Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2014 г. N 09АП-35227/14

г. Москва

23 сентября 2014 г.

Дело N А40-20796/14

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 сентября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Стешана Б.В.,

Судей: Овчинниковой С.Н., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазневым И.Г.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЭнергоСтройТелеком"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июня 2014 года,

принятое судьей Васильевой И.А. (шифр 50-172)

по делу N А40-20796/14

по иску ОАО "ФСК ЕЭС" (ОГРН 1024701893336)

к ООО "ЭнергоСтройТелеком" (ОГРН 1067761448919)

о взыскании 2 335 344 руб. 00 коп. по договору N Д-268/12014 от 11.01.2013

при участии в судебном заседании:

от истца: Сушилин С.В. по доверенности от 14.01.2014 после перерыва не явился, Кутилин А.А. по доверенности от 14.01.2014,

от ответчика: Халилов Р.Д. по доверенности о 03.03.2014,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" образования города Москвы обратилось с иском к ООО "ЭнергоСтройТелеком" о взыскании 2 335 344 руб. 00 коп. составляющих сумму неустойки по договору подряда N Д-268/12014 от 11.01.2013 г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 июня 2014 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Взыскано с Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройТелеком" в пользу Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 2 335 344 (два миллиона триста тридцать пять тысяч триста сорок четыре) руб. 00 коп. неустойки, а также госпошлина 34 676 (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 72 коп

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда изменить в части удовлетворения исковых требований- частично удовлетворить исковые требования ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" к Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройТелеком", взыскав неустойку в размере 1 050 904,8 руб., а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили суду текст мирового соглашения следующего содержания:

ОАО "ФСК ЕЭС" и ООО "ЭнергоСтройТелеком", руководствуясь положениями пункта 4 статьи 49 АПК РФ, представили для утверждения арбитражным судом мировое соглашение следующего содержания:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в порядкест.ст. 138, 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования, по обоюдному согласию, возникшего спора, явившегося причиной предъявления Истцом искового заявления от 23.01.2014 N Ц1/1/65 по договору от 11.01.2013 N Д-268/12014 на выполнение ПИР по титулу "Модернизация систем ТМ и передачи информации МЭС Центра. Программа повышения надежности и наблюдаемости ЕСНЭС. Этап 3" (далее Договор).

2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик, в целях урегулирования требований, изложенных в исковом заявлении от 23.01.2014 N Ц1/1/65, обязуется уплатить Истцу в добровольном порядке неустойку (пени) в размере 1 050 904,80 рубля (один миллион пятьдесят тысяч девятьсот четыре рубля 80 копеек).

3. Ответчик обязуется оплатить Истцу денежные средства, указанные в п. 2 настоящего Мирового соглашения в течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом.

4. Стороны пришли к соглашению о том, что судебные расходы относятся на Ответчика, а именно государственная пошлина уплаченная Истцом при подаче искового заявления от 23.01.2014 N Ц1/1/65 в размере 34 676,72 рублей (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 72 копейки), оплачивается Ответчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом.

5. Подрядчик обязуется произвести оплату в сроки и в порядке, установленном сторонами в пунктах 3 и 4 Мирового соглашения по следующим реквизитам Истца: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единойэнергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А,

ИНН 4716016979 КПП 997450001

р/сч N 40702810038120108301

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225

6. Если указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Мирового соглашения суммы не будут перечислены на расчетный счет Истца в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего мирового соглашения, Истец на основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет право обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего мирового соглашения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и один экземпляр для Девятого арбитражного апелляционного суда.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом, о чем суд выносит соответствующее определение.

10. Руководствуясь статьями 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, настоящим Истец и Ответчик просят Девятый арбитражный апелляционный суд утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу N А40-20796/2014 (09АП-35227/2014).

11. Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, предусмотренные статьями 150, 151 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации Истцу и Ответчику разъяснены и понятны.

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. В соответствии с частью 3 настоящей статьи, мировое соглашение не может нарушать интересы третьих лиц и противоречить закону.

Изучив материалы дела, проверив заключенное мировое соглашение на предмет соответствия требованиям статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и оценив все это в совокупности, апелляционная инстанция приходит к выводу, что настоящее мировое соглашение не нарушает права других лиц, а также соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст.63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на распределение судебных расходов.

На основании изложенного, и руководствуясь главой 15, статьями 110, 150, 266 - 268, пунктом 3 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 июня 2014 года по делу N А40-20796/14 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ОАО "ФСК ЕЭС" и ООО "ЭнергоСтройТелеком" на следующих условиях:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами в порядке ст.ст. 138, 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования, по обоюдному согласию, возникшего спора, явившегося причиной предъявления Истцом искового заявления от 23.01.2014 N Ц1/1/65 по договору от 11.01.2013 N Д-268/12014 на выполнение ПИР по титулу "Модернизация систем ТМ и передачи информации МЭС Центра. Программа повышения надежности и наблюдаемости ЕСНЭС. Этап 3" (далее Договор).

2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик, в целях урегулирования требований, изложенных в исковом заявлении от 23.01.2014 N Ц1/1/65, обязуется уплатить Истцу в добровольном порядке неустойку (пени) в размере 1 050 904,80 рубля (один миллион пятьдесят тысяч девятьсот четыре рубля 80 копеек).

3. Ответчик обязуется оплатить Истцу денежные средства, указанные в п. 2 настоящего Мирового соглашения в течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом.

4. Стороны пришли к соглашению о том, что судебные расходы относятся на Ответчика, а именно государственная пошлина уплаченная Истцом при подаче искового заявления от 23.01.2014 N Ц1/1/65 в размере 34 676,72 рублей (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 72 копейки), оплачивается Ответчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения мирового соглашения Девятым арбитражным апелляционным судом.

5. Подрядчик обязуется произвести оплату в сроки и в порядке, установленном сторонами в пунктах 3 и 4 Мирового соглашения по следующим реквизитам Истца: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единойэнергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А,

ИНН 4716016979 КПП 997450001

р/сч N 40702810038120108301

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225

6. Если указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Мирового соглашения суммы не будут перечислены на расчетный счет Истца в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего мирового соглашения, Истец на основании пункта 2 статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет право обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего мирового соглашения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и один экземпляр для Девятого арбитражного апелляционного суда.

9. Настоящее мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом, о чем суд выносит соответствующее определение.

10. Руководствуясь статьями 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, настоящим Истец и Ответчик просят Девятый арбитражный апелляционный суд утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу N А40-20796/2014 (09АП-35227/2014).

11. Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, предусмотренные статьями 150, 151 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации Истцу и Ответчику разъяснены и понятны.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом.

Возвратить из Федерального бюджета ОАО "ФСК ЕЭС" государственную пошлину по иску в размере 17 338 руб., 36 коп, по платежному поручению от 31. 01. 2014 N 246.

Производство по делу N А40-20796/2014 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.В.Стешан

Судьи

С.Н.Овчинникова В.И.Тетюк