Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2015 г. N 06АП-852/15

г. Хабаровск

01 апреля 2015 г.

А73-14005/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 01 апреля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 апреля 2015 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Волковой М.О.,

судей Гричановской Е.В., Дроздовой В.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кумаевым Д.В.,

при участии в заседании:

от КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Хабаровского края: представитель не явился;

от ООО "Капторстрой": Кондратенко А.Ю., представитель по доверенности от 22.01.2015 N 3,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Капторстрой"

на решение от 20.01.2015

по делу N А73-14005/2014

Арбитражного суда Хабаровского края,

принятое судьей Медведевым О.П.,

по иску Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнебуреинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Хабаровского края

к обществу с ограниченной ответственностью "Капторстрой"

о расторжении государственного контракта от 02.07.2013 N 0122200002513001521, взыскании 2 327 780,90 рублей,

УСТАНОВИЛ:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Верхнебуреинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 1142728000084, юридический адрес: Хабаровский край. р.п. Чегдомын) (далее - КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" министерства здравоохранения Хабаровского края) обратилось в арбитражный суд Хабаровского края к обществу с ограниченной ответственностью "Капторстрой" (ОГРН 1042700258908, юридический адрес: г. Хабаровск) (далее - ООО "Капторстрой") с иском о расторжении государственного контракта от 02.07.2013 N 0122200002513001521 и взыскании неустойки по пункту 9.2 контракта в размере 2 300 877,91 рублей, по пункту 9.3.1 контракта в размере 26 902,99 рублей.

До принятия решения по существу истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил заявленные требования: просил взыскать неустойку по пункту 9.3.1 контракта в сумме 10 223 136,20 рублей.

Уточнение иска принято судом к рассмотрению.

Решением от 20.01.2015 с ответчика в пользу истца взыскано 4 759 719,14 в том числе: неустойка в размере 4 685 603,46 рублей, государственная пошлина в сумме 74 115,68 рублей.

В связи с частичным отказом от требований о расторжении государственного контракта от 02.07.2013 N N0122200002513001521 и взыскании неустойки по пункту 9.2 контракта в размере 2 300 877,91 рублей, суд первой инстанции прекратил производство по делу в данной части.

Не согласившись с судебным актом, ООО "Капторстрой" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит принятое решение отменить, в иске отказать.

В обоснование доводов жалобы указано на ошибочный вывод суда первой инстанции о том, что ответчиком не представлены доказательства отсутствия его вины в нарушении сроков выполнения работ.

По мнению заявителя жалобы, ответчик должен быть освобожден от уплаты неустойки, поскольку перенос сроков исполнения государственного контракта был вызван причинами, которые в момент заключения контракта подрядчик не мог предвидеть и повлиять на них.

Кроме того, полагает, что суд необоснованно не применил расчет неустойки, представленный ООО "Капторстрой".

Отзыв в материалы дела не представлен.

В судебном заседании представитель ООО "Капторстрой" заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, представив текст мирового соглашения, подписанного обеими сторонами.

В судебное заседание истец, извещенный в соответствии с требованиями статей 121 - 123 АПК РФ, своего представителя не направил, представил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя, поддержав ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие не явившегося участника процесса.

Изучив материалы дела, представленное мировое соглашение, апелляционный суд приходит к следующему.

Согласно части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Мировое соглашение, в соответствии со статьей 139 АПК РФ, может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

В силу части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

В соответствии с текстом мирового соглашения стороны пришли к урегулированию имущественных требований, определили порядок погашения задолженности.

По условиям мирового соглашения стороны договорились о зачете взаимных обязательств на сумму 4 409 000 рублей, в этой части обязательства прекратились. Также ответчик обязался выплатить истцу сумму долга в размере 350 720 рублей до 31.05.2015. При этом судебные расходы по настоящему делу стороны несут самостоятельно, за исключением государственной пошлины, которая входит в сумму долга ответчика.

Учитывая, что мировое соглашение от 30.03.2015, оформленное в письменном виде и подписанное уполномоченными лицами - главным врачом КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" министерства здравоохранения Хабаровского края и директором ООО "Капторстрой", не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции находит ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.

При указанных обстоятельствах решение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.01.2015 по делу N А73-14005/2014 подлежит отмене, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 141 АПК РФ в судебном акте арбитражного суда об утверждении мирового соглашения указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в состав которых входит государственная пошлина.

Расходы по оплате государственной пошлины условиями мирового соглашения отнесены на ответчика.

Государственная пошлина, уплаченная ответчиком за подачу апелляционной жалобы, подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.01.2015 по делу N А73-14005/2014 отменить.

Утвердить заключенное между Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Верхнебуреинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 1142728000084) и обществом с ограниченной ответственностью "Капторстрой" (ОГРН 1042700258908) мировое соглашение в согласованной сторонами редакции:

"1. Согласно Решению Арбитражного суда Хабаровского края от 20 января 2015 года по делу N А73-14005/2014 денежная сумма обязательств Ответчика перед Истцом составляет 4 685 603,45 рублей (неустойка), 74 115,68 рублей (государственная пошлина), всего на сумму 4 759 719,14 рублей.

2. Денежная сумма обязательств Истца перед Ответчиком за компенсацию затрат на приобретение строительного материала, оплату вынужденных дополнительных работ, не предусмотренных государственным контрактом N 0122200002513001521, составляет 4 409 000 (четыре миллиона четыреста девять тысяч) рублей.

3. Стороны договорились о зачете взаимных обязательств, указанных в п.1,2 настоящего соглашения:

С момента подписания настоящего соглашения обязательства Ответчика, указанные в п.1 настоящего соглашения, считаются прекращенными в части на сумму 4 409 000 (четыре миллиона четыреста девять тысяч) рублей.

4. Ответчик признает долг на сумму 350 720 (триста пятьдесят семьсот двадцать) рублей.

5. Ответчик обязуется выплатить сумму, указанную в п.4 настоящего соглашения, в срок не позднее 31 мая 2015 года.

6. Судебные расходы по настоящему делу стороны несут самостоятельно, за исключением государственной пошлины, которая входит в сумму долга Ответчика, согласно п.1 настоящего соглашения.

7. С момента выплаты денежной суммы, указанной в п. 4 настоящего соглашения, все правоотношения между сторонами считаются прекращенными. Иные правоотношения между сторонами отсутствуют.

8. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судам по ходатайству Истца или Ответчика."

Производство по делу N А73-14005/2014 прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Капторстрой" (ОГРН 1042700258908) из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 рублей, уплаченную по платежному поручению от 19.01.2015 N 115.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

М.О. Волкова

Судьи

Е.В. Гричановская В.Г. Дроздова