Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2014 г. N 13АП-7870/14

г. Санкт-Петербург

14 августа 2014 г.

Дело N А56-1571/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 06 августа 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 августа 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Сериковой И.А.

судей Баркановой Я.В., Жиляевой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания: Колокольцевой О.С.

при участии:

от истца: Шевяковой Т.Г. по доверенности от 25.12.2013 г.,

от ответчика: Явкина С.П. по доверенности от 29.12.2012 г., Игнатьева О.И. по доверенности от 29.12.2012 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7870/2014) ОАО "Гипроспецгаз" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2014 по делу N А56-1571/2014 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску ОАО "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие"

к ОАО "Гипроспецгаз"

о взыскании

установил:

Открытое акционерное общество "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" (местонахождение: Великий Новгород, ул. Ванеева, 205, ОГРН: 1125262013073, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Открытому акционерному обществу "Гипроспецгаз" (местонахождение: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОГРН: 1027809223254, далее - ответчик) о взыскании 30548763 руб. 07 коп. задолженности по оплате работ по договору подряда на выполнение изыскательских работ от 15.04.2009 г. N 457.

ОАО "Гипроспецгаз" обратилось со встречным иском о взыскании с ОАО "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" 72466641 руб. 71 коп. пени за просрочку выполнения работ по этапам 3,4,5,6 по договору N 457 от 15 апреля 2009 года.

Определением суда от 12.03.2014 г. встречный иск возвращен заявителю.

Решением суда от 13.03.2014 г. с ОАО "Гипроспецгаз" в пользу ОАО "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" взыскано 30548763 руб. 07 коп. задолженности и 175743 руб. 82 коп. расходов по оплате госпошлины.

ОАО "Гипроспецгаз" обратилось с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просит его отменить.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (резолютивная часть объявлена 14.05.2014 г.) определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.03.2014 г. о возврате встречного иска ОАО "Гипроспецгаз" отменено.

В соответствии с определением от 14.05.2014 г. апелляционный суд перешел к рассмотрению спора по правилам, установленным для рассмотрения споров в арбитражном суде первой инстанции.

В апелляционном суде ОАО "Гипроспецгаз" заявило ходатайство об увеличении исковых требований до 73237560 руб. 98 коп. Увеличение иска принято апелляционным судом.

Оценив материалы дела и доводы сторон апелляционный суд установил следующее.

15.04.2009 г. между ОАО "Гипроспецгаз" (заказчик) и ФГУП "Верхневолжское АГП" (подрядчик) заключен договор N 457 подряда на выполнение изыскательских работ соответствии с заданием N 2, являющимся неотъемлемой частью договора, на объекте: "Магистральный газопровод Мурманск-Волхов. Линейная часть" в редакции протокола разногласий.

Стоимость работ по договору, в редакции подписанного сторонами протокола разногласий, составила 90 799 597 руб. 62 коп.

Пунктом 3.3 договора предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора, перечисляемый заказчиком на основании выставленного подрядчиком счета в течение15 календарных дней с момента получения счета на расчетный счет подрядчика.

Окончательная оплата выполненных работ подрядчиком работ производится заказчиком поэтапно в срок не позднее 15 дней с момента приемки этапа работы и подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления подрядчиком счета-фактуры.

Как установлено судом, работы по 1 и 2 этапам на общую сумму 5 141 902 руб. 42 коп. были выполнены ОАО "Верхневолжское АГП" и их результат передан заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ N 1 от 29.06.2009 г. и N 2 от 27.09.2010 г. Указанные работы приняты заказчиком и оплачены в полном объеме, что не оспаривается сторонами.

Обращаясь с иском ОАО "Верхневолжское АГП" указывает на то, что работы по 3-4 этапам и частично по 5-6 этапам выполнены истцом на общую сумму 30548763 руб. 07 коп., их результат сдан заказчику, однако в нарушение п.4.4 договора ОАО "Гипроспецгаз" работы не оплатило. Согласно расчету ФГУП "Верхневолжское АГП" задолженность ОАО "Гипроспецгаз" по оплате выполненных работ составила 30548763 руб. 07 коп. В подтверждение передачи результатов работ ОАО "Верхневолжское АГП" представило соответствующие письма и почтовые отправления.

Обращаясь со встречным иском в суд, ОАО "Гипроспекцгаз" ссылается на то, что работы по 3,4,5 и 6 этапу по договору подряда от 15.04.2009 г. N 457 ОАО "Верхневолжское АГП" выполнены не были. На основании п.6.6 договора заказчик начислил подрядчику пени, сумма которых по 19.02.2014 г. составила 73237560 руб. 98 коп.

В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в деле доказательства передачи заказчику результатов выполнения работ по 3-4 этапам и частично по 5-6 этапам по договору подряда от 15.04.2009 г. N 457 выполнены истцом на общую сумму 30548763 руб. 07 коп., а также возражения ОАО "Гипроспекцгаз", апелляционный суд считает доказанным факт выполнения подрядчиком указанных работ и передачу заказчику актов выполненных работ и результата работ.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку материалами дела подтверждается нарушение ОАО "Верхневолжское АГП" сроков выполнения работ по 3,4,5 и 6 этапу по договору подряда от 15.04.2009 г. N 457, ОАО "Гипроспецгаз" обоснованно начислило пени на основании п.6.6 договора.

ОАО "Верхневолжское АГП" представило контррасчет пени, а также заявило о пропуске ОАО "Гипроспецгаз" срока исковой давности в части требований о взыскании неустойки по договору.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом заявления ОАО "Верхневолжское АГП", апелляционный суд находит правильным контррасчет неустойки, представленный подрядчиком. Таким образом, апелляционный суд считает обоснованными требования ОАО "Гипроспецгаз" о взыскании неустойки в сумме 8595963 руб. 58 коп.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.03.2014 г. по делу N А56-1571/2014 отменить.

По первоначальному иску: взыскать с ОАО "Гипроспецгаз" (местонахождение: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОГРН: 1027809223254) в пользу ОАО "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" (местонахождение: В. Новгород, Ванеева, 205, ОГРН: 1125262013073) 30.548.763 руб. 07 коп. долга, 175.743 руб. 82 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

По встречному иску: взыскать с ОАО "Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие" (местонахождение: В. Новгород, Ванеева, 205, ОГРН: 1125262013073) в пользу ОАО "Гипроспецгаз" (местонахождение: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОГРН: 1027809223254) 8.595.963 руб. 58 коп. неустойки, 23474 руб. 20 коп. расходов по уплате госпошлины по встречному иску. 2000 руб. расходов по уплате госпошлины по апелляционной жалобе. В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.А. Серикова

Судьи

Я.В. Барканова Е.В. Жиляева