. Начало срока выполнения ОКР - ___ _____________ 20__ г. Окончание срока выполнения ОКР - ___ ___________ 20__ г.

2.6. ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями тактико-технического задания на ОКР _______________________________ (далее - ТТЗ) от ___ _________ 20__ г., утвержденного Государственным заказчиком, являющегося неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР (этапа ОКР) определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 2).

2.7. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Государственный заказчик вправе осуществить ее приемку, при этом такое досрочное исполнение Головным исполнителем обязательств по Контракту не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой ОКР (этапа ОКР).

Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Государственного заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Контракта.

2.8. Разработанная согласно Контракту документация должна отвечать требованиям ТТЗ и следующих документов*(35):

ГОСТ РВ 15.203-2001 "Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения";

ГОСТ РВ 15.110-2003 "Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения".

Документация передается Государственному заказчику ________ (подлинник, дубликат __ экз., копия __ экз.).

2.9. Датой исполнения ОКР по Контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком акта приемки последнего этапа ОКР, при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения ОКР.

2.10. На момент подписания Контракта даты окончания выполнения ОКР (этапа ОКР), указанные в пункте 3.1. и ведомости исполнения ОКР, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока окончания выполнения ОКР (этапа ОКР).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.11. Головной исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненной и принятой Государственным заказчиком ОКР (этапа ОКР).

4.1.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненной ОКР (этапа ОКР) и подписания акта приемки этапа ОКР, либо обоснованного отказа от его подписания в установленные Контрактом сроки.

4.1.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой ОКР (этапа ОКР).

4.1.4. Привлекать по предварительному согласованию с Государственным заказчиком на договорной основе к исполнению Контракта иных лиц - исполнителей составных частей ОКР (далее - СЧ ОКР),

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

и условиями Контракта. Условия договора (контракта), заключаемого Головным исполнителем с исполнителем СЧ ОКР, осуществляющим выполнение работ в целях исполнения Контракта, определяются условиями Контракта. При этом в договоре (контракте) указываются реквизиты Контракта.

4.1.5. Приостановить выполнение ОКР (этапа ОКР) в случаях:

если в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР) выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР (этапа ОКР), установленных требованиями ТТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Головного исполнителя;

если Государственный заказчик не производил оплату более 2 (двух) календарных месяцев за выполненные и принятые этапы ОКР.

4.1.6. Запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения ОКР (этапа ОКР) информацию.

4.1.7. Требовать возмещения убытков в порядке, установленном Контрактом.

4.1.8. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Головной исполнитель обязан:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком ТТЗ и передать Государственному заказчику результаты ОКР (этапа ОКР), в том числе всю разработанную согласно Контракту техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный Контрактом срок.

4.2.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке ОКР (этапа ОКР).

4.2.3. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

4.2.4. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Головного исполнителя, и условия для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

4.2.5. Организовать и провести предусмотренные ТТЗ испытания _________________ .

4.2.6. Обеспечить соответствие Головного исполнителя в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

4.2.7. Уведомлять Государственного заказчика о каждом полученном при выполнении Контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.2.8. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, в том числе документы, подтверждающие наличие у Головного исполнителя и привлекаемых к выполнению СЧ ОКР исполнителей СЧ ОКР систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям.

4.2.9. Предоставлять Государственному заказчику, в установленный срок информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе Головного исполнителя (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и др.), членах коллегиального исполнительного органа Головного исполнителя либо об иных органах управления Головного исполнителя путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" .

4.2.10. Представлять Государственному заказчику информацию обо всех исполнителях СЧ ОКР, заключивших договоры (контракты) с Головным исполнителем, цена (общая цена) которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Головным исполнителем договора (контракта) с исполнителем СЧ ОКР.

4.2.11. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Головному исполнителю, исполнителям СЧ ОКР или третьим лицам.

4.2.12. Проводить в процессе исполнения Контракта патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей.

4.2.13. Передать Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе исполнения Контракта, в том числе на документацию, после полной оплаты выполненных ОКР. Головной исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов ОКР по Контракту исполнителям СЧ ОКР и третьим лицам.

4.2.14. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к выполнению ОКР исполнителями СЧ ОКР.

4.2.15. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных Государственным заказчиком на оплату ОКР по Контракту.

4.2.16. Предоставлять ежеквартальные отчеты о ходе отработки полученного аванса и по требованию Государственного заказчика необходимые для их проверки документы.

4.2.17. Организовать работу и нести ответственность за обеспечение защиты государственной тайны при выполнении Контракта, осуществлять контроль за соблюдением мер по защите государственной тайны, в том числе у исполнителей СЧ ОКР.

4.2.18. Обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение дополнительных требований Государственного заказчика по режиму секретности, как в ходе проведения совместных работ с исполнителями СЧ ОКР, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Контракта. Передачу сведений, относящихся к предмету Контракта и составляющих государственную тайну, исполнителям СЧ ОКР осуществлять только с разрешения Государственного заказчика.

4.2.19. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации лиц, осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну, в том числе у исполнителей СЧ ОКР.

4.2.20. Заключать договоры (контракты) с исполнителями СЧ ОКР только при наличии у них штатного подразделения по защите государственной тайны или действующего договора на оказание услуг по защите государственной тайны, заключенного с Головным исполнителем или иной организацией с согласия Государственного заказчика.

4.2.21. В случае расторжения Контракта или окончания срока его действия возвратить (передать) Государственному заказчику носители сведений, составляющих государственную тайну, в том числе разработанные Головным исполнителем в ходе исполнения Контракта, либо передать по указанию Государственного заказчика данные носители сведений иной организации.

4.2.22. Получить за свой счет и представить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта.

4.2.23. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3. Государственный заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Головного исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.3.2. Требовать от Головного исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в процессе приемки ОКР (этапов ОКР).

4.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Головного исполнителя.

4.3.4. Требовать от Головного исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной научно-технической документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту.

4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в любое время до подписания Акта приемки последнего этапа ОКР, уплатив Головному исполнителю часть установленной цены пропорционально части ОКР (этапа ОКР), выполненных до получения извещения об отказе Государственного заказчика от исполнения Контракта.

4.3.6. В случае отступления Головного исполнителя от требований, установленных ТТЗ и иными условиями Контракта, назначить Головному исполнителю срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствии с условиями Контракта, а при невозможности такого приведения - отказаться (полностью или частично) от оплаты результатов ОКР (этапа ОКР).

4.3.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Головного исполнителя, в порядке, установленном Контрактом. Основанием для выставления Государственным заказчиком требования Головному исполнителю о расторжении Контракта и возмещения ущерба (убытков) является наличие при выполнении ОКР отступлений от условий Контракта.

4.3.8. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

4.3.9. Принять решение о приостановлении ОКР (этапа ОКР), уведомив об этом Головного исполнителя (с указанием конкретных причин приостановления ОКР (этапа ОКР)) и назначить комиссию по приемке выполненных работ, при выявлении в процессе выполнения ОКР (этапа ОКР) нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ.

4.3.10. Запрашивать у Головного исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.3.11. Имеет иные права, определенные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Государственный заказчик обязан:

4.4.1. Принять результаты ОКР (этапа ОКР), соответствующие требованиям и условиям Контракта, и оплатить их на указанных в Контракте условиях.

4.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Головным исполнителем бюджетных ассигнований, выделенных для исполнения Контракта.

4.4.3. Сообщить Головному исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления от него уведомления о получении при выполнении Контракта способного к правовой охране результата ОКР

(этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны.

4.4.4. Осуществить государственный учет результатов ОКР (этапа ОКР), полученных при выполнении Контракта.

4.4.5. Возместить Головному исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по Контракту.

4.4.6. Уведомлять Головного исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.

4.4.7. В случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТТЗ, в течение 30 (тридцати) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР и внести по согласованию с Головным исполнителем изменения в ТТЗ и ведомость исполнения ОКР, либо принять решение о ее прекращении.

4.4.8. Передавать Головному исполнителю необходимую для выполнения ОКР (этапа ОКР) информацию.

4.4.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.5. В ходе исполнения Контракта Стороны обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по защите государственной тайны.

4.6. Государственный заказчик передает Головному исполнителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые для исполнения Контракта сведения, составляющие государственную тайну, подпадающие под действие пунктов __ Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, ГУСПа, с наивысшей степенью секретности ________.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА

5.1. Цена ОКР в соответствии с условиями Контракта составляет _____________ (прописью) рублей ___ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до __ ___________ 20__ г., НДС не облагается. При этом цены этапов ОКР устанавливаются в следующих размерах :

5.1.1. этап 1 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до ___ __________ 20__ г., НДС не облагается;

5.1.2. этап 2 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до ___ __________ 20__ г., НДС не облагается;

5.1.3. этап 3 "наименование этапа" - ______ (прописью) рублей __ копеек, вид цены - _____________, срок действия - до ___ __________ 20__ г., НДС не облагается и т.д.

5.2. При определении цены ОКР Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

5.3 Цена ОКР (этапа ОКР) определена по результатам проверки экономически обоснованного предложения Головного исполнителя о цене ОКР (этапов ОКР) и рассчитана затратным методом по годам выполнения ОКР в ценах соответствующих лет с использованием индексов потребительских цен, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Цена Контракта определяется на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта*(36). Расчет цены на выполнение ОКР (этапа ОКР) приведен в Приложении N 3 к Контракту*(37).

5.4. Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации. Изменение цены в указанных случаях оформляется дополнительным соглашением к Контракту*(38).

5.5. Цены этапов ОКР, для которых в Контракте определен ___________*(39) вид цены, не позднее 3 (трех) месяцев до окончания срока выполнения этапов ОКР подлежат переводу в фиксированные. Для этого Головной исполнитель, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленного Контрактом срока действия ориентировочной (возмещающей издержки) цены этапа ОКР, представляет Государственному заказчику экономически обоснованное предложение о фиксированной цене этапа ОКР с приложением документов по формам, устанавливаемым Государственным заказчиком по согласованию с Федеральной службой по тарифам. Перевод ориентировочной (возмещающей издержки) цены ОКР (этапа ОКР) в фиксированную цену оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.6. Цена ОКР (этапа ОКР) устанавливается в рублях и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Головного исполнителя, связанные с выполнением ОКР.

5.7. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Головного исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют Протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Контракта.

5.8. Стороны соглашаются на увеличение (снижение) цены Контракта, если по предложению Государственного заказчика увеличивается (уменьшается), предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Контракта подлежит изменению пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны уменьшают цену Контракта исходя из цены единицы работы.

5.9. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета в соответствующем финансовом году*(40). При этом лимиты бюджетных обязательств по годам составляют:

6.1.1. На 20_ год - ___________________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

6.1.2. На 20_ год - ___________________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается.

6.1.3. На 20_ год - _________________ (прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается и т.д.

6.2. Оплата выполненных ОКР (этапа ОКР) осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет Головного исполнителя. Датой оплаты выполненных ОКР (этапа ОКР) считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

6.3. При изменении расчетного счета Головной исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта расчетный счет, несет Головной исполнитель.

6.4. Оплата выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Государственным заказчиком поэтапно в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Головным исполнителем Государственному заказчику оригиналов следующих документов:

6.4.1. Счета на выполненный этап ОКР в 1 (одном) экземпляре. В счете указывается сумма за выполненный этап ОКР и отдельной строкой сумма, подлежащая удержанию за авансовый платеж. При этом размер удержания авансового платежа (в процентном отношении) должен соответствовать размеру (в процентном отношении) ранее произведенного Головному исполнителю авансового платежа от цены этапа ОКР.

6.4.2. Счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре.

6.4.3. Акта приемки этапа ОКР, утвержденного Сторонами в 1 (одном) экземпляре.

6.5. На всех документах, указанных в пункте 6.4. Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, номер и дата Контракта (регистрационный номер Контракту присваивает Государственный заказчик), даты оформления и подписания документов. В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в пункте 6.4. Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Головному исполнителю не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения причин.

6.6. Документы на оплату передаются Государственному заказчику по реестру сдачи документов, под роспись уполномоченному представителю Государственного заказчика (тел. ____________) либо направляются Государственному заказчику заказным письмом.

6.7. Государственный заказчик выплачивает аванс Головному исполнителю в размере до ____ (прописью) процентов*(41) суммы Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет федерального бюджета в текущем финансовом году, при условии:

6.7.1. Представления Головным исполнителем счета на авансирование, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6.5. Контракта.

6.7.2. Представления Головным исполнителем договоров (контрактов), заключенных с исполнителями СЧ ОКР, предусматривающие обязательства Головного исполнителя по перечислению средств исполнителям СЧ ОКР в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления средств от Государственного заказчика. В случае представления указанных договоров (контрактов) Государственный заказчик осуществляет авансовые платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения указанных договоров (контрактов)*(42), а в случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Головным исполнителем представлена банковская гарантия, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Государственным заказчиком по его запросу письменного подтверждения от банка, выдавшего банковскую гарантию, факта выдачи банковской гарантии (в зависимости от того что наступит позднее)*(43).

6.7.3. Ежеквартального представления Головным исполнителем, в течение всего срока действия Контракта, Государственному заказчику согласованного с ____ военным представительством ___________________*(44)

6.7.4. Осуществления представительством заказчика контроля за перечислением Головным исполнителем средств исполнителю по договору (контракту), заключенному с ним.

6.8. В случае непредставления Головным исполнителем договоров (контрактов), указанных в пункте 6.7.2. Контракта, или несоответствия указанных в представленных договорах (контрактах) положений условиям пункта 6.7.2. Контракта, Государственный заказчик вправе произвести авансирование в меньшем размере. В дальнейшем, в случае представления указанных договоров (контрактов), авансирование может быть произведено Государственным заказчиком в размерах, указанных в пункте 6.7. Контракта.

6.9. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Головным исполнителем обязанностей по Контракту.

6.10. В случае неиспользования аванса Головным исполнителем или его использования на цели, не связанные с исполнением Головным исполнителем обязательств, принятых по Контракту, к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его части) уплачиваются Головным исполнителем в пользу Государственного заказчика, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его части) по день фактического исполнения обязательств или возврата им предварительно уплаченной суммы аванса.

6.11. В случае неисполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный пунктом 3.1 Контракта, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются Головным исполнителем, начиная со дня, следующего после дня исполнения обязательств, установленного пунктом 3.1. Контракта по день фактического исполнения обязательств или возврата им предварительно уплаченной суммы аванса. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

6.12. В случае расторжения Контракта:

6.12.1. По инициативе Головного исполнителя или в связи с неисполнением Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

6.12.2. По инициативе Государственного заказчика аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

6.13. По окончании исполнения обязательств по Контракту Головной исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту по форме, установленной Приложением N 4 к Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, то Головной исполнитель в течение первых 20 (двадцати) календарных дней наступившего года представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту по состоянию на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением N 4 к Контракту.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Головной исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Головного исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом и направлено Государственному заказчику в срок, достаточный для приемки ОКР (этапа ОКР), но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока исполнения ОКР (этапа ОКР), установленного ведомостью исполнения ОКР.

Сдача и приемка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.203-2001 "Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения".

7.2. Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения отчетных документов осуществляет приемку ОКР (этапа ОКР) или предъявляет Головному исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Головным исполнителем от условий Контракта и согласовывает с Головным исполнителем срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий Контракта.

7.3. Если при приемке опытного образца изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям Контракта, то доработка документации, опытного образца изделия и повторные испытания производятся Головным исполнителем за свой счет.

Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

8.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР

(этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

8.2. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР

(этапа ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

8.3. Под правами на результаты ОКР (этапа ОКР) понимаются права на использование всех видов документации, разработанной в соответствии с ТТЗ, а также права на использование полученных при выполнении ОКР (этапа ОКР) научно-технических решений, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности.

8.4. Любое копирование _______________*(45), передача или использование их составных частей для целей, не предусмотренных ТТЗ возможны только с разрешения Государственного заказчика.

8.5. Использование Головным исполнителем результатов ОКР (этапа ОКР), полученных им в ходе выполнения Контракта, а также переуступка Головным исполнителем прав на использование этих результатов третьим лицам осуществляется только с разрешения Государственного заказчика и после заключения соответствующих договоров на их использование с третьими лицами.

8.6. В случае заключения договоров на использование результатов ОКР (этапа ОКР) Головной исполнитель обязан направлять Государственному заказчику извещения и подлинные экземпляры формы 2, утвержденные приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178 "Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации", а также заверенные копии указанных договоров.

8.7. Каждая из Сторон сохраняет за собой исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты интеллектуальной деятельности, принадлежавшие ей до заключения Контракта, использование которых необходимо для его выполнения.

8.8. Головной исполнитель при выполнении ОКР по Контракту вправе безвозмездно использовать необходимые ему объекты интеллектуальной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику только для целей выполнения ОКР по Контракту.

8.9. По завершении работы Головной исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возвратить Государственному заказчику всю научно-техническую документацию и иные, относящиеся к ОКР, материалы, если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно.

8.10. Головной исполнитель обязан уведомить Государственного заказчика о каждом созданном в процессе выполнения Контракта объекте интеллектуальной собственности в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его создания с представлением Государственному заказчику обоснованного предложения о порядке правовой охраны этого объекта. Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления уведомления принимает решение по представленному предложению и сообщает его Головному исполнителю.

8.11. Головной исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения решения Государственного заказчика по предложению Головного исполнителя обеспечить в установленном порядке подачу заявок на выдачу охранных документов и получение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Если Государственный заказчик в указанный срок не сообщит своего решения по предложению Головного исполнителя или обоснованные причины задержки его принятия, то Головной исполнитель принимает самостоятельное решение о порядке правовой охраны указанных результатов.

8.12. В заявлениях на получение охранного документа в качестве правообладателя указывается Российская Федерация в лице Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

8.13. Все расходы, связанные с получением и поддержанием в силе охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, обеспечением защиты прав от действий третьих лиц, возлагается на Сторону, которой принадлежат исключительные права на результаты ОКР по Контракту. Выплата авторского вознаграждения за счет Государственного заказчика не предусматривается.

8.14. Результаты научно-технической деятельности, полученные в ходе выполнения ОКР (этапов ОКР) по Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" подлежат государственному учету в Разделе единого реестра Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. Головной исполнитель обязан вместе с уведомлением о готовности ОКР к приемке представить Государственному заказчику сведения по форме 1, утвержденной приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. N 173/178 "Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации".

8.15. Головной исполнитель обязан представить Государственному заказчику обоснованные предложения о необходимости приобретения лицензии по каждому объекту интеллектуальной собственности и иному результату интеллектуальной деятельности. Государственный заказчик обеспечивает приобретение лицензии, предусматривая для этого необходимые средства при определении цены Контракта.

8.16. Головной исполнитель вправе использовать объекты интеллектуальной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права и права на использование которых приобретены на основе лицензий, исключительно для целей выполнения ОКР по Контракту.

8.17. Головной исполнитель обеспечивает патентную чистоту результатов ОКР, выполняемой по Контракту, на территории Российской Федерации и других стран и несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несанкционированное использование объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на использование которых принадлежат третьим лицам.

8.18. Головной исполнитель обязан представить Государственному заказчику по согласованной форме перечень объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых предполагается при выполнении ОКР по Контракту, а также сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов ОКР в Российской Федерации и других странах, и сообщить, при каких условиях возможно их использование с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

8.19. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапов ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.20. Сторона, получившая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и права на иные результаты интеллектуальной деятельности, предоставляет право на использование этих объектов и результатов исполнителям СЧ ОКР по Контракту в объеме, достаточном для выполнения СЧ ОКР, на условиях обязательного возврата исполнителями СЧ ОКР всей технической документации и иных, относящихся к таким объектам и результатам, материалов, если иное не оговорено с исполнителями СЧ ОКР.

8.21. Головной исполнитель предоставляет право на использование объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности исполнителям СЧ ОКР для проведения работы по заказам третьих лиц и производства продукции, реализуемой на коммерческой основе, в соответствии с пунктом 8.5. Контракта.

8.22. Головной исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности. В случае предъявления третьими лицами иска о нарушении их прав в результате несанкционированного использования Головным исполнителем при выполнении ОКР по Контракту объектов интеллектуальной собственности, исключительное право на использование которых принадлежит указанным лицам, Головной исполнитель за свой счет полностью оплачивает все расходы, связанные с ущербом, нанесенным этим лицам, и судебные издержки.

8.23. Если в результате нарушения Головным исполнителем прав третьих лиц судом будет наложен запрет на использование результатов ОКР, полученных по Контракту, Головной исполнитель обязан по согласованию с Государственным заказчиком, за свой счет приобрести лицензию или изменить научно-техническую документацию таким образом, чтобы не нарушать права третьих лиц.

8.24. Права на усовершенствование и улучшение объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе проведения ОКР по Контракту, принадлежат Стороне, создавшей такие усовершенствования и улучшения, если иное не оговорено дополнительным соглашением Сторон.

8.25. Головной исполнитель, создавший указанные усовершенствования и улучшения, обязан уведомить об этом Государственного заказчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента их создания и в случае заинтересованности Государственного заказчика предоставить ему безвозмездную лицензию на основе заключения предусмотренных законодательством Российской Федерации договоров.

В случае если Государственный заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения такого уведомления не сообщит о своем желании получить безвозмездно лицензию на право использования созданных Головным исполнителем усовершенствований и улучшений, последний вправе их предложить третьим лицам.

9. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ОТПРАВКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ*(46)

9.1. Изготовленный опытный образец изделия с документацией после приемки их Государственным заказчиком считается сданным на ответственное хранение Головному исполнителю и оформляется Актом материально-технической приемки опытного образца, утверждаемым в установленном порядке.

9.2. По окончании приемки опытный образец изделия, подготовленный к сдаче Государственному заказчику (грузополучателю), упаковывается Головным исполнителем и опломбировывается пломбами Головного исполнителя и представительства заказчика.

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца изделия Головной исполнитель и представительство заказчика составляют акт.

9.3. Отправка опытного образца изделия осуществляется __________*(47) транспортом, стоимость доставки (транспортный тариф) учтена в цене ОКР.

9.4. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Головной исполнитель обязан передать (выслать) Государственному заказчику (грузополучателю) не позднее 3 (трех) рабочих дней.

9.5. Охрану отправляемого опытного образца изделия в пути следования обеспечивает __________________*(48) в установленном порядке своими силами.

9.6. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец изделия Головной исполнитель направляет Государственному заказчику (грузополучателю).

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Право Государственного заказчика на владение (распоряжение) полученной по Контракту документацией и опытным образцом, наступает после поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Головного исполнителя.

10.2. Контроль за исполнением условий Контракта осуществляется представительством заказчика.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Головной исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

11.2.1. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера неуплаченной в срок суммы.

11.3. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Головной исполнитель вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере ________ (прописью) руб. ____ коп, что составляет ___ процентов от цены Контракта*(49).

11.4. В случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате нестоек (штрафов, пени).

11.4.1. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем и рассчитывается в порядке, приведенном в Приложении N 5.

11.4.2. За ненадлежащее исполнение Головным исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Головной исполнитель уплачивает штраф в размере ________ (прописью) руб. ____ коп, что составляет ___ процентов от цены Контракта*(50).

11.5. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до ___ ___________ 20__ г.*(51)

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

12.3. Документы для окончательной оплаты выполненной ОКР по Контракту должны быть переданы Государственному заказчику, на условиях, установленных Контрактом, в срок не позднее ___ _______ 20__ г.*(52)

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. При расторжении Контракта до завершения ОКР Головной исполнитель возвращает Государственному заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для выполнения ОКР денежные средства, в том числе авансовые платежи, и представляет Государственному заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по Контракту.

13.3. В случае истечения у Головного исполнителя срока действия лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, либо ее отзыва лицензирующим органом, ОКР приостанавливаются по вине Головного исполнителя. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней действие лицензии не будет возобновлено, то ОКР считается прекращенной по вине Головного исполнителя. Отсутствие действующей лицензии у Головного исполнителя является основанием для одностороннего расторжения Контракта Государственным заказчиком.

13.4. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 6.12 и 13.2 Контракта, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде непротиворечащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

14.2. При возникновении спора по поводу недостатков выполненной ОКР (этапа ОКР) или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами Государственный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, поставленных материалов с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

14.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

14.5. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Стороны в течение 6 (шести) календарных месяцев

с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

14.6. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

14.7. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

14.8. При невозвращении в срок, указанный в пункте 13.7. Контракта претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

14.9. Датой передачи претензии (ответа на претензию) считается дата получения претензии по почте. Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

14.10. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

15.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

15.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

15.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

15.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

15.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

19.110. 16.1. Обеспечение исполнения Контракта составляет ____________ (прописью) рублей ___ копеек и представляется Головным исполнителем в виде _________ *(53).

16.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Головным исполнителем своих обязательств по Контракту, Головной исполнитель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение Контракта на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном разделе Контракта.

16.3. Денежные средства, внесенные Головным исполнителем на счет Государственного заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после приемки и оплаты выполненной ОКР, подлежат возврату Головному исполнителю*(54).

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.2. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме и направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе "Адреса и банковские реквизиты сторон".

17.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских и иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

17.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.5. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяются в части, не противоречащей условиям Контракта.

17.6. Контракт составлен в 3 (трех)*(55) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый) и 3 (третий) экземпляры - для Государственного заказчика, 2 (второй) экземпляр - для Головного исполнителя.

17.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Головного исполнителя, за исключением случаев, если новый Головной исполнитель является правопреемником Головного исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.8. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, а также иной информации ограниченного доступа, связанной с исполнением Контракта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение N 1 - Тактико-техническое задание на ОКР на __ листах.

2. Приложение N 2 - Ведомость исполнения ОКР на __ листах.

3. Приложение N 3 - Расчет цены на выполнение ОКР на __ листах.

4. Приложение N 4 - Форма акта сверки взаимных расчетов на __ листах.

Приложение N 5 - Расчет неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК		ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
(адрес и банковские реквизиты Государственного заказчика)		(адрес и банковские реквизиты Головного исполнителя)

19. ПОДПИСИ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК		ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________ (___________________)		_________________ (________________ )
подпись (расшифровка подписи)		подпись (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.		"__" _____________ 20__ г.
М.П.		М.П.
	"СОГЛАСОВАНО"
Начальник _____ военного представительства __________________________ Российской Федерации _________________ (___________________)
подпись (расшифровка подписи)
"____" _____________ 20__ г.
	М.П.

Приложение N 1

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N _____

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТТЗ НА ОКР

гриф при необходимости

Экз. N __

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

должность, государственный заказчик должность, головной исполнитель ОКР

подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия

"____"_____________________20____г. "____"_____________________20____г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ

наименование, шифр, номер государственной регистрации ОКР*,

индекс изделия

Часть**

Действует с дополнением***

номер дополнения

* Номер государственной регистрации проставляют после регистрации ОКР в установленном порядке.

** Указывают при составлении ТТЗ в двух и более частях.

*** Указывают при выпуске дополнений к ТТЗ

Приложение N 2

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N __

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
опытно-конструкторской работы
_________________________________________________________ (наименованиеОКР)

____________________________________________________________________ _____________________

(шифр)

N п.п.	Наименование этапа. Содержание работ по этапу	Выдаваемая научно-техническая продукция (образцы и др.)	Срок выполнения		Цена этапа (тыс. руб.)
			дата начала этапа	дата окончания этапа
1	2	3	4	5	6
1.	Этап 1 "наименование этапа"
2.	Этап 2 "наименование этапа"
3.	Этап 3 "наименование этапа"

Государственный заказчик				Головной исполнитель
	_____________________	(_______________________)		_______________		(_____________________)
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.				М.П.

Приложение N 3

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N __

РАСЧЕТ
цены на опытно-конструкторскую работу
_________________________________________________________ (наименованиеОКР)

____________________________________________________________________ _____________________

(шифр)

(в рублях)

Номер строки	Наименование калькуляционных статей	Цена этапа 1	Цена этапа 2	Цена этапа 3	Цена ОКР
01	Затраты на материалы - всего, в том числе:
02	сырье и материалы
03	покупные полуфабрикаты
04	возвратные отходы (вычитаются)
05	покупные комплектующие изделия
06	транспортно-заготовительные расходы
07	топливо и энергия на технологические цели
08	Затраты на оплату труда - всего в том числе:
09	основная заработная плата
10	дополнительная заработная плата
11	Отчисления на социальные нужды
12	Затраты на специальное оборудование
13	Затраты на командировки
14	Прочие прямые затраты, в том числе
15	Проценты по кредитам
16	Накладные расходы
16.1	общехозяйственные затраты
16.2	общепроизводственные затраты
17	Затраты на изделия собственного производства
18	Себестоимость работ, выполненных собственными силами (сумма строк 01, 08, 11-16)
19	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями
19.1	Затраты сторонних организаций на выполнение составных частей
19.2	Другие работы
20	Полная себестоимость (сумма строк 17, 18)
21	Прибыль
22	Цена

Государственный заказчик ___________ (_______________) (подпись) (расшифровка подписи) "___" ________ 20__ г.		Головной исполнитель ____________ (_______________) (подпись) (расшифровка подписи) "___" ________ 20__ г.
М.П.	М.П.

Приложение N 4

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N __

ФОРМА АКТА СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на "___" ___________ 20___ г. между  Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации (далее - Государственный заказчик)

и _________ (далее - Головной исполнитель) по государственному контракту от "___" ________ 20___ г. N ________ 

По данным Государственного заказчика

По данным Головного исполнителя

N п/п

Дата операции

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

N п/п

Дата операции

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

Сальдо на ____________

Сальдо на ____________

1

1

2

2

_

_

Обороты за период

-

-

Обороты за период

Сальдо на ____________

-

Сальдо на ____________

по данным Государственного заказчика задолженности в пользу ________________ составляет ___________________ рублей

по данным Головного исполнителя задолженности в пользу ______________ составляет ___________________ рублей

От Государственного заказчика

От Головного исполнителя

_______________

(__________________________________)

_______________

(______________________________)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_______________

(__________________________________)

(______________________________)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Приложение N 5

к Контракту от "__" _______ 20__ г. N __

РАСЧЕТ

неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств Головным исполнителем

Расчет составляется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем и определяется по следующей формуле:

П = (Ц-В) х С,

где

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Головным исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения ОКР (этапа ОКР);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки (пени), определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

К = ДП/ДК х 100%,

где

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Приложение N 4 к приказу Главного управления

специальных программ Президента Российской Федерации

от ___ __________ 2015 г. N _____

Информационная карта типового контракта на выполнение опытно-конструкторской работы

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);	Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).	типовой государственный контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	опытно-конструкторская работа
б)	код (коды) предмета контракта:
	по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД);	72.19
	по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);	72.19
	по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	-
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	не установлен
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	выполнение опытно-конструкторской работы в рамках специальных секретных программ

-------------------------------------------

*(1) Для заказывающих управлений: отдельные условия государственных контрактов, разработанных заказывающими управлениями на основании данной типовой формы государственного контракта, могут отличаться только в части обусловленной спецификой выполняемых НИР.

*(2) Для заказывающих управлений: в случаях установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в государственных контрактах указывается идентификационный код закупки.

*(3) Для заказывающих управлений: указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на основании доверенности, выданной начальником ГУСПа, на подписание государственного контракта, а в случае подписания государственного контракта начальником ГУСПа вместо слов "на основании доверенности от __ __________20___ г. N ____" указывается: "на основании Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2004 г. N 1146".

*(4) Для заказывающих управлений: указанный курсивом текст включается в государственный контракт при ссылке на пункт 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в данном случае обязательно указывается указ, распоряжение Президента Российской Федерации или распоряжение Правительства Российской Федерации, на основании которого Головной исполнитель определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

*(5) Для заказывающих управлений: указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на подписание государственного контракта.

*(6) Для заказывающих управлений: в данном пункте могут указываться иные документы, в которых содержаться требования к разрабатываемой в рамках НИР документации, в том числе на отдельные виды продукции, не отнесенной к вооружению и военной технике.

*(7) Для заказывающих управлений: указанный курсивом текст включается в государственный контракт, если в ТТЗ предусмотрено изготовление макетов, стендов, экспериментальных образцов.

*(8) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт, в случае если в ТТЗ предусмотрено проведение испытаний, при этом в нем должны быть указаны наименования объектов, подлежащих испытаниям;

*(9) Для заказывающих управлений: обязанность устанавливается только в государственном контракте, цена которого превышает 1 млрд. рублей.

*(10) Для заказывающих управлений: обязанность устанавливается только в государственном контракте, цена которого превышает 1 млрд. рублей.

*(11)Для заказывающих управлений: цена НИР (этапа НИР) определяется в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 656, от 13 декабря 2013г. N 1155.

*(12) Для заказывающих управлений: в случае, если срок действия государственного контракта не ограничен 31 декабря года заключения государственного контракта или является долгосрочным, то в данный пункт включаются положения отмеченные курсивом.

*(13) Для заказывающих управлений: вместо расчета цены государственного контракта допускается в качестве приложения использовать плановую калькуляцию цены НИР (этапа НИР).

*(14) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случае, когда в государственном контракте установлена фиксированная цена НИР.

*(15) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случаях когда цена государственного контракта определена как ориентировочная или возмещающая издержки.

*(16) Для заказывающих управлений: в случае, если срок действия государственного контракта не ограничен 31 декабря года заключения государственного контракта или является долгосрочным, то в данный пункт включаются положения, отмеченные курсивом.

*(17) Для заказывающих управлений: размер аванса в процентах указывается в соответствии с размером, ежегодно определяемым постановлением Правительства Российской Федерации о государственном оборонном заказе на соответствующий год и плановый период (два последующих года).

*(18) Для заказывающих управлений: данное положение включается в государственный контракт при условии привлечения Головным исполнителем к исполнению государственного контракта исполнителей СЧ НИР.

*(19) Для заказывающих управлений: текст отмеченный курсивом включается в государственный контракт в случае предоставления обеспечения государственного контракта в виде банковской гарантии.

*(20)Для заказывающих управлений: указывается ведомственная принадлежность военного представительства (например: 25 военное представительство Министерства обороны Российской Федерации).

*(21) Для заказывающих управлений: необходимое количество экземпляров акта приемки этапа НИР определяется в государственном контракте.

*(22) Для заказывающих управлений: в данном пункте указываются наименования объектов (научно-технической документации, программных продуктов, макетов, моделей, специальной технологической оснастки, экспериментальных и опытных образцов изделий), создание которых предусмотрено ТТЗ.

*(23) Для заказывающих управлений: размеры штрафов рассчитываются в соответствии с п.5 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

*(24) Для заказывающих управлений: размеры штрафов рассчитываются в соответствии с п.4 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

*(25) Для заказывающих управлений: установить конкретную дату действия государственного контракта, но не менее 45 рабочих дней от установленного окончательного срока выполнения работ, и не позднее 31 декабря 20__ г. (последнего года исполнения (финансирования) государственного контракта, установленного в пункте 3.1. Типового контракта).

*(26) Для заказывающих управлений: установить конкретную дату представления документов на оплату, но не более 15 рабочих дней от установленного окончательного срока выполнения работ, и не позднее 10 декабря 20__ г. (последнего года исполнения (финансирования) государственного контракта, установленного в пункте 3.1. государственного контракта).

*(27) Для заказывающих управлений: способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Головным исполнителем самостоятельно и предоставляется в виде внесения денежных средств на счет Государственного заказчика, либо предоставления банковской гарантии. Требования к банковской гарантии устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005.

*(28) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случае если обеспечение исполнение обязательств применяется в виде внесения денежных средств на счет Государственного заказчика.

*(29) Для заказывающих управлений: допускается составление государственных контрактов в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый) для Государственного заказчика, 2 (второй) для Головного исполнителя. В этом случае для контроля заказывающим управлением хода исполнения государственного контракта в установленном порядке снимается копия с 1 (первого) экземпляра государственного контракта.

*(30) Для заказывающих управлений: отдельные условия государственных контрактов, разработанных заказывающими управлениями на основании данной типовой формы государственного контракта, могут отличаться только в части обусловленной спецификой выполняемых ОКР.

*(31) Для заказывающих управлений: в случаях установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в государственных контрактах указывается идентификационный код закупки.

*(32) Для заказывающих управлений: указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на основании доверенности, выданной начальником ГУСПа, на подписание государственного контракта, а в случае подписания государственного контракта начальником ГУСПа вместо слов "на основании доверенности от __.__________20___ г. N ____" указывается: "на основании Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2004 г. N 1146".

*(33) Для заказывающих управлений: указанный курсивом текст включается в государственный контракт при ссылке на пункт 2 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в данном случае обязательно указывается указ, распоряжение Президента Российской Федерации или распоряжение Правительства Российской Федерации, на основании которого Головной исполнитель определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

*(34) Для заказывающих управлений: указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на подписание государственного контракта.

*(35) Для заказывающих управлений: в данном пункте могут указываться иные документы, в которых содержаться требования к разрабатываемой в рамках ОКР документации, в том числе на отдельные виды продукции не отнесенной к вооружению и военной технике.

*(36) Для заказывающих управлений: в случае, если срок действия государственного контракта не ограничен 31 декабря года заключения государственного контракта или является долгосрочным, то в данный пункт включаются положения отмеченные курсивом.

*(37) Для заказывающих управлений: вместо расчета цены государственного контракта допускается в качестве приложения использовать плановую калькуляцию цены ОКР (этапа ОКР).

*(38) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случае, когда в государственном контракте установлена фиксированная цена ОКР.

*(39) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случаях, когда цена государственного контракта определена как ориентировочная или возмещающая издержки.

*(40) Для заказывающих управлений: в случае, если срок действия государственного контракта не ограничен 31 декабря года заключения государственного контракта или является долгосрочным, то в данный пункт включаются положения, отмеченные курсивом.

*(41) Для заказывающих управлений: размер аванса в процентах указывается в соответствии с размером, ежегодно определяемым Постановлением Правительства Российской Федерации о государственном оборонном заказе на текущий финансовый год и плановый период (два последующих года).

*(42) Для заказывающих управлений: данное положение включается в государственный контракт при условии привлечения Головным исполнителем к исполнению государственного контракта исполнителей СЧ ОКР.

*(43) Для заказывающих управлений: текст отмеченный курсивом включается в государственный контракт в случае предоставления обеспечения государственного контракта в виде банковской гарантии.

*(44)Для заказывающих управлений: указывается ведомственная принадлежность военного представительства (например: 25 военное представительство Министерства обороны Российской Федерации).

*(45) Для заказывающих управлений: в данном пункте указываются наименования объектов (научно-технической документации, программных продуктов, макетов, моделей, специальной технологической оснастки, экспериментальных и опытных образцов изделий), создание которых предусмотрено ТТЗ.

*(46) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт, в случае если для передачи опытного образца требуется его транспортировка.

*(47) Для заказывающих управлений: в данном пункте указываются вид транспорта которым осуществляется доставка опытного образца.

*(48) Для заказывающих управлений: в данном пункте указываются кто осуществляет охрану опытного образца в пути (Государственный заказчик, Головной исполнитель, другая организация).

*(49) Для заказывающих управлений: размеры штрафов рассчитываются в соответствии с п.5 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

*(50) Для заказывающих управлений: размеры штрафов рассчитываются в соответствии с п.4 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063.

*(51) Для заказывающих управлений: установить конкретную дату действия государственного контракта, но не менее 45 рабочих дней от установленного окончательного срока выполнения работ, и не позднее 31 декабря 20__ г. (последнего года исполнения (финансирования) государственного контракта, установленного в пункте 3.1.).

*(52) Для заказывающих управлений: установить конкретную дату представления документов на оплату, но не более 15 рабочих дней от установленного окончательного срока выполнения работ, и не позднее 10 декабря 20__ г. (последнего года исполнения (финансирования) государственного контракта, установленного в пункте 3.1).

*(53) Для заказывающих управлений: способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Головным исполнителем самостоятельно и предоставляется в виде внесения денежных средств на счет Государственного заказчика, либо предоставления банковской гарантии. Требования к банковской гарантии устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005.

*(54) Для заказывающих управлений: данный пункт включается в государственный контракт в случае если обеспечение исполнение обязательств применяется в виде внесения денежных средств на счет Государственного заказчика.

*(55) Для заказывающих управлений: допускается составление государственных контрактов в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (первый) для Государственного заказчика, 2 (второй) для Головного исполнителя. В этом случае для контроля заказывающим управлением хода исполнения государственного контракта в установленном порядке снимается копия с 1 (первого) экземпляра государственного контракта.