Доработанный текст проекта Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "Об утверждении типового контракта на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства гражданского назначения на условиях генерального подряда" (подготовлен Минстроем России 28.07.2016)

Досье на проект

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925, N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 51, N 29, ст. 4342, 4353; 2016, N 1, ст. 10, 89, N 15, ст. 2058) и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2015, N 48, ст. 6834) приказываю:

1. Утвердить:

а) типовой государственный (муниципальный) контракт на строительство (реконструкцию, реконструкцию с элементами технического перевооружения) объекта капитального строительства гражданского назначения согласно приложению N 1;

б) информационную карту типового контракта на строительство (реконструкцию, реконструкцию с элементами технического перевооружения) объекта капитального строительства гражданского назначения согласно приложению N 2;

в) типовой государственный (муниципальный) контракт на осуществление строительного контроля согласно приложению N 3;

г) информационную карту типового контракта на осуществление строительного контроля согласно приложению N 4.

2. Установить, что настоящие типовые контракты применяются в обязательном порядке с 1 января 2018 года.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры (А.В. Белюченко) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

М.А. Мень

Приложение N 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от "__"_______2016 г. N ___

[Первый вариант*(1): ГОСУДАРСТВЕННЫЙ]
[Второй вариант*(2): МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ N _____*(3) на осуществление строительного контроля

"____"___________ 20__ года*(4) ___________*(5)

___________*(6), именуемый*(7) в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ___________*(8), в лице ___________*(9), действующего на основании ___________*(10), с одной стороны и ___________*(11), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________*(12), действующего на основании ___________*(13), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", на основании ___________*(14); (идентификационный код закупки: ___________)*(15) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Если из текста Контракта прямо не следует иное, то нижеуказанные термины, используемые в Контракте, имеют следующие значения для целей Контракта:

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, и его элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в Проектной документации строительных работ.

Организационно-технологическая документация - проект производства работ по строительству Объекта, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, утвержденная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Работы - весь комплекс работ и мероприятий, выполняемых Генподрядчиком, указанным в пункте 2.1. Контракта, и привлеченными им лицами в целях строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, включая все подготовительные, строительные, монтажные, специальные, испытательные, пусконаладочные работы, подготовку документации и иные работы, сопутствующие услуги и действия Генподрядчика, указанного в пункте 2.1. Контракта, необходимые для достижения результата Работ и передачи Заказчику законченного строительством и готового к вводу в эксплуатацию Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта.

Рабочая документация - документация, состоящая из материалов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий и разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации.

Техническая документация - документация, определяющая объем и содержание Услуг, указанных в пункте 2.1. Контракта, и предъявляемые к ним требования, включающая, в том числе Техническое задание, указанное в пункте 2.1. Контракта, Проектную документацию, Рабочую документацию, результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, градостроительный план земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта, указанного в пункте 2.1. Контракта, к сетям инженерно-технического обеспечения, Организационно-технологическую документацию и специальные технические условия (при наличии) .

1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1 и иных условиях Контракта, используются в Контракте в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Контракта

2.3. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля при строительстве*(16) ___________*(17) (далее - Объект) в пределах, составе, объеме и на иных условиях, предусмотренных техническим заданием, являющимся Приложением N 1 к Контракту (далее - Техническое задание), и другими условиями Контракта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги.

Цель оказания Услуг: проверка соответствия выполняемых Работ Технической документации, требованиям технических регламентов и иным применимым требованиям, указанным в контракте между Заказчиком и лицом, осуществляющим строительство Объекта (далее - Генподрядчик), для своевременного получения Заказчиком заключения о соответствии Объекта и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

2.4. Задачами Исполнителя для достижения целей Услуг, предусмотренных Контрактом, является предупреждение, выявление и пресечение допускаемых (допущенных) Генподрядчиком в процессе строительства Объекта нарушений обязательных для соблюдения Генподрядчиком требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов и документов в области технического регулирования, в том числе документов по стандартизации, Технической документации, контракта между Заказчиком и Генподрядчиком в части применимых требований при строительстве Объекта, предупреждение и выявление аварий и аварийных ситуаций на Объекте, включая выявление недостатков (дефектов) работ и организацию устранения Генподрядчиком указанных недостатков (дефектов) работ и их последствий, а также своевременное информирование о выявленных нарушениях, недостатках (дефектах) работ, авариях и аварийных ситуаций Заказчика, Генподрядчика, органов государственного строительного надзора и иных органов и организаций, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Контрактом или указаниями Заказчика.

2.5. Форма строительного контроля: постоянный контроль (в течение всего периода строительства Объекта) соответствия выполняемых Работ по строительству Объекта, используемых в процессе строительства Объекта строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям документов, указанных в пункте 2.5 Контракта

2.6.

2.7. Место оказания Услуг: ___________*(18).

Место расположения Объекта определяется обозначенными специальным ограждением или иными знаками границами земельного участка (части земельного участка) с кадастровым номером ___________*(19), используемого для выполнения строительных работ, размещения, при необходимости, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта и используемых при строительстве Объекта материалов, конструкций, изделий и оборудования (далее - Строительная площадка).

2.8. Исполнитель обязан оказывать Услуги, руководствуясь:

а) требованиями законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, документами в области технического регулирования, в том числе документами в области стандартизации;

б) Технической документацией;

в) Контрактом, включая все приложения и дополнения к нему;

г) контрактом между Заказчиком и Генподрядчиком, а также, если применимо, контрактом между Заказчиком и лицом, выполняющим функции технического заказчика при строительстве Объекта (далее - Технический заказчик), включая все приложения и дополнения к ним, с момента передачи Заказчиком таких документов Исполнителю.

3. Права и обязанности Сторон

3.9. Заказчик вправе:

а) контролировать соблюдение условий Контракта, а также требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения недостатков Услуг;

б) контролировать соблюдение сроков оказания Услуг, объема и качества Услуг;

в) давать Исполнителю обязательные для него письменные указания о способе оказания Услуг в процессе их оказания, а также иные указания, предусмотренные Контрактом;

г) принимать участие в организуемых и (или) инициированных Исполнителем производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным с оказанием Услуг и (или) строительством Объекта;

д) для реализации отдельных функций (полномочий), предусмотренных законодательством Российской Федерации, контрактом с Генподрядчиком и Контрактом (за исключением полномочия по оплате Услуг Исполнителя), привлекать третьих лиц, в том числе Технического заказчика;

е) реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.10. Заказчик обязан:

ж) передать Исполнителю по двустороннему акту в форме, определяемой Заказчиком (в виде заверенной им копии на бумажном носителе или в виде электронного документа) документы, указанные в подпунктах "б" и "г" пункта 2.5 Контракта, в течение ____ (_____) ____*(20) с момента заключения Контракта или, если на момент заключения Контракта Заказчик не располагает подлежащей передачи документацией или ее частью, - с момента получения Заказчиком такой документации;

з) оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг, в том числе представлять по запросу Исполнителя разъяснения относительно процесса оказания Услуг, в том числе указаний Заказчика, а также документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для выполнения Услуг;

и) в течение 10 (десяти) дней с даты получения от Исполнителя уведомления о выявлении Исполнителем недостатков Технической документации, рассмотреть такое уведомление и направить Исполнителю указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта;

й) уведомить Исполнителя о приостановке Работ в отношении Объекта и о возобновлении работ после приостановки не позднее 1 (одного) дня с даты такой приостановки;

к) исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.11. Исполнитель вправе:

л) запрашивать у Заказчика документы для подтверждения полномочий, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, и их надлежащее оформление;

м) требовать своевременной оплаты оказанных Услуг;

н) подавать Заказчику запросы относительно процесса оказания Услуг, в том числе указаний Заказчика, а также документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и необходимую для выполнения Услуг;

о) реализовывать иные права, предоставленные Исполнителю Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.12. Исполнитель обязан:

п) оказать Услуги надлежащего качества в установленный пунктом 5.1 Контракта срок, действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, которая требуется от профессионального участника в сфере Услуг, в том числе стремиться минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления;

р) при выявлении недостатков в Технической документации, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить оказание Услуг, которые могут быть затронуты такими недостатками.

с) незамедлительно по требованию Заказчика вернуть переданные Исполнителю согласно пункту 3.2 Контракта документы при досрочном прекращении Контракта;

т) обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости - представителей) Исполнителя в организованных и (или) инициированных Заказчиком, Генподрядчиком или Техническим заказчиком (при наличии) производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта и (или) оказания Услуг при условии заблаговременного уведомления Исполнителя о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов;

у) рассматривать и направлять Заказчику ответы и разъяснения на поступающие от Заказчика запросы, обращения, уведомления, требования в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего письма, если иные сроки рассмотрения таких писем не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации;

ф) письменно информировать Заказчика (с предоставлением по запросу Заказчика или в соответствии с условиями Контракта подтверждающих документов, при их наличии, либо иной дополнительной информации) о следующем:

- о будущих (не менее чем за 10 (десять) дней до) или о произошедших (не позднее 10 (десяти) дней с даты таких событий) изменениях, касающихся юридического статуса Исполнителя (включая инициирование процедур ликвидации, банкротства или реорганизации Исполнителя), лиц, замещающих должности руководителя Исполнителя, ответственных представителей Исполнителя во взаимоотношениях с Заказчиком, а также в отношении допусков или иных разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Контракту, членства Исполнителя в саморегулируемых организациях, а также об аресте имущества Исполнителя, о приостановлении операций по счетам Исполнителя, о других обстоятельствах, связанных с Исполнителем и способных повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей по Контракту;

- о выявлении недостатков (дефектов) Работ и иных нарушений, допущенных при выполнении Работ (не позднее 10 (десяти) дней с даты выявления соответствующих недостатков или нарушений);

- о приостановке Генподрядчиком выполнения Работ без согласования с Заказчиком и/или с Техническим заказчиком (при наличии) (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой приостановке);

- о необходимости приостановки Работ по строительству Объекта (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о такой необходимости);

- обо всех авариях или случаях аварийного состояния на Объекте (не позднее 24 часов с момента, когда Исполнителю стало известно о таких случаях);

- о произошедших изменениях, касающихся Исполнителя, в результате которых Исполнитель перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт (не позднее 2 дней с даты, когда Исполнитель перестал соответствовать установленным требованиям);

х) давать предписания Генподрядчику о приостановке Работ (частей Работ) до устранения выявленных нарушений в следующих случаях:

- обнаружения обстоятельств, которые представляют угрозу результатам Работ либо создают невозможность их завершения в установленный контрактом Заказчика с Генподрядчиком срок;

- при выявлении фактов нарушения Генподрядчиком организации и методов ведения Работ, определенных проектом организации строительства, использования материалов и/или оборудования, или выполнения Работ, качество которых не отвечает требованиям документов, указанных в пункте 2.5 Контракта;

- при выявлении недостатков (дефектов) в Технической документации, которые могут повлиять на качество, сроки выполнения или цену Работ.

В указанных случаях Исполнитель делает соответствующую запись в журнале производства работ и незамедлительно сообщает об этом Заказчику.

ц) в момент заключения Контракта предоставить Заказчику свидетельство о допуске к работам по строительному контролю, позволяющее Исполнителю оказывать Услуги по Контракту;

ч) [в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика документов, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 2.5. Контракта разработать и предоставить на согласование Заказчика График исполнения Контракта (указанный в пункте 5.1 Контракта).]*(21)

ш)

щ) исполнять иные обязанности, установленные для Исполнителя Контрактом и законодательством Российской Федерации.

ъ) [в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика документов, указанных в подпунктах "б" и "г" пункта 2.5. Контракта разработать и предоставить на согласование Заказчика График исполнения Контракта (указанный в пункте 5.1 Контракта).]*(22)

ы)

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.13. Цена Контракта составляет ____ (_____) ____*(23), в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по ставке _____ % (______ процентов)*(24).

4.14. Если Исполнитель не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Услуг не производится.

В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта в соответствии с налоговым законодательством.

4.15. Исполнитель, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Исполнителем такого налога. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.

В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта в соответствии с налоговым законодательством.

4.16. Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или Контрактом.

4.17. Цена Контракта включает себя оплату всех издержек (затрат) Исполнителя, связанных с оказанием Услуг.

4.18. Если Контракт предусматривает рассрочку или отсрочку оплаты Услуг, проценты за пользование денежными средствами в период рассрочки (отсрочки) платежа за оказанные Услуги не начисляются.

4.19. Услуги оплачиваются в рублях.

4.20. Услуги оплачиваются за счет средств ___________*(25).

4.21. [Первый вариант*(26): Заказчик обязан оплатить только фактически оказанные Услуги. Цена отдельных этапов Услуг определяется в соответствии с Графиком исполнения Контракта и прямо пропорциональна объему выполненных Генподрядчиком Работ по Объекту согласно контракту между Генподрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязан оплатить Услуги не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами каждого из Актов приемки Услуг по соответствующему этапу Услуг в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Контракта и получения Заказчиком выставленного Исполнителем соответствующего счета.]

[Второй вариант*(27): Заказчик обязан оплатить Услуги не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами Акта приемки полного объема Услуг в соответствии с пунктом 8.2 Контракта и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета.]

[Третий вариант*(28): Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Исполнителю в размере ___________*(29) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть цены Контракта по каждому этапу Услуг в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Контракта Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами каждого из Актов приемки Услуг по соответствующему этапу Услуг в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Контракта и получения Заказчиком выставленного Исполнителем соответствующего счета.]

[Четвертый вариант*(30): Заказчик обязан произвести предоплату (выплатить аванс) Исполнителю в размере*(31) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ___________*(32) Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами Акта приемки Услуг в соответствии с пунктом 8.2 Контракта и получения Заказчиком выставленного Исполнителем счета.]

4.22. При досрочном прекращении Контракта Заказчик обязан оплатить Исполнителю оказанные Услуги, стоимость которых определяется в порядке, установленном пунктами 11.6 и 11.7 Контракта с учетом выплаченной Исполнителю предоплаты (аванса), в течение _____ (______) дней с даты досрочного прекращения Контракта и подписания Сторонами Акта приемки Услуг.

[В случае если сумма полученной Исполнителем от Заказчика предоплаты (аванса) превышает рассчитанную в соответствии с пунктами 11.6 и 11.7 Контракта стоимость Услуг, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю, Исполнитель обязан вернуть излишне уплаченную Заказчиком сумму предоплаты (аванса) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика.]*(33)

4.23. Обязанность Заказчика оплатить Услуги в сроки, предусмотренные пунктами 4.9 и 4.10 Контракта, возникает при условии получения Заказчиком от Исполнителя документов, которые Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику для исполнения Контракта, в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации. Исполнитель обязан вместе с счетом на оплату предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры.

4.24. Заказчик обязан приостановить оплату по Контракту до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления оплаты, в следующих случаях:

ь) если Услуги оказаны в объеме и составе, не соответствующем Техническому заданию, либо Услуги оказаны с недостатками;

э) если документы или иная информация, представленные Заказчику Исполнителем согласно разделу 7 Контракта и Техническому заданию, не соответствуют условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации, либо содержат искаженные или недостоверные сведения.

4.25. Для реализации обязанности, предусмотренной пунктом 4.12 Контракта, Заказчик обязан в разумный срок уведомить Исполнителя о возникновении оснований для приостановления оплаты по Контракту с указанием срока, в течение которого Исполнитель обязан устранить такие основания.

4.26. [Первый вариант*(34): Заказчик обязан оплатить Услуги в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта.]

[Второй вариант*(35): Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме путем их перечисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса Исполнителя, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц по следующим реквизитам: ___________*(36). Оставшуюся после выплаты аванса часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта.]

[Третий вариант*(37): Заказчик обязан оплатить Услуги в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого предоставлены Заказчику в порядке пункта 4.19 Контракта.]

[Четвертый вариант*(38): В целях казначейского сопровождения Контракта перечисление из федерального бюджета средств, являющихся источником финансового обеспечения Контракта, осуществляется на счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации. Операции по зачислению и списанию средств на указанном счете отражаются в порядке, установленном пунктом 4.17 Контракта. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.17 - 4.21 Контракта.]

4.27. Каждое из денежных обязательств, предусмотренных Контрактом, считается исполненным в момент списания денежных средств для исполнения такого обязательства со счета плательщика (одной Стороны) для зачисления на счет получателя (другой Стороны), указанный в Контракте или в уведомлении Стороны о смене реквизитов, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 14.5 Контракта.

4.28. Заказчик не вправе оплачивать Услуги за период, на который было или должно было быть приостановлено оказание Услуг.

4.29. [Первый вариант:*(39) Банковское сопровождение и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.]

[Второй вариант*(40): Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций неучастника бюджетного процесса Исполнителя, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами ___________*(41).

Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения Контракта, запрещено перечислять:

а) на счета, открытые Исполнителю в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Исполнителя в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, а также возмещения произведенных Исполнителем расходов (части расходов), если Контракт предусматривает такое возмещение расходов (части расходов);

б) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, если нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

в) в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;

4.18. Исполнитель обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования операций.

4.19 Исполнитель обязан предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения об исполнениях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту.

4.20. Исполнитель обязан указывать идентификатор Контракта в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

4.21. Исполнитель обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых Исполнителем в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия исполнителем (соисполнителем) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые Исполнитель обязан включать в такие контракты (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения контрактов.]

5. Сроки оказания Услуг

5.30. Исполнитель обязан начать оказание Услуг с момента заключения Контракта и завершить оказание Услуг после подписания Заказчиком и Генподрядчиком Акта приемки законченного строительством Объекта и устранения недостатков (дефектов) Работ в соответствии с контрактом между Заказчиком и Генподрядчиком, но в любом случае не позднее ___________*(42). [Услуги оказываются по этапам, определенным в графике исполнения Контракта, который содержит сроки начала и окончания каждого этапа оказания Услуг, взаимозависимости между этапами Услуг, а также стоимость каждого этапа Услуг (далее - График исполнения Контракта). Этапы оказания Услуг должны соответствовать отдельным этапам выполнения Работ по контракту между Заказчиком и Генподрядчиком. Суммарная стоимость всех этапов Услуг в соответствии с Графиком исполнения Контракта должна быть равна Цене Контракта.]*(43)

5.31. Исполнитель обязан отражать в отчете о ходе оказания Услуг, предусмотренном пунктом 7.2 Контракта, сведения о соблюдении или нарушении сроков оказания Услуг с указанием соответствующих причин нарушений.

5.32. Исполнитель обязан приостановить оказание Услуг (либо соответствующей части Услуг) с момента (а) получения от Заказчика уведомления о приостановлении работ по строительству Объекта согласно подпункту "г" пункта 3.2. Контракта, если в таком уведомлении не будет содержаться указание Заказчика о необходимости продолжать оказание Услуг полностью или в части, а также (б) уведомления Исполнителем Заказчика о выявлении недостатков Технической документации согласно подпункту "б" пункта 3.4. Контракта.

5.33. В случае изменения сроков выполнения Работ или досрочного прекращения Работ в отношении Объекта, предельный срок оказания Услуг по настоящему Контракту, указанный в пункте 5.1. Контракта, [а также этапы оказания Услуг, указанные в Графике исполнения Контракта,]*(44) подлежит соответствующему изменению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

6. Представители Сторон и персонал Исполнителя

6.34. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне в течении 1 рабочего дня.

6.35. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

6.36. Для исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом, Заказчик на основании отдельного контракта вправе привлечь Технического заказчика. С момента, указанного в подпункте "г" пункта 2.5. Контракта, Исполнитель осуществляет исполнение Контракта с учетом переданных Заказчиком Техническому заказчику полномочий по Контракту. Обо всех случаях ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком переданных ему полномочий по Контракту Исполнитель письменно уведомляет Заказчика.

6.37. Исполнитель обязан оказывать Услуги силами только квалифицированного персонала, имеющего необходимое образование и опыт работы, а также все необходимые в соответствии законодательством Российской Федерации разрешения на работу для оказания Услуг.

6.38. В течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения о составе персонала Исполнителя, ответственного за оказание Услуг, с указанием в отношении каждого работника Исполнителя должности, фамилии, имени и (при наличии) отчества, контактных номеров телефонов, а также функциональных обязанностей, связанных с исполнением Контракта. Информацию об изменении таких сведений Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 1 рабочего дня.

7. Исполнение Контракта. Отчетность

7.39. Исполнитель обязан отражать ход и результат оказанных Услуг в общем и специальных журналах учета выполнения работ при строительстве Объекта в оформляемой самостоятельно или вместе с Генподрядчиком либо с иными лицами Исполнительной документации, а также в подготавливаемых Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом отчетах о ходе оказания Услуг, уведомлениях, замечаниях, разъяснениях, рекомендациях, инструкциях, требованиях, иных документах, составляемых по итогам оказания Услуг, и необходимых для достижения цели оказания Услуг.

7.40. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в ____ (_____)*(45) экземплярах отчет о ходе оказания Услуг, составленный в соответствии с формой, которая приведена в Приложении N 3 к Контракту.

[Первый вариант*(46): Данный отчет должен предоставляться Заказчику периодически каждое ____ (_____)*(47) число месяца, следующего за отчетным месяцем, если иное не предусмотрено Контрактом.]

[Второй вариант*(48): Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Заказчику Акта приемки Услуг, указанного в пункте 8.2 Контракта.]

[Третий вариант*(49): Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику одновременно с предоставлением Заказчику каждого из Актов приемки Услуг по соответствующему этапу оказания Услуг.]

7.41. Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о непригодности или недоброкачественности документации, полученной от Заказчика (например, при наличии в ней существенных технических ошибок, не соответствующих действительности данных или неверных технологических решений, а также иных противоречий законодательству Российской Федерации, техническим регламентам, препятствующих использованию этой документации до внесения в нее соответствующих исправлений или иных изменений), о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе оказания Услуг, а также иных, в том числе не зависящих от Исполнителя, обстоятельствах, которые негативно повлияли или могут повлиять на качество, состав и объем оказываемых Услуг либо создают невозможность их завершения в установленные Контрактом сроки, в том числе обо всех обстоятельствах, вероятные последствия которых могли бы, по мнению Исполнителя, повлечь за собой изменение или прекращение Контракта, увеличение цены Контракта или сроков оказания Услуг.

7.42. Заказчик обязан представить ответ Исполнителю на уведомление, направленное в порядке пункта 7.3 Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения такого уведомления с указаниями по дальнейшему исполнению Контракта.

7.43. Если Исполнитель не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 7.3 Контракта, либо продолжит оказание Услуг, не дожидаясь истечения срока для ответа на предупреждение, указанного в пункте 7.4 Контракта, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении или приостановлении оказания Услуг, то Исполнитель не вправе будет при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8. Приемка Услуг*(50). Устранение недостатков Услуг

8.44. Вариант 1: [Приемка Услуг осуществляется после завершения оказания Услуг в полном объеме и составе.]*(51)

Вариант 2: [Приемка Услуг осуществляется Сторонами по завершении этапов оказания Услуг в соответствии с Графиком исполнения Контракта.

Приемка Услуг по отдельным этапам оказания Услуг осуществляется Заказчиком на основании промежуточных актов приемки Услуг, подписываемых Сторонами в соответствии с формой, которая приведена в Приложении N 2 к Контракту после завершения соответствующего этапа оказания Услуг.

Исполнитель обязан составить промежуточный Акт приемки Услуг, подписать и представить его Заказчику в ____ (_____) экземплярах в течение 10 (десяти) дней после оказания Услуг по соответствующему этапу. К промежуточному Акту приемки Услуг Исполнитель обязан приложить документы, предусмотренные Контрактом (в том числе Техническим заданием), подготовленные по результатам оказания этапа Услуг.

Заказчик обязан рассмотреть полученные от Исполнителя документы в порядке пунктов 8.5 - 8.8 Контракта. В случае обнаружения недостатков в Услугах по соответствующему этапу Услуг, Стороны руководствуются положениями пунктов 8.9-8.10 Контракта.]*(52)

8.45. Факт оказания Услуг в полном объеме и составе, а также факт их получения Заказчиком подтверждается окончательным актом приемки Услуг, составленным в соответствии с формой, которая приведена в Приложении N 2 к Контракту, и подписанным в соответствии с условиями Контракта (далее - Акт приемки Услуг).

В случае обнаружения при приемке Услуг факта оказания Услуг не в полном объеме, при условии, что такие недостатки не могут быть устранены Исполнителем на момент приемки Услуг, Заказчик осуществляет приемку фактически оказанных Услуг, подписывает Акт приемки Услуг с отметкой об объеме неоказанных Услуг и оплачивает принятые Услуги за вычетом стоимости Услуг, оказанных с недостатками.

8.46. Исполнитель обязан составить Акт приемки Услуг, подписать и представить его Заказчику в ____ (_____)*(53) экземплярах в течение ____ (_____) ____ после оказания Услуг в полном объеме.

Исполнитель обязан предоставить предусмотренные Контрактом (в том числе Техническим заданием) документы, подготовленные и (или) оформленные Исполнителем по результатам оказания Услуг, вместе с Актом приемки Услуг.

8.47. Никакие действия Заказчика, помимо подписания им Акта приемки Услуг, не являются приемкой Услуг. Документы, составленные Сторонами до завершения оказания всего объема Услуг, предусмотренного Контрактом (в том числе промежуточные акты приемки Услуг), Заказчик подписывает исключительно в целях контроля за ходом оказания Услуг и (или) оплаты Услуг.

8.48. Для проверки результатов исполнения Контракта Заказчик в течение ____ (_____) ____ с момента получения от Исполнителя Акта приемки Услуг со всеми необходимыми приложениями проводит экспертизу на предмет соответствия предъявленных к приемке Услуг условиям Контракта. Указанный срок автоматически продлевается на период времени, в течение которого Исполнитель не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом 8.7 Контракта.

8.49. Заказчик обязан провести экспертизу с привлечением экспертов (экспертных организаций), если их привлечение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях Заказчик проводит экспертизу своими силами либо по своему усмотрению привлекает к ее проведению соответствующих экспертов (экспертные организации).

8.50. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате начала, длительности и месте проведения экспертизы не позднее чем за ____ (_____) ____ до ее начала. Исполнитель обязан обеспечить участие в проведении экспертизы своего представителя и незамедлительно предоставлять экспертам (экспертной организации) запрашиваемые ими у Исполнителя разъяснения, документы и иную информацию, необходимые для приемки Услуг.

8.51. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки Услуг, либо письменный мотивированный отказ от подписания Акта приемки Услуг с указанием перечня недостатков Услуг и сроков их устранения.

8.52. Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки, которые послужили основанием для отказа Заказчика от подписания Акта приемки Услуг, в установленный Заказчиком разумный срок и в этот же срок передать Заказчику документы, подтверждающие реальное устранение недостатков, отчет об устранении недостатков, содержащий пояснения о принятых мерах по устранению недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки Услуг в ____ (_____) ____ экземплярах. Заказчик обязан рассмотреть полученные от Исполнителя документы в порядке пунктов 8.5 - 8.8 Контракта.

8.53. Если Исполнитель нарушит срок устранения указанных в пункте 8.9 Контракта недостатков Услуг, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещение расходов на устранение этих недостатков.

9. Ответственность Сторон*(54)

9.54. Исполнитель обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (штраф, пеню) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем следующих обязательств по Контракту:

а) неоказание Услуг в объеме и составе, предусмотренном Техническим заданием (штраф в соответствии с пунктом 9.4 Контракта);

б) нарушение сроков оказания Услуг, если такое нарушение не явилось прямым следствием действий (бездействия) Заказчика (пеня в соответствии с пунктами 9.2 - 9.3 Контракта);

в) нарушение условий об обеспечении исполнения Контракта, включая предоставление Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительных или недостоверных документов (пункт 10.1 Контракта) (штраф в соответствии с пунктом 9.4 Контракта);

г) недостоверность заверений Исполнителя об обстоятельствах, указанных в Контракте (пункт 14.6 Контракта) (штраф в соответствии с пунктом 9.4 Контракта).

9.55. Пеня в соответствии с подпунктом "б" пункта 9.1 Контракта начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 8.3 Контракта срока, в размере, установленном в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.

9.56. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств по Контракту пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) Ч С (где: Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании Акта приемки Услуг; С - размер ставки, определенный по формуле, указанной в абзаце втором настоящего пункта).

Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ Ч ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определенного по формуле, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП Ч 100% / ДК (где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

При К равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.57. В случаях, указанных в подпунктах "а", "в", "г" пункта 9.1 Контракта, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____________ (___________) рублей.*(55)

9.58. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком следующих обязательств по Контракту:

а) нарушение сроков приемки и (или) оплаты Услуг (включая предварительную оплату, если применимо) в соответствии с условиями Контракта (пункт 4.10 Контракта);

б) нарушение сроков предоставления или непредоставление Исполнителю документов и иной информации, необходимой для оказания Услуг, или предоставление недостоверной информации (документов), в случае, когда это существенно препятствует или делает невозможным оказать Услуги в соответствии со сроками и иными условиями Контракта.

9.59. В случаях, указанных в пункте 9.5 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.60. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _____________ (___________) рублей.*(56).

9.61. Неустойка уплачивается на основании требования Стороны, которая вправе требовать уплаты неустойки, в течение ____ (_____) ____ со дня получения требования другой Стороной.

9.62. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают нарушившую Сторону от исполнения нарушенного обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.63. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, при определении убытков принимаются во внимание определенные с разумной степенью достоверности цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения нарушившей Стороной требования другой Стороны, а если требование добровольно удовлетворено не было, - по выбору Стороны, предъявившей требование, в день предъявления соответствующего иска о взыскании убытков либо в любой день в период рассмотрения судом первой инстанции данного иска.

9.64. Исполнитель несет ответственность в виде возмещения Заказчику убытков за полноту, достоверность, правильность и (или) своевременность предоставляемых Заказчику разъяснений, рекомендаций, инструкций, консультаций, сообщений в рамках исполнения Контракта. При этом принятие Заказчиком решений, осуществление им действий либо воздержание от их совершения на основании предоставленной Исполнителем информации не освобождает Исполнителя от ответственности за недостатки Услуг, причинение вреда Заказчику и (или) третьим лицам, а также иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть для Заказчика вследствие ненадлежащих (неполных, несвоевременных, недостоверных, неправильных) разъяснений, рекомендаций, инструкций, консультаций, иных сообщений Исполнителя либо вследствие их отсутствия.

9.65. Сторона освобождается от возмещения убытков, уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и не зависящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

9.66. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится резкое повышение или понижение температур наружного воздуха, атмосферного давления; атмосферные осадки в виде снега, дождя, града; пожар, возникший по причинам, отличным от природных явлений стихийного характера, а также пожар, произошедший вследствие поджога; изменение финансово-экономической ситуации в стране или в мире, изменения курсов валют; забастовка работников Исполнителя или привлеченных им третьих лиц, сотрудников Заказчика; неисполнение обязательств контрагентами Исполнителя; любые противоправные действия третьих лиц, решения, предписания, иные ненормативные акты органов государственной власти или органов местного самоуправления (в том числе не соответствующие законодательству), не обусловленные введением военного или чрезвычайного положения.

9.67. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по её требованию выданные уполномоченными органами или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.68. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на период времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в установленные им сроки.

9.69. В случае если: (i) обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев; или (ii) разумно предположить, что обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более 3 (трех) месяцев, то:

ю) Стороны приступают к переговорам и заключают дополнительное соглашение к Контракту, которое необходимо Сторонам для продолжения выполнения своих обязательств по Контракту в порядке, по возможности максимально приближенном к первоначально предусмотренному порядку.

я) В случае незаключения указанного дополнительного соглашения к Контракту в течение 90 (девяноста) дней со дня уведомления одной Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны, любая Сторона будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.70. [Первый вариант*(57): Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.]

[Второй вариант*(58): Исполнитель для обеспечения исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____*(59), что составляет ____% (_____ процентов)*(60) от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме ___________*(61).

10.71. Срок действия предоставленного Исполнителем обеспечения: ___________*(62).

10.72. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии в ней должно быть предусмотрено условие о праве Заказчика на списание денежных средств со счета гаранта в свой счет, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта, если гарантом не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления такого требования до окончания срока действия банковской гарантии.

10.73. Утрата предоставленной Исполнителем банковской гарантией обеспечительной функции (например, вследствие отзыва или приостановки действия лицензии банка, выдавшего такую банковскую гарантию), влечет в соответствии с законодательством Российской Федерации прекращение обязательств Заказчика по оплате аванса Исполнителю, если такая обязанность предусмотрена Контрактом, за исключением случая, установленного пунктом 10.5 Контракта.

10.74. Последствия, предусмотренные пунктом 10.4 Контракта, не наступают или прекращают свое действие в случае, если Исполнитель предоставит Заказчику новую банковскую гарантию с аналогичными условиями, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иное надлежащее и равноценное обеспечение исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер обеспечения новой банковской гарантии может быть пропорционально уменьшен на сумму оказанных Генподрядчиком и принятых Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта Услуг.

Если для обеспечения исполнения Контракта Исполнитель внес денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, подлежащие уплате или возмещению Исполнителем за нарушение Контракта, расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков Услуг или оказания Услуг, не оказанных Исполнителем, а также иные денежные средства, подлежащие уплате Исполнителем Заказчику по Контракту.

10.75. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Исполнителю за вычетом удержанных в соответствии с Контрактом сумм в течение ____ (_____) ____ с момента истечения срока, на которой Исполнитель предоставил обеспечение, при условии подписания Акта о приемке Услуг. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Исполнителем в его требовании либо при отсутствии такого указания на расчетный счет, указанный в разделе 15 Контракта.

10.76. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику, а Заказчик принять обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.]

11. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

11.77. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику.

18.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Документацию, разработанную Генподрядчиком по Контракту, Генподрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

18.3. Генподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключено и не будет заключено договоров, содержащих условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

18.4. Передаваемые Генподрядчиком исключительные права на Документацию в полном объеме означают право Заказчика использовать такую Документацию, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

18.5. Использование Генподрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пункте 18.1 Контракта возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

18.6. Датой передачи исключительных прав Заказчику являются дата подписания Сторонами акта приемки соответствующей Документации, разработанной Генподрядчиком в соответствии с Контрактом.

18.7. В рамках Контракта Генподрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результатов интеллектуальной деятельности, переданной Генподрядчиком Заказчику, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, либо любым другим способом.

18.8. Использование Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности допускается неограниченное количество раз.

18.9. Генподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

19. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

19.10. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до___________*(172).

19.11. Прекращение Контракта (окончание срока действия Контракта или его расторжение) влечет прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, вытекающих из условий Контракта, которые в силу своей природы предполагают их действие и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

19.12. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением изменений по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

19.12.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий Контракта;

19.12.2. если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

19.13. Любые изменения и дополнения (в том числе приложения) условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

19.14. Контракт может быть прекращен Сторонами досрочно путем заключения ими соглашения о расторжении Контракта. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ______ (_________)*(173) с даты его получения.

19.15. Контракт может быть расторгнут досрочно на основании решения суда в случаях и в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.

19.16. Контракт может быть прекращен досрочно вследствие отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

19.17. Прекращение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта.

19.18. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

19.18.3. если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку согласно Графику выполнения работ становится явно невозможным;

19.18.4. в случае если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Генподрядчик не устранил недостатки (дефекты) Работ в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

19.18.5. если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки (дефекты) Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми

19.18.6. Если Генподрядчик два раза подряд и более нарушает сроки Работ в отношении Этапов Работ, предусмотренных Графиком выполнения работ.

19.19. В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта (экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

19.20. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

19.21. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

19.22. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:

19.22.7. Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки, единым требованиям к участникам закупки, установленными законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

19.22.8. Генподрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;

19.22.9. у Генподрядчика отсутствует (в том числе прекратило действие после заключения Контракта) свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией либо иное разрешение, необходимое в соответствии с законодательством Российской Федерации для исполнения обязательства по Контракту;

19.22.10. если Генподрядчик предоставил Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительные или недостоверные документы.

19.23. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

19.14.1. если несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 6.5 Контракта, Заказчик в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, Техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности;

19.14.2. если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Генподрядчиком, в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Генподрядчиком более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного Контрактом;

19.14.3. [в случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены]*(174).

19.24. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также дублируется телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. Выполнение Генподрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

19.25. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

19.26.

Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

19.27. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного реального ущерба (за исключением упущенной выгоды), понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

19.28. В случае досрочного прекращения Контракта Генподрядчик обязан немедленно с момента вступления соответствующего решения предпринять следующие действия:

19.28.11. завершить выполнение соответствующего Этапа Работ за исключением случаев, когда Заказчик направит Генподрядчику иное указание;

19.28.12. прекратить все Работы, за исключением работ, которые необходимы для защиты и сохранности имущества, находящегося на Строительной площадке;

19.28.13. передать Заказчику все выполненные Работы, оборудование и материалы, находящиеся на Строительной площадке и предназначенные для выполнения Работ;

19.28.14. вывезти всю строительную технику Генподрядчика и установленные Генподрядчиком временные конструкции со Строительной площадки, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности Работ, и передать Строительную площадку по акту приема-передачи Заказчику;

19.28.15. передать Заказчику Техническую документацию, Исполнительную документацию, Организационно-технологическую и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты;

19.29. После выполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 19.18 Контракта, Стороны не позднее ______ (_________)_______ должны осуществить приемку-передачу Объекта незавершенного строительства и произвести сверку взаимных расчетов.

19.30. Приемка Объекта незавершенного строительства осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом с подписанием акта приема-передачи по форме согласно Приложению N 8 к Контракту, в котором фиксируются: завершенные и незавершенные Этапы Работ с указанием процентного соотношения объемов и стоимости отдельных работ, выполненных в рамках соответствующего незавершенного Этапа Работ до момента расторжения Контракта, к общему объему и общей стоимости Работ по соответствующему Этапу Работ.

19.31. Для проверки выполненных Работ и подписания акта приема-передачи незавершенного строительством Объекта Заказчик организует экспертизу в порядке, предусмотренном разделом 13 Контракта.

19.32. В случае возникновения у Генподрядчика разногласий по результатам экспертизы Заказчика Генподрядчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы в порядке, предусмотренном разделом 21 Контракта.

19.33. Стоимость фактически выполненных Генподрядчиком Работ, указанных в пункте 19.20 Контракта, определяется в процентном соотношении фактически выполненного надлежащим образом объема работ к общему объему Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ, с учетом всех предусмотренных Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации штрафных санкций, удержаний и иных выплат.

19.34. В случае досрочного прекращения Контракта по основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, незавершенные Работы могут быть приняты и оплачены по стоимости соответствующего объема, указанной в Смете, при условии, что процентное соотношение фактически выполненных и принятых Работ по отношению к общему объему Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ составляет не менее 75% (семидесяти пяти процентов). В случае если объем фактически выполненных и принятых Работ в процентном соотношении составляет менее 75 % (семидесяти пяти процентов) от общего объема Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ, оплате подлежат только документально подтвержденные прямые затраты Генподрядчика на выполнение соответствующих Работ до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Генподрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. Оплата производится при выполнении условий Контракта об оплате (включая предоставление необходимых документов, устранение недостатков (дефектов) Работ и пр.) в порядке, предусмотренном разделом 5 Контракта.

19.35. При досрочном прекращении Контракта до завершения Работ в связи с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе полностью отказаться от приемки незавершенных Работ. В этом случае Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика оплатить незавершенные Работы исходя из стоимости соответствующей части Работ, указанной в Смете, и Генподрядчику возмещаются в отношении незавершенных Работ только документально подтвержденные прямые затраты на выполнение соответствующих Работ, понесенные Генподрядчиком до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Генподрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

20. Конфиденциальность

20.36. Стороны обязуются, начиная с даты заключения Контракта и в течение ____ (______) ________ после прекращения действия Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Контракта (конфиденциальную информацию), без предварительного письменного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией. Письменное согласие на раскрытие конфиденциальной информации не требуется при раскрытии ее лицам и (или) в случаях, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

20.37. Требования настоящего раздела Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае если Стороной получен запрос от организаций, государственных органов или органов местного самоуправления, уполномоченных на получение конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, о предоставлении такой информации, Сторона уведомляет в течение 3 (трех) рабочих дней о таком запросе другую Сторону, а также передает другой Стороне сведения о такой передаче в документарной форме.

20.38. Требования настоящего раздела Контракта не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

20.38.16. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Контракта и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

20.38.17. данная информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

20.38.18. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства Российской Федерации; или

20.38.19. соответствующая информация была получена от третьих лиц при отсутствии требования к конфиденциальности;

20.39. Соответствующая информация была предоставлена сотруднику Сторон или их представителям, действующим от их имени (включая, но не исключительно техническому заказчику), оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, связанные со строительством, эксплуатацией, консервацией, ремонтом, техническим обслуживанием, демонтажем (сносом) Объекта (при необходимости), устранением недостатков (дефектов) Работ, получением заключения о соответствии Объекта, введением Объекта в эксплуатацию.

20.40. Обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ, истечения срока действия или прекращения Контракта.

20.41. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

20.41.20. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации, кроме случаев, когда данные электронные средства находятся под контролем исключительно данной Стороны и к данному средству отсутствует доступ сторонних юридических и физических лиц;

20.41.21. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо в целях выполнения и (или) завершения Работ;

20.41.22. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельств, связанных с какими бы то ни было обладанием или использованием конфиденциальной информации либо любой ее части каким-либо лицом;

20.41.23. предпринимать меры, необходимые для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешения (допуска).

20.42. Генподрядчик обязуется не публиковать информацию, документ или статью в отношении выполненных Работ в средствах массовой информации без предварительного письменного согласия Заказчика. Генподрядчик обязан в любом случае направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

20.43. Заказчик вправе без получения согласия Генподрядчика в одностороннем порядке раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним юридическим и физическим лицам для эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик. Кроме этого, требования настоящего раздела Контракта не распространяются на действия Заказчика, которые Заказчик обязан совершить в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

21. Порядок разрешения споров. Применимое право

21.44. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

21.45. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

21.46. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

21.47. В случае возникновения у Генподрядчика разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им Работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке Работ, Генподрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

21.48. Для целей проведения указанной экспертизы Генподрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Генподрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

21.49. Заказчик обязан согласовать предложенную Генподрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Генподрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение _____(_____)_____ со дня получения предложения Генподрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Генподрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Генподрядчика из указанных в его предложении.

21.50. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Генподрядчику для согласования своё предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).

21.51. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

21.52. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Генподрядчиком. При этом, если доводы Генподрядчика будут подтверждены результатами такой экспертизы, последний вправе взыскать с Заказчика расходы на её проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.53. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение ____ (_____) ____ с момента получения первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

21.54. К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.

22. Уступка требований по Контракту

22.1. Стороны не вправе уступить требования друг к другу по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика за исключением случая, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

22.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.4. Сторона освобождается от возмещения убытков, уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и независящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

23.5. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, не относится резкое повышение или понижение температур наружного воздуха, атмосферного давления; атмосферные осадки в виде снега, дождя, града; пожар, возникший по причинам, отличным от природных явлений стихийного характера, а также пожар, произошедший вследствие поджога, а также изменение финансово-экономической ситуации в стране или в мире, изменения курсов валют, забастовка работников Генподрядчика или привлеченных им лиц, сотрудников Заказчика, неисполнение обязательств контрагентами Генподрядчика, любые противоправные действия третьих лиц, предписания органов государственной власти или органов местного самоуправления (в том числе не соответствующие законодательству), не обусловленные введением военного или чрезвычайного положения, а также любые иные подобные обстоятельства.

23.6. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по ее требованию выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

23.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

23.8. В случае если: (i) обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев; или (ii) разумно предположить, что обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более 3 (трех) месяцев, то:

23.8.1. Стороны незамедлительно приступают к переговорам и согласуют изменения в настоящий Контракт, вносимые путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которые необходимы Сторонам для продолжения выполнения своих обязательств по настоящему Контракту в порядке, по возможности максимально приближенном к первоначально предусмотренному порядку.

23.8.2. В случае незаключения указанного в пункте 23.5.1 настоящего Контракта дополнительного соглашения к настоящему Контракту в течение 90 (девяноста) дней со дня уведомления одной Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны, любая Сторона будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта.

24. Прочие условия

24.9. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

24.10. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

24.11. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, о котором другая Сторона будет уведомлена заблаговременно.

24.12. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

24.12.3. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

24.12.4. несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

24.12.5. корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

24.13. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, Сторона обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий неполучения в срок корреспонденции.

Генподрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для исполнения Контракта, об аресте имущества Генподрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

24.14. Генподрядчик подтверждает и заверяет, что на дату заключения Контракта:

24.14.6. у него имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N ___, выданного_________________________________________________________*(175) необходимое для исполнения Контракта*(176);

24.14.7. им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен от имени Генподрядчика уполномоченным лицом;

24.14.8. для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования, предъявляемые применимым законодательством, а также учредительными и иными внутренними (локальными) документами Генподрядчика к данному виду сделок, если Генподрядчик является юридическим лицом (организацией);

24.14.9. ___________*(177).

Заказчик полагается на сделанные в настоящем пункте Генподрядчиком заверения об обстоятельствах как на имеющие для него существенное значение.

24.15. [Первый вариант*(178): Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в ____ (_____)*(179) идентичных экземплярах, один экземпляр - для Заказчика и один экземпляр - для Генподрядчика.]

[Второй вариант*(180): Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа].

24.16. ___________*(181).

24.17. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

24.17.10. Приложение N 1 Техническое задание;

24.17.11. Приложение N 2 Перечень Технической документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику;

24.17.12. Приложение N 3 Смета;

24.17.13. Приложение N 4 Акт приема-передачи Строительной площадки;

24.17.14. Приложение N 5 График выполнения Работ;

24.17.15. Приложение N 6 График оплаты Работ;

24.17.16. Приложение N 7 Форма Акта выполненных Работ;

24.17.17. Приложение N 8 Форма Акта приема-передачи Объекта незавершенного строительства;

24.17.18. [Приложение N 9 График выпуска Рабочей документации.]*(182)

25. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Генподрядчик
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________ Адрес: ______________________	КПП _______________ Адрес: _______________________
Реквизиты счета:______________	Реквизиты счета:_______________
_____________________________ (должность представителя)	_____________________________ (должность представителя)
_____________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	_____________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _____________ 20 ___ года	"____" _____________ 20 ___ года

Приложение N 1
*(183) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(184)

Техническое задание. Объем работ. Требования к выполнению Работ

Характеристика Объекта
Основные технико-экономические параметры Объекта
Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении Работ по Контракту
Технические условия, чертежи, приложения и дополнения
Требования к качественным характеристикам и безопасности отдельных видов Работ
Требования к применяемым материалам, оборудованию
Требования к предоставляемой отчетности, требования к предоставляемой Генподрядчиком по завершении строительства/реконструкции Исполнительной документации.

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: ___________________________________
Заказчик	Генподрядчик
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N
*(185) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(186)

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ГЕНПОДРЯДЧИКУ

N п/п	Наименование документа	Количество передаваемых документов			Количество экземпляров	Примечание
		оригинал	копия
Генподрядчик: ______________________________				Заказчик: ___________________________________
Заказчик				Генподрядчик:
____________________________				____________________________
ИНН _______________				ИНН _______________
КПП _______________				КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)				_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)				__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года				"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 3
*(187) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(188)

СМЕТА

_______________________________________________*(189)

N п/п

Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Общая сметная стоимость

строительных (ремонтно-строительных) работ

монтаж-ных работ

оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат

1

2

3

4

5

67 8

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: ___________________________________
Заказчик	Генподрядчик:
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________	КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 4
*(190) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(191)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ "____"___________ 20__ года*(192) ___________*(193)

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________*(194), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий от имени ________________*(195), в лице _______________*(196), действующего на основании ___________*(197), с одной стороны и

_____________________*(198), именуемый в дальнейшем Генподрядчик, в лице _________________*(199), действующего на основании _______________*(200), с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый по отдельности - Сторона,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта Заказчик предоставил Генподрядчику доступ на земельный участок с кадастровым номером ______*(201) общей площадью _____, разрешенное использование: ____________________, для целей организации Строительной площадки для строительства Объекта капитального строительства гражданского назначения __________________*(202).

Генподрядчику переданы точки подключения и технические условия на подключение постоянных и временных сетей инженерно-технического обеспечения Объекта и Строительной площадки, а именно:

______________________;

______________________.

[Первый вариант*(203): Генподрядчик подтверждает, что площадь и состояние Земельного участка, в том числе состояние подъездных путей, соответствуют условиям Контракта и Технической документации и обеспечивают своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок.]

[Второй вариант*(204): В ходе осмотра, проверки, приемки указанного в пункте 1 настоящего акта земельного участка Генподрядчиком установлено наличие следующих замечаний: ___________________.]

Указанный в пункте 1 настоящего акта земельный участок свободен от не предусмотренных Контрактом и (или) неизвестных Генподрядчику или Заказчику прав третьих лиц, зданий и сооружений, конструкций, имущества третьих лиц, строительного и иного мусора и отходов, всего иного, что могло бы препятствовать выполнению Работ.

Предоставление Генподрядчику доступа на земельный участок с момента подписания настоящего акта влечет возникновение у Генподрядчика права использовать земельный участок в целях организации Строительной площадки и осуществления строительства Объекта в соответствии с условиями Контракта и Технической документацией.

С даты подписания настоящего акта Строительная площадка считается переданной Генподрядчику, который обязуется соблюдать все требования по содержанию и использованию Строительной площадки, предусмотренные Контрактом и требованиями нормативных правовых актов в области строительства.

Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче Строительной площадки, предусмотренные Контрактом, а также пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: _______________________________
Заказчик	Генподрядчик:
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________	КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 5
*(205) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(206)

График выполнения работ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ _____________________

N Этапа	Наименование Этапа работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: ___________________________________
Заказчик	Генподрядчик:
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________	КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 6
*(207) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(208)

График оплаты работ*(209)

N Этапа Работ	Наименование Работ/ Этапа Работ	Общая стоимость Работ/ Этапа Работ в рублях		Размер выплат за период (месяц, год)
Генподрядчик: ______________________________
Заказчик
____________________________
ИНН _______________
КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 7
*(210) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(211)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ "____"___________ 20__ года*(212) ___________*(213)

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________*(214), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий от имени ________________*(215), в лице _______________*(216), действующего на основании ___________*(217), с одной стороны и

_____________________*(218), именуемый в дальнейшем Генподрядчик, в лице _________________*(219), действующего на основании _______________*(220), с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый по отдельности - Сторона,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом Генподрядчиком предъявлены к приемке Работы: _________________________________________________________*(221).

2. Извещение Генподрядчика о готовности Этапа Работ к приемке [указать реквизиты извещения Генподрядчика о готовности Этапа Работ к приемке] получено Заказчиком, техническим заказчиком (при наличии) и лицом, осуществляющим Строительный контроль Заказчика [указать дату получения Заказчиком извещения о готовности Этапа Работ к приемке].

3. [Первый вариант*(222): Со стороны Заказчика в приемке Работ участвовали:

________________________________________________________________*(22 3).

Со стороны Генподрядчика в приемке участвовали:

________________________________________________________________*(22 4)]

[Второй вариант*(225): В целях приемки Этапа Работ Заказчиком создана комиссия в составе:

3.1. ______________________________________________________________;

3.2. ______________________________________________________________;

3.3. ______________________________________________________________;

3.4. ______________________________________________________________;

3.5. ______________________________________________________________.

Работа комиссии начата ___________________________________________.

[указать дату начала работы комиссии по приемке]

Работа комиссии окончена __________________________________________.

[указать дату окончания работы комиссии по приемке.].]

4. В целях приемки результата Этапа Работ Генподрядчиком представлены документы, указанные в Приложении N 2 (Перечень документов, представленных в целях приемки Этапа Работ).

5. Комплект представленных Генподрядчиком документов соответствует / не соответствует условиям Контракта. Перечень документов, не представленных Генподрядчиком, и документов, не соответствующих условиям Контракта, приведен в Приложении N 3 (Перечень недостающих документов).

6. Предъявленный к приемке Этап Работ соответствует в полном объеме / не в полном объеме соответствует / не соответствует условиям Контракта и требованиям Технической документации.

7. Перечень недостатков Этапа Работ приведен в Приложении N 1 (Дефектная ведомость).

По результатам Приемки [По результатам работы комиссии]*(226):

ЭТАП РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИНЯТ / ПРИНЯТ С НЕДОСТАТКАМИ / НЕ ПРИНЯТ.

[Настоящий акт подлежит утверждению Заказчиком и вступает в силу со дня такого утверждения. До утверждения Заказчиком настоящий акт не является действительным, а Этап Работ не считается принятым Заказчиком.]*(227)

Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Генподрядчика, два - для Заказчика).

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: ________________________________
[Подписи членов комиссии:]*(228) Приложения: Приложение N 1. Дефектная ведомость. Приложение N 2. Перечень документов, представленных в целях приемки работ. Приложение N 3. Перечень недостающих документов.
Заказчик	Генподрядчик:
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________	КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 8
*(229) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(230)

АКТ ПРИЕМКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА "____"___________ 20__ года*(231) ___________*(232)

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________*(233), именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий от имени ________________*(234), в лице _______________*(235), действующего на основании ___________*(236), с одной стороны и

_____________________*(237), именуемый в дальнейшем Генподрядчик, в лице _________________*(238), действующего на основании _______________*(239), с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый по отдельности - Сторона,

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом Генподрядчиком предъявлен к приемке Объект __________________________________________________________*(240)

2. Извещение Генподрядчика о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке [указать реквизиты извещения Генподрядчика о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке] получено Заказчиком [указать дату получения Заказчиком извещения о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке].

3. В целях приемки не завершенного строительством Объекта Работ Генподрядчиком представлены документы согласно Приложению N 2 (Перечень документов, представленных в целях приемки не завершенного строительством Объекта).

4. [На момент приемки не завершенного строительством Объекта выполнены следующие Этапы работ, предусмотренные Контрактом*(241):

- ______________________________

- ______________________________].

5. На момент приемки работы в отношении не завершенного строительством Объекта, предусмотренные Контрактом, выполнены на _______%*(242).

6. Предъявленный к приемке не завершенный строительством Объект не имеет недостатков работ / имеет следующие недостатки работ:

_________________________________________

7. Перечень недостатков не завершенного строительством Объекта приведен в Приложении N 1 (Дефектная ведомость).

Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Генподрядчика, два - для Заказчика).

Генподрядчик: ______________________________	Заказчик: ________________________________
Приложения: 1. Приложение N 1. Дефектная ведомость. 2. Приложение N 2. Перечень документов, представленных в целях приемки работ.
Заказчик	Генподрядчик:
____________________________	____________________________
ИНН _______________	ИНН _______________
КПП _______________	КПП _______________
_________________________________ (должность представителя)	_________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)	(подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года	"____" _________________ 20 ___ года

Приложение N 9
*(243) к государственному (муниципальному) контракту ___________________*(244)

ГРАФИК ВЫПУСКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*(245)

N п/п	Наименование раздела (части) Рабочей документации	Количество экземпляров	Срок передачи Заказчику	Примечание

Приложение N 4
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от "__"_______2016 г. N ___

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТИПОВОГО КОНТРАКТА
на строительство/реконструкцию/реконструкцию с элементами технического перевооружения объекта капитального строительства гражданского назначения

1.	Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:
а)	ответственный орган - разработчик документа (федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которые разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов):	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
б)	вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта):	типовой контракт
2.	Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
а)	наименование товара, работы, услуги;	Работы по строительству и реконструкции (в том числе с элементами технического перевооружения) объектов капитального строительства (включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования, иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы)
б)	код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2); по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2); по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);	код (коды) предмета контракта по ОКПД2: 41.2, 42 (за исключением 42.1), 43, 71.12.20.110. код (коды) предмета контракта ОКВЭД2: 41, 42 (за исключением 42.1), 43, 71.12.2.
в)	размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);	при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г)	иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.	Не применяется при выполнении работ по строительству или реконструкции: 1) объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, находящимся за пределами территории Российской Федерации, а также на территории посольств, консульств; 2) линейных объектов капитального строительства; 3) объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия.

-------------------------------------------

*(1) Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены варианты возможных формулировок условий переменной части Контракта. Одна из таких формулировок указывается в конкретном Контракте с учетом целей закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт, если закупку осуществляет государственный заказчик. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Контрактом, применяются правила, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*(2) Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.

*(3) Указывается номер Контракта.

*(4) Указывается дата заключения Контракта.

*(5) Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

*(6) Указывается наименование Заказчика.

*(7) Здесь и далее слова указываются в необходимом по смыслу спряжении (склонении).

*(8) Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик: Российской Федерации, конкретного субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

*(9) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(10) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(11) Указывается полное наименование Исполнителя, если Исполнителем выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Исполнителя, если Исполнителем выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

*(12) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(13) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(14) Указывается наименование способа определения Исполнителя вместе с реквизитами документа (его наименованием, датой и номером), на основании которого определен Исполнитель, или, если Контракт заключается с единственным исполнителем, указывается ссылка на норму законодательства, дозволяющую заключать Контракт с единственным исполнителем.

*(15) Указывается идентификационный код закупки.

*(16) Включается в Контракт, если в предмет Контракта входит осуществление строительного контроля при строительстве объекта капитального строительства. Далее по тексту типового контракта используется слово "строительство", которое подлежит замене на слово "реконструкция" или "капитальный ремонт", если Контракт заключается на осуществление строительного контроля соответственно при реконструкции (в том числе с элементами технического перевооружения) или капитальном ремонте объекта капитального строительства.

*(17) Указывается полное наименование объекта капитального строительства, при строительстве которого осуществляется строительный контроль по Контракту, с указанием почтового (строительного) адреса этого объекта или иных индивидуализирующих признаков этого объекта в соответствии с разрешением на строительство объекта.

*(18) Указывается место оказания Услуг (наименование населенного пункта). Данное условие обязательно указывается в Контракте, если он заключен по итогам размещения извещения об осуществлении закупки.

*(19) Указывается кадастровый номер соответствующего земельного участка.

*(20) Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения (например, после словосочетаний "в течение", "не позднее"), необходимо цифрами и (в скобках) прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц или иной срок).

*(21) Включается в Контракт в случае поэтапного выполнения Услуг

*(22) Включается в Контракт в случае поэтапного выполнения Услуг

*(23) Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании предложения (заявки) Исполнителя.

*(24) Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании__________" со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа, подтверждающий возможность применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

*(25) Указывается источник финансирования. Данное условие обязательно указывается в Контракте, если он заключен по итогам размещения извещения об осуществлении закупки.

*(26) Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты Услуг после завершения каждого из этапов (при наличии этапов Услуг).

*(27) Включается в Контракт, если Заказчик избрал единовременный способ оплаты Услуг после оказания их в полном объеме.

*(28) Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Услуг и оплатой стоимости каждого из этапов после их завершения (при наличии этапов Услуг).

*(29) Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер аванса в процентах от цены Контракта или в определённой сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.

*(30) Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Услуг и окончательным расчетом после оказания их в полном объеме.

*(31) Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер аванса в процентах от цены Контракта или в определённой сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.

*(32) Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер окончательного платежа за Услуги в процентах от цены Контракта или в определённой сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.

*(33) Включается в Контракт, если Контракт предусматривает выплату аванса.

*(34) Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении и специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.

*(35) Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта, но содержит условия о специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.

*(36) Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.

*(37) Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для банковского сопровождения Контракта.

*(38) Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для осуществления казначейского сопровождения Контракта.

*(39) Включается в Контракт при отсутствии банковского и казначейского сопровождения.

*(40) Включается в Контракт при наличии казначейского сопровождения.

*(41) Указываются реквизиты счета, открытого в Федеральном казначействе для целей казначейского сопровождения контракта

*(42) Стороны указывают предельную дату оказания Услуг на основании графика выполнения Работ по контракту на выполнение Работ с Генподрядчиком.

*(43) Включается в Контракт в случае поэтапного выполнения Услуг.

*(44) Включается в Контракт в случае поэтапного выполнения Услуг.

*(45) Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.

*(46) Включается в Контракт, если с учетом целей закупки Заказчику необходимо периодическое предоставление отчетов без привязки к датам сдачи Услуг.

*(47) Цифрами и (в скобках) прописью указывается число, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.

*(48) Включается в Контракт, если с учетом целей закупки Заказчику необходимо единовременное предоставление отчетов в момент сдачи полностью оказанных Услуг.

*(49) Включается в Контракт, если с учетом целей закупки Заказчику необходимо периодическое предоставление отчетов в момент сдачи каждого из этапов Услуг (при их наличии), а также полностью оказанных Услуг.

*(50) Условия о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки оказанных Услуг в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления такой приемки могут не включаться в текст Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

*(51) Включается в Контракт в случае единовременной сдачи-приемки Услуг после их завершения в полном объеме.

*(52) Включается в Контракт в случае сдачи-приемки Услуг после завершения отдельных этапов оказания Услуг.

*(53) Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.

*(54) Условия Контракта об ответственности Заказчика и Исполнителя могут не указываться в Контракте в случаях, предусмотренных законодательством.

*(55) Числом, а в скобках прописью, указывается размер штрафа в рублях в зависимости от цены Контракта, рассчитанный в соответствии со следующими требованиями:

а) 10 % (десять процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 5 % (пять процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1 % (один процент) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

*(56) Числом, а в скобках прописью, указывается размер штрафа в рублях в зависимости от цены Контракта, рассчитанный в соответствии со следующими требованиями:

а) 2,5 % (два целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 2 % (два процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1,5 % (один целый и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

*(57) Включается в Контракт в случаях, когда Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в соответствии законодательством Российской Федерации.

*(58) Включается в Контракт, если требование обеспечения исполнения Контракта является обязательным в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, или по решению Заказчика в случаях, когда установление данного требования является правом Заказчика в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

*(59) Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма обеспечения Контракта.

*(60) Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах.

*(61) Указывается способ обеспечения исполнения Контракта, который определен Исполнителем до заключения Контракта из числа предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия, также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии на осуществление банковских операций. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств Исполнитель внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и номер платежного поручения, которым подтверждается факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.

*(62) Указывается срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату, до которой действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение.

*(63) Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, с наступлением которого Контракт перестает действовать.

*(64) Указывается срок, составляющий не менее 2 (двух) месяцев, но не более 30% от общего срока оказания Услуг по Контракту.

*(65) Указывается реквизиты соответствующего документа Исполнителя (наименования документа и выдавшей его саморегулируемой организации, а также дата и номер документа).

*(66) Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в письменной форме.

*(67) Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.

*(68) Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в форме электронного документа.

*(69) Указываются иные приложения к Контракту при их наличии и необходимости (в том числе проект договора о банковском сопровождении, если в Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении, согласно которым соответствующий банк привлекает Заказчик).

*(70) Указываются дополнительные условия исполнения Контракта, предусмотренные в соответствующем решении Правительства Российской Федерации в отношении конкретной закупки. Если Правительство Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 16.9 исключается из Контракта.

*(71) Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен данный акт.

*(72) Указываются реквизиты иных отчетов при их наличии.

*(73) Указываются основания начисления неустойки (соответствующие пункты Контракта, а также обстоятельства, в связи с которыми начислена неустойка) и примененный способ расчета неустойки.

*(74) Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен отчет.

*(75) Указывается шифр по видам работ, если применимо.

*(76) Указывается оценка качества работ, выполненных Подрядчиком в отчетный период; наличие и существо Недостатков (дефектов) работ, если таковые имели место; причины возникновения выявленных Недостатков (дефектов) работ, пути (способы) их устранения; основные мероприятия по контролю качества, проведенные в отчетный период.

*(77) Приводится анализ хода выполнения основных видов работ и этапов (если применимо), включенных в действующий график выполнения (производства) строительных работ; в случае отставания от контрактных (плановых) сроков необходимо: отразить причины отставания; проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства Объекта; указать возможные способы устранения данного отставания.

*(78) Описываются основные проблемы, возникающие в ходе строительного контроля (перечень и содержание проблем, включая ситуации, возникающие по ходу выполнения строительных работ и ведущие к ухудшению качества этих работ и нарушению сроков завершения работ по строительству Объекта); предлагаются возможные способы устранения этих проблем; анализируется результат устранения проблем, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

*(79) Ниже в настоящем Приложении к Контракту указан примерный перечень возможных документов. Данный перечень при заполнении и предоставлении Заказчику отчета формируется Исполнителем самостоятельно.

*(80) Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены варианты формулировок условий переменной части Контракта. Один из вариантов формулировок указывается в конкретном Контракте с учетом целей закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт, если закупку осуществляет государственный заказчик. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Контрактом, применяются правила, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*(81) Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.

*(82) Указывается номер Контракта.

*(83) Включается в Контракт, если в предмет Контракта входит строительство объекта капитального строительства. Далее по тексту типового контракта используется слово "строительство", которое подлежит замене на слово "реконструкция", если Контракт заключается на осуществление реконструкции объекта капитального строительства (в том числе в форме технического перевооружения).

*(84) Включается в Контракт, если в предмет Контракта входит реконструкция объекта капитального строительства.

*(85) Включается в Контракт, если в предмет Контракта входит реконструкция объекта капитального строительства, осуществляемая в форме технического перевооружения.

*(86) Указывается дата заключения Контракта.

*(87) Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

*(88) Указывается наименование Заказчика.

*(89) Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик. Исключается в случае заключения Контракта бюджетным учреждением.

*(90) Указываются должность (при наличии) и фамилия, имя, отчество (при наличии).

*(91) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(92) Указывается полное наименование Генподрядчика, если Генподрядчиком выступает юридическое лицо, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Генподрядчика, если Генподрядчиком выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

*(93) Указывается должность (при наличии) и фамилия, имя, отчество (при наличии).

*(94) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(95) Указывается наименование способа определения Генподрядчика вместе с реквизитами документа (его наименованием, датой и номером), на основании которого определен Генподрядчик, или, если Контракт заключается с единственным подрядчиком, указывается ссылка на норму законодательства Российской Федерации, дозволяющую заключать Контракт с единственным подрядчиком.

*(96) Указывается идентификационный код закупки.

*(97) Включается в Контракт, если Контракт заключается на срок более чем три года и Цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

*(98) При наличии указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), отведенного под строительство Объекта.

*(99) Включается в Контракт, если предметом Контракта является строительство нового объекта капитального строительства. В данном пункте и далее по тексту типового контракта подлежит замене на слово "реконструкция", если Контракт заключается на выполнение работ по реконструкции (в том числе с элементами технического перевооружения) объекта капитального строительства.

*(100) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с Разрешением на строительство с указанием присвоенного объекту строительного адреса и иных индивидуализирующих его признаков.

*(101) Если по условиям Контракта обязанность по разработке Рабочей документации на Объект лежит на Генподрядчике.

*(102) Включается в Контракт в случае, если Технической документацией предусматривается поставка и монтаж оборудования, непосредственно связанного со строительством (реконструкцией) объекта.

*(103) Включается в Контракт в случае, если Технической документацией предусматривается поставка и монтаж оборудования, непосредственно связанного со строительством (реконструкцией) объекта, которое требует производства испытательных и пусконаладочных работ в соответствии с действующими нормативными и нормативно-техническими документами.

*(104) Включается в Контракт в случае, если поставка материалов для выполнения работ полностью или частично осуществляется Генподрядчиком.

*(105) Указывается место выполнения Работ (наименование населенного пункта). Данное условие обязательно указывается в Контракте, если оно указано в извещении о проведении закупки.

*(106) Включается в Контракт, если Контракт заключается на строительство Объекта.

*(107) Включается в Контракт, если Контракт заключается на реконструкцию Объекта.

*(108) Включается в Контракт, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

*(109) Включается в Контракт, если Рабочая документация разрабатывается Заказчиком.

*(110) Включается в Контракт, если Рабочая документация разрабатывается Генподрядчиком.

*(111) Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения, цифрами и (в скобках) прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц или иной срок).

*(112) Включается в Контракт, если Рабочая документация передается Заказчиком Генподрядчику.

*(113) Включается в Контракт, если Рабочая документация передается Заказчиком Генподрядчику.

*(114) Включается в случае, если Рабочая документация передается Заказчиком Генподрядчику.

*(115) Включается в Контракт, если Генподрядчик разрабатывает Рабочую документацию.

*(116) Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства.

*(117) Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки и сумма НДС в валюте обязательства по Контракту. В случае если Генподрядчик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием: "НДС не облагается на основании ____________________" с указанием нормативного правового акта, предусматривающего освобождение от уплаты НДС, или документа налогового органа о возможности применения Генподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

*(118) Указывается, за счет каких средств осуществляется финансирование Контракта. Данное условие обязательно указывается в Контракте, если он заключен по итогам размещения извещения об осуществлении закупки.

*(119) Включается в Контракт, если документацией о закупке предусмотрена промежуточная оплата выполненных Работ без авансирования.

*(120) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(121) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(122) Включается в Контракт, если документацией о закупке предусмотрены авансирование и промежуточная оплата выполненных Работ.

*(123) Указывается размер аванса в процентах (цифрами и прописью) от общей цены Контракта или в определенной сумме денежных средств (цифрами и прописью с указанием валюты обязательства по Контракту)

*(124) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(125) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(126) Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрен График исполнения Контракта.

*(127) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(128) Указать цифрами и в скобках прописью срок, в течение которого Заказчик оплачивает выполненные работы, который не может быть менее 5 и более 20 рабочих дней.

*(129) Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в российских рублях.

*(130) Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в иностранной валюте.

*(131) Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.

*(132) Указывается момент, на который определяется курс иностранной валюты.

*(133) Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.

*(134) Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении и специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.

*(135) Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта, но содержит условия о специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.

*(136) Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.

*(137) Включается в Контракт, если банковское сопровождение Контракта не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*(138) Статья включается в Контракт, если планируется привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта (в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет не менее 1 млрд рублей (для субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации), или не менее 200 миллионов рублей (для муниципального образования при осуществлении закупки для муниципальных нужд).

*(139) Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Генподрядчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

*(140) Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

*(141) Указываются сведения о банке.

*(142) Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Генподрядчиком в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

*(143) Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

*(144) Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

*(145) Указываются сведения о банке.

*(146) Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

*(147) Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществления казначейского сопровождения Контракта.

*(148) Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.

*(149) Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах от цены Контракта.

*(150) Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

*(151) Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.

*(152) Включается в Контракт при выполнении Работ в полном объеме иждивением Генподрядчика.

*(153) Включается в Контракт при обеспечении строительства Объекта материалами и оборудованием Заказчиком совместно с Генподрядчиком.

*(154) Включается в Контракт при обеспечении строительства Объекта материалами и оборудованием Заказчиком.

*(155) Включается в Контракт, если Техническим заданием предусмотрено обеспечение строительства Объекта материалами и оборудованием Заказчиком, либо Заказчиком совместно с Генподрядчиком.

*(156) Включается в Контракт, если Техническим заданием предусмотрено обеспечение строительства Объекта материалами и оборудованием Заказчиком, либо Заказчиком совместно с Генподрядчиком.

*(157) Заказчик выбирает один из предложенных вариантов.

*(158) Включается в Контракт, если в предмет Контракта входит реконструкция действующего объекта капитального строительства.

*(159) В случае если Техническим заданием предусмотрена разработка Рабочей документации на строительство Объекта в данный раздел включаются положения типовых условий контракта о порядке приемки и оплаты работ по разработке Рабочей документации.

*(160) Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество экземпляров, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.

*(161) Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении в качестве соисполнителей субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

*(162) Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки работ превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность подрядчику предоставлять заказчику информацию о привлекаемых субподрядчиках.

*(163) Числом, а в скобках прописью, указывается размер штрафа в рублях в зависимости от цены Контракта, рассчитанный в соответствии со следующими требованиями:

д) 10 % (десять процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

е) 5 % (пять процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

ж) 1 % (один процент) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

з) 0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

*(164) Включается в Контракт в случае если в соответствии с Контрактом обеспечение строительства Объекта материалами и оборудованием полностью или части осуществляет Заказчик.

*(165) Числом, а в скобках прописью, указывается размер штрафа в рублях в зависимости от цены Контракта, рассчитанный в соответствии со следующими требованиями:

д) 2,5 % (два целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

е) 2 % (два процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

ж) 1,5 % (один целый и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

з) 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

*(166) Раздел включается в Контракт, если извещением о проведении закупки установлена обязанность победителя процедуры закупки предоставить обеспечение исполнения контракта

*(167) Указывается способ обеспечения исполнения Контракта, который был определен Генподрядчиком до заключения Контракта из числа предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме: 1) банковской гарантии; 2) внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия, также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии на осуществление банковских операций. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств Генподрядчик внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и номер платежного поручения, которым подтверждается факт внесения Генподрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.

*(168) Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма обеспечения Контракта.

*(169) Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах.

*(170) Указывается срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату, до которой действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение.

*(171) Заполняется в случае, если по результатам рассмотрения заявок участников победитель вправе не предоставлять обеспечение исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством. В иных случаях ставится прочерк.

*(172) Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, которое неизбежно должно наступить, с наступлением которого Контракт перестает действовать.

*(173) Цифрами и (в скобках) прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц или иной срок).

*(174) Включается в Контракт, если обязанность по обеспечению строительства материалом и оборудованием полностью или частично возлагается на Заказчика.

*(175) Указывается наименование организации и дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

*(176) Указывается реквизиты соответствующего документа Генподрядчика (наименования документа и выдавшей его саморегулируемой организации, а также дата и номер документа).

*(177) Указываются иные заверения Генподрядчика об обстоятельствах, которые Заказчик с учетом требований законодательства Российской Федерации считает необходимым включить в Контракт.

*(178) Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается в письменной форме.

*(179) Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.

*(180) Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается в форме электронного документа.

*(181) Указываются дополнительные условия исполнения Контракта, предусмотренные в соответствующем решении Правительства Российской Федерации в отношении конкретной закупки. Если Правительство Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 24.8 исключается из Контракта.

*(182) Включается в Контракт, если разработку Рабочей документации обеспечивает Генподрядчик.

*(183) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(184) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(185) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(186) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(187) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(188) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(189) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с Разрешением на строительство с указанием присвоенного объекту строительного адреса и иных индивидуализирующих его признаков.

*(190) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(191) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(192) Указывается дата заключения Контракта.

*(193) Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

*(194) Указывается наименование Заказчика.

*(195) Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.

*(196) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(197) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(198) Указывается полное наименование Генподрядчика если Генподрядчиком выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Генподрядчика, если Генподрядчиком выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

*(199) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(200) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(201) Указывается кадастровый номер земельного участка, отведенного под строительство Объекта.

*(202) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с Разрешением на строительство с указанием присвоенного объекту строительного адреса и иных индивидуализирующих его признаков.

*(203) Включается в случае приемки предоставляемого земельного участка без замечаний.

*(204) Включается в случае приемки предоставляемого земельного участка с замечаниями.

*(205) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. С момента утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ настоящее приложение составляется в порядке и форме, утвержденными указанной методикой.

*(206) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(207) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. С момента утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства методики составления графика графиком оплаты выполненных по контракту работ настоящее приложение составляется в порядке и форме, утвержденными указанной методикой.

*(208) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(209) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с Разрешением на строительство с указанием присвоенного объекту строительного адреса и иных индивидуализирующих его признаков.

*(210) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(211) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(212) Указывается дата заключения Контракта.

*(213) Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

*(214) Указывается наименование Заказчика.

*(215) Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.

*(216) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(217) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(218) Указывается полное наименование Генподрядчика если Генподрядчиком выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Генподрядчика, если Генподрядчиком выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

*(219) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(220) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(221) Указать наименование этапа Работ согласно графику выполнения Работ.

*(222) Указывается если приемка Работ осуществляется представителями Заказчика и Генподрядчика.

*(223) Указать Ф.И.О. представителя или членов комиссии со стороны Заказчика (при наличии) и данные документов, подтверждающих полномочия указанных лиц на участие в работе комиссии.

*(224) Указывается Ф.И.О. представителя или членов комиссии со стороны Генподрядчика (при наличии) и данные документов, подтверждающих полномочия указанных лиц на участие в работе комиссии.

*(225) В случае создания Заказчиком приемочной комиссии акты приемки Этапа Работ подписываются всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

*(226) В случае создания Заказчиком приемочной комиссии акты приемки Этапа Работ подписываются всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

*(227) В случае создания Заказчиком приемочной комиссии акты приемки Этапа Работ подписываются всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

*(228) В случае создания Заказчиком приемочной комиссии акты приемки Этапа Работ подписываются всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

*(229) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(230) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(231) Указывается дата заключения Контракта.

*(232) Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

*(233) Указывается наименование Заказчика.

*(234) Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.

*(235) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(236) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(237) Указывается полное наименование Генподрядчика если Генподрядчиком выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Генподрядчика, если Генподрядчиком выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

*(238) Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

*(239) Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

*(240) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с Разрешением на строительство с указанием присвоенного объекту строительного адреса и иных индивидуализирующих его признаков.

*(241) Пункт подлежит включению в случае, если Контрактом предусмотрено выполнение Работ по Этапам Работ.

*(242) Стоимость фактически выполненных работ определяется на основании производимой экспертизы, исходя из соотношения процента готовности к 100 (ста) процента готовности завершенного строительством Объекта.

*(243) Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.

*(244) Указывается дата заключения Контракта и его номер.

*(245) Включается в Контракт, если разработку Рабочей документации обеспечивает Генподрядчик.