Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2014 г. N 01АП-3626/14

г. Владимир

16 октября 2014 г.

Дело N А79-9996/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10.10.2014.

Полный текст постановления изготовлен 16.10.2014.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Назаровой Н.А.,

судей Насоновой Н.А., Казаковой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дмитриевым Н.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 15.04.2014 по делу N А79-9996/2013, принятое судьей Трусовым А.В., по иску автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (ОГРН 1102130005768, ИНН 2130073099) к обществу с ограниченной ответственностью "Империя" (ОГРН 1102130000059, ИНН 2130067190) о взыскании 534 065 руб. 84 коп. и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Империя" к автономному учреждению Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, о взыскании 6 767 616 руб. 19 коп., при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - муниципального унитарного предприятия "Городское управление капитального строительства" муниципального образования города Чебоксары,

в отсутствие представителей участвующих в деле лиц: от общества с ограниченной ответственностью "Империя" - представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;

от автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики - представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;

от третьего лица - муниципального унитарного предприятия "Городское управление капитального строительства" муниципального образования города Чебоксары - представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,

установил:

автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (далее - Учреждение) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Империя" (далее - Общество) о взыскании 534 065 руб. 84 коп. пени за период с 11.08.2013 по 31.10.2013.

Исковое заявление основано на положениях статей 309, 330, 396 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано нарушением ответчиком сроков выполнения работ по договору от 28.06.2013N 6.

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.01.2014 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное унитарное предприятие "Городское управление капитального строительства" муниципального образования города Чебоксары (далее - МУП "ГУКС", третье лицо).

Определением от 10.01.2014 суд принял встречный иск Общества о взыскании 6 675 823 руб. 62 коп. долга по оплате работ, выполненных в рамках договора от 28.06.2013 N 6, 91 792 руб. 57 коп. пени за просрочку платежа в период с 01.1.2013 по 20.12.2013 и далее по день фактической оплаты долга.

Встречный иск мотивирован неисполнением Учреждением обязанности по оплате работ, выполненных в рамках договора от 28.06.2013 N 6.

Решением от 15.04.2014 Арбитражный суд Чувашской Республики первоначальные исковые требования удовлетворил частично: взыскал с Общества в пользу Учреждения 146 868 руб. 12 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ в период с 13.08.2013 по 31.10.2013, 9 930 руб. государственной пошлины; встречный иск удовлетворил частично: взыскал с Учреждения в пользу Общества 6 663 637 руб. 15 коп. долга, 91 792 руб. 57 коп. неустойки за просрочку оплаты работ в период с 01.11.2013 по 20.12.2013, 56 735 руб. 74 коп. государственной пошлины. В результате произведенного зачета удовлетворенных исков суд взыскал с Учреждения в пользу Общества 6 655 367 руб. 34 коп.

Не согласившись с данным решением, Учреждение и Общество обратились в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционном суде до принятия постановления по делу истец и ответчик заявлениями от 09.10.2014 отказались от исковых требований. Заявления подписаны: директором Общества Аркадьевым А.В. (выписка из ЕГРЮЛ от 02.12.2013 N 110162) (т.1, л.д. 41) и директором Учреждения Маловым С.А. (выписка из ЕГРЮЛ от 29.11.2013 N 31692) (т.1, л.д. 28).

Третье лицо возражения относительно прекращения производства по делу в связи с отказом истца и ответчика от иска не представило.

Участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассмотрел дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о дате и месте судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Учитывая, что отказы Учреждения и Общества от исков не противоречат законам и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, отказы принимаются апелляционным судом.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу прекращается.

С учетом вышеизложенного, решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 15.04.2014 по делу N А79-9996/2013 подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Государственная пошлина по первоначальному иску, по встречному иску, а также по апелляционным жалобам на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату сторонам из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167, 176, 266, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

принять отказ автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от иска к обществу с ограниченной ответственностью "Империя" о взыскании неустойки в сумме 534 065 руб. 84 коп. и отказ общества с ограниченной ответственностью "Империя" от встречного иска к автономному учреждению Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики о взыскании 6 655 367 руб. 34 коп.

Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 15.04.2014 по делу N А79-9996/2013 отменить, производство по делу.

Возвратить автономному учреждению Чувашской Республики дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо" Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (ОГРН 1102130005768, ИНН 2130073099) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9930 руб., уплаченную по платежному поручению от 26.11.2013 N 936, в сумме 3760 руб., уплаченную по платежному поручению от 26.11.2013 N 925, в сумме 2 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 20.06.2014 N 408.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Империя" (ОГРН 1102130000059, ИНН 2130067190) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 56 838 руб. 08 коп., уплаченную по платежному поручению от 25.12.2013 N 555, в сумме 2 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 05.05.2014 N 108.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Назарова

Судьи

Н.А. Казакова Н.А. Насонова