Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2015 г. N 07АП-1878/15

г. Томск

21 апреля 2015 г.

Дело N А27-15881/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 апреля 2015 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего Шатохиной Е.Г.,

судей: Афанасьевой Е.В., Фроловой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хасанзяновым А.И.,

при участии:

от истца: без участия (извещен),

от ответчика: без участия (извещен),

рассмотрев в судебном заседании дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания" (рег. N 07АП-1878/2015 (2))

на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 22 января 2015 года

(судья Изотова И.А.) по делу N А27-15881/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания", г. Кемерово (ОГРН 1064205113136, ИНН 4205109750)

к Управлению капитального строительства администрации Мариинского муниципального района, г. Мариинск, Кемеровская обл. (ОГРН 1074213000476, ИНН 4213007128)

о взыскании 48 130,93 рублей,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания"

( далее ООО "Кузбасская энергосетевая компания", истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области к Управлению капитального строительства администрации Мариинского муниципального района (далее- Управление, ответчик) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании 12 035 руб. 29 коп. платы за осуществление технологического присоединения и 36 095 руб. 84 коп. неустойки за период с 02.06.2013 г. по 21.01.2015 г. по договору от 20.04.2013 N 01-70/13 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 22 января 2015 г. по делу

N А27-15881/2014 исковые требования удовлетворены частично. С Управления капитального строительства администрации Мариинского муниципального района, г. Мариинск, Кемеровская обл. (ОГРН 1074213000476, ИНН 4213007128) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания", г. Кемерово (ОГРН 1064205113136, ИНН 4205109750) взыскано 36 095 руб. 64 коп. неустойки по состоянию на 21.01.2015, и 1 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Возражая против принятого судом решения, истец в апелляционной жалобе просит его изменить в части отказа в удовлетворении требований о взыскании с Управления долга по внесению платы за технологическое присоединение по договору от 20.04.2013 г. и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в указанной части.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте заседания суда апелляционной инстанции, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело по апелляционной жалобе рассматривается в отсутствие сторон.

До начала судебного заседания в суд апелляционной инстанции от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в полном объеме по делу N А27-15881/2014

Рассмотрев материалы дела, заявление ООО "Кузбасская энергосетевая компания" об отказе от иска, суд апелляционной инстанции считает возможным принять отказ от иска.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ( далее- АПК РФ) истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Заявление ООО "Кузбасская энергосетевая компания" об отказе о иска подписано представителем И.А. Агаповой, полномочия, которой подтверждены представленной в суд доверенностью на представителя И.А Агаповой от 01.01.2015 г. за N 120.

Отказ ООО "Кузбасская энергосетевая компания" от исковых требований не противоречит закону, не нарушает права других лиц, заявлен уполномоченным представителем истца.

Отказ истца от требований и принятие его арбитражным судом в силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ является основанием для прекращения производства по делу.

В связи с принятием судом апелляционной инстанции отказа от иска решение Арбитражного суда Кемеровской области от 22 января 2015 г. по делу N А27-15881/14 подлежит отмене, производство по делу прекращению.

В соответствии с пунктом 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", если суд апелляционной инстанции прекращает производство по делу со ссылкой на часть 1 статьи 151 АПК РФ и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, то и решает вопрос о возврате суммы государственной пошлины, уплаченной как при подаче апелляционной жалобы, так и при рассмотрении дела судом первой инстанции.

Руководствуясь статьями 49, 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ от исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания".

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 22 января 2015 по делу N А27-15881/2014 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания" из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по иску в сумме 2000 рублей, уплаченную по платежному поручению N 13978 от 21.08.2014 г. и государственную пошлину в сумме 3 000 рублей, уплаченную по апелляционной жалобе по платежному поручению N 2296 от 13.02.2015 г.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Председательствующий

Шатохина Е.Г.

Судьи

Афанасьева Е.В. Фролова Н.Н.