Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2014 г. N 13АП-19210/14

г. Санкт-Петербург

19 ноября 2014 г.

Дело N А56-79071/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 ноября 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Глазкова Е.Г.

судей Зайцевой Е.К., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Хрусталевым П.Д.

при участии:

согласно протоколу судебного заседания от 18.11.2014

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-19210/2014) ОАО "ГСК"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2014 по делу N А56-79071/2013(судья Сергеева О.Н.), принятое

по иску Санкт-Петербургского Государственного унитарного дорожного предприятия "ЦЕНТР"

к ОАО "ГСК"

о взыскании 13 303 363 руб. 78 коп. задолженности и процентов

и встречному иску о взыскании неустойки

установил:

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "ЦЕНТР" (199406, Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., 68, ОГРН 1037843063708) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Генеральная Строительная Корпорация" (197046, Санкт-Петербург, наб. Петроградская, 22, ОГРН 1027802491331) о взыскании, с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;12 713 456 руб. 60 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора N 01/ТР0000030-2013 от 01.07.2013 и 556 478 руб. 59 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 29.05.2014.

ОАО "ГСК" заявило встречный иск о взыскании, с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неустойки за просрочку выполнения работ за период с 30.10.2013 по 24.04.2014 в размере 4 862 543 руб. 10 коп.

Решением от 23.06.2014 арбитражный суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск в полном объеме и отказал в удовлетворении встречного иска, распределил судебные расходы.

Решение было обжаловано ОАО "ГСК" в апелляционном порядке.

В настоящем судебном заседании представители истца и ответчика представили заявления об отказе, соответственно, от первоначального и встречного исков.

Истец и ответчик не возражали против приема судом апелляционной инстанции отказов от исковых требований.

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Согласно части пятой указанной статьи арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Апелляционный суд принимает отказ Санкт-Петербургского Государственного унитарного дорожного предприятия "ЦЕНТР" от иска и ОАО "ГСК" от встречного иска, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части первой статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина, уплаченная сторонами при подаче исков и ОАО "ГСК" при подаче апелляционной жалобы, подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

1. Принять отказ Санкт-Петербургского Государственного унитарного дорожного предприятия "ЦЕНТР" от иска.

2. Принять отказ ОАО "ГСК" от встречного иска.

3. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2014 по делу N А56-79071/2013 отменить, производство по делу прекратить.

4. Возвратить из федерального бюджета государственную пошлину по искам:

- Санкт-Петербургскому Государственному унитарному дорожному предприятию "ЦЕНТР" 89 516 руб. 82 коп.

- ОАО "ГСК" - 2000 руб.

5. Возвратить ОАО "ГСК" из федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.Г. Глазков

Судьи

Е.К. Зайцева И.В. Масенкова