Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2014 г. N 09АП-48424/14

г. Москва

16 декабря 2014 г.

Дело N А40-158810/13

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Г.Н. Поповой,

Судей: П.А. Порывкина, М.С. Сафроновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Чадамба,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2014 г. по делу N А40-158810/13, вынесенное судьёй И.А. Беловой

о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ГлавСтрой"

о включении требований ОАО "Группа Е4" в реестр требований кредиторов должника

при участии в судебном заседании:

от ОАО "Группа Е4"- Белодедова Н.Ю. по доверенности от 05.12.2013 г. N 77АА

9695744

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 июля 2014 года должник - ООО "ГлавСтрой" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Зубарев Алексей Владимирович.

В порядке ст. 100 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" заявлены требования ОАО "Группа Е4" о включении в реестр требований кредиторов должника его требования в сумме 2403039 рублей 62 копейки долга, 5305789 рублей 30 копеек- неустойки за нарушение срока выполнение работ, 152542 рубля 95 копеек - процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2014 г., требования ОАО "Группа Е4" в размере 2403039 рублей 62 копейки - основного долга, 5305789 рублей 30 копеек- неустойки за нарушение срока выполненных работ, 152542 рубля 95 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами признаys обоснованными; включены в реестр требований кредиторов должника- ООО "ГлавСтрой" требования ОАО "Группа Е4" в размере 2403039 рублей 62 копейки-основного долга, 5305789 рублей 30 копеек- неустойки за нарушение срока выполненных работ, 152542 рубля 95 копеек- проценты за пользование чужими денежными средствами в третью очередь с учетом п.3 ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Не согласившись с данным определением ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой" подана апелляционная жалоба, в которой он просит данное определение отменить и отказать во включение в реестр требований кредиторов должника.

В судебное заседание, заявитель апелляционной жалобы и иные лица, участвующие в судебном заседание не явились, судом уведомлены о времени и месте судебного разбирательства, в том числе, публично путем размещения информации на сайте в сети Интернет о принятии апелляционной жалобы к производству и назначению к слушанию, в связи с чем, дело рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 156 АПК РФ.

ОАО "Группа Е4" возражает против заявленных требований, ссылаясь на доводы, изложенные в письменных пояснениях на апелляционную жалобу.

Заслушав представителя ОАО "Группа Е4", изучив материалы дела, рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 АПК РФ, апелляционный суд пришел к выводу об изменении определения Арбитражного суда города Москвы, исходя из следующего:

Судом первой инстанции правомерно установлено:

- 24.05.2013 г. между ОАО "Группа Е4"(генподрядчиком) и ООО "ГлавСтрой" (подрядчиком) заключен договор подряда N 117-ЧГ/СМР-2013 на выполнение работ, указанных в статье 3 договора, стоимость работ составляет 24287176 рублей; кредитор платежным поручением от 09.08.2013 г. N 11068 перечислил сумму 999950 рублей, доказательства выполнения работ не представлены должником.

Пунктом 3.2 договора предусмотрен срок окончания работ -30.08.2013 г.; согласно п. 3.3 договора, сроки выполнения работ (начало и окончание) периодов работы, промежуточные сроки выполнения работ определяются в соответствии с графиком выполнения работ(приложение N 4) и являются обязательными к исполнению подрядчиком, срок выполнения первого этапа 07.06.2013 г.( подлинник приложения обозревался апелляционным судом).

Ответственность сторон предусмотрена п. 9.2. договора, согласно которому за нарушения должником сроков выполнения работ, должник уплачивает кредитору неустойку в размере 0,07% от цены договора.

Пунктом 5.13 договора предусмотрен срок исполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе, срок по возврату аванса составляет 10 рабочих дней с момента получения требования генподрядчика.

10.09.2013 г. ОАО "Группа Е4" направил в адрес должника уведомление о расторжении договора, которое направлено в адрес должника 10.09.2013 г. согласно почтовой квитанции от 10.09.2013г.N 18469, описи вложений в ценное письмо от 10.09.2013 г.(л.д.36,37).

Истцом заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 999950 рублей долга, 1734104 рубля 36 копеек- неустойки за периоды с 07.06.2013 г. по 17.09.2013 г., согласно расчета, указанного в требовании, 63371 рубль 91 копейка -проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2013 г. по 30.06.2014 г. согласно расчета, указанного в требовании.

- 28.06.2013 г. между ОАО "Группа Е4"(генподрядчиком) и ООО "ГлавСтрой"(подрядчиком) заключен договор подряда N 158-ЧГ/СМР-2013 на выполнение работ, указанных в договоре, стоимость работ составляет 1861974 рубля; кредитор платежными поручениями от 26.07.2013 г. N 10296, от 29.07.2013 г. N 10295 перечислил должнику сумму 403139 рублей 62 копейки аванса, доказательства выполнения работ не представлены должником.

Пунктом 3.2 договора предусмотрен срок окончания работ -11.07.2013 г.

Истцом заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 403139 рублей 62 копейки -долга, 86023 рубля 20 копеек- неустойки за период с 11.07. 2013 г. по 17.09.2013 г., согласно расчета, указанного в требовании, 25590 рублей 97 копеек -проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2013 г. по 30.06.2014 г. согласно расчета, указанного в требовании.

- 29.07.2013 г. между ОАО "Группа Е4"(генподрядчиком) и ООО "ГлавСтрой" (подрядчиком) заключен договор подряда N 167-ЧГ/СМР-2013 на выполнение работ, указанных в статье 3 договора и приложения N 1 к договору; стоимость работ составляет 71135954 рубля; кредитор платежными поручениями: от 26.07.2013 г. N 10296, от 29.07.2013 г. N 10295 перечислил должнику сумму 999950 рублей, доказательства выполнения работ не представлены должником.

Пунктом 3.2 договора предусмотрен срок окончания работ -06.09.2013 г.; согласно п. 3.3 договора, сроки выполнения работ (начало и окончание) периодов работы, промежуточные сроки выполнения работ определяются в соответствии с графиком выполнения работ(приложение N 4) и являются обязательными к исполнению подрядчиком, срок выполнения первого этапа 09.07.2013 г.( подлинник приложения обозревался апелляционным судом).

Ответственность сторон предусмотрена п. 9.2.2 договора, согласно которому за нарушения должником сроков выполнения работ, должник уплачивает кредитору неустойку в размере 0,07% от цены договора.

Истцом заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов должника в сумме 999950 рублей долга, 3485661 рубль 74 копейки- неустойки за периоды с 09.07.2013 г. по 17.09.2013 г., согласно расчета, указанного в требовании, 63475 рублей 99 копеек -проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2013 г. по 30.06.2014 г. согласно расчета, указанного в требовании.

Суд признал данные требования обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника.

Апелляционный суд пришел к выводу, что определение арбитражного суда подлежит изменению в части неустойки и процентов по вышеуказанным договорам, исходя из следующего:

Условиями договора от 24.05.2013 г. N 117-ЧГ/СМР-2013 предусмотрен срок выполнения работ 1 этапа 07.06.2013 г., то период начисления неустойки следует считать с 08.06.2013 г. по 15.09.2013 г.(100 дней)- день расторжения договора, что составляет 1700102 рубля 32 копейки ( 24287176 руб. х0,07% х100 дн.); проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с 01.10.2013 г. с учетом норм п.5.13 договора по 30.06.2014 г.( 270 дней), что составляет 61871 рубль 91 копейка. из расчета 999950руб.х8,25% :360дн. Х270дн.

Условиями договора от 28.06.2013 г. N 158-ЧГ/СМР-2013 предусмотрен срок выполнения работ 11.07.2013 г., то период начисления неустойки следует считать с 12.07.2013 г. по 15.09.2013 г.(66 дней)- день расторжения договора, что составляет 86023 рубля 20 копеек, что и заявлено кредитором, однако неверно указан период начисления неустойки.; проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с 01.10.2013 г. с учетом норм п.5.13 договора по 30.06.2014 г

( 270 дней), что составляет 24944 рубля 26 копеек из расчета 403139руб.62 коп.х8,25% :360дн. Х270дн.

Условиями договора от 29.07.2013 г. N 167-ЧГ/СМР- 2013 предусмотрен срок выполнения работ 1 этапа 09.09.2013 г., период начисления неустойки следует считать с 10.09.2013 г. по 15.09.2013 г.(70 дней)- день расторжения договора, что составляет3485661рубль 74 копейки, что и заявлено кредитором, однако неверно указан период начисления неустойки; проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с 01.10.2013 г. с учетом норм п.5.13 договора по 30.06.2014 г( 270 дней), что составляет 61871 рубль 91 копейка из расчета 999950 руб. коп.х8,25% :360дн. Х270дн..

Учитывая изложенное, не подлежат включению в реестр требований кредиторов должника требования ОАО "Группа Е4" по неустойки в общей сумме 34002 рубля 24 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 3854 рубля 87 копеек.

В остальной части определение суда первой инстанции законно и обоснованно, исходя из вышеизложенного.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 02 октября 2014 года по делу N А40-158810/13 изменить.

Требования ОАО "Группа Е4" в размере 2403039 рублей 62 копейки - основного долга, 5271787 рублей 06 копеек- неустойка за нарушение срока выполненных работ, 148688 рублей 08 копеек- проценты за пользование чужими денежными средствами признать обоснованными.

Включить в реестр требований кредиторов должника- ООО "ГлавСтрой" требования ОАО "Группа Е4" в размере 2403039 рублей 62 копейки-задолженности, 5271787 рублей 06 копеек- неустойки за нарушение срока выполненных работ, 148688 рублей 08 копеек- проценты за пользование чужими денежными средствами в третью очередь с учетом п.3 ст. 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

В остальной части в удовлетворении требований ОАО "Группа Е4" о включении в реестр требований кредиторов должника отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Г.Н. Попова

Судьи

П.А. Порывкин
М.С. Сафронова

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.