Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2015 г. N 13АП-5189/15

г. Санкт-Петербург

22 июня 2015 г.

Дело N А56-58295/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июня 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Черемошкиной В.В.

судей Слобожаниной В.Б., Шестаковой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Тутаевым В.В.,

при участии:

от истца: Ильиных Е.В., доверенность от 01.02.2015,

от ответчика: Горошко С.В., доверенность от 10.10.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5189/2015) ООО "РосЭнергоСтрой"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2014 по делу N А56-58295/2014 (судья Виноградова Л.В.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" (ООО "ПФ "ВИС")

к обществу с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСтрой" о взыскании,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" (ООО "ПФ "ВИС") (далее - истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСтрой" (далее - ответчик) о взыскании 14 070 000,00 руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ и непредставление в установленный Договором срок актов КС-2 и справок КС-3, 210 607 962,81 руб. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ, 11 360 000,00 руб. неустойки за нарушение взятых на себя обязательств в части не заключения договора охраны, 5 480 000,00 руб. неустойку за непредставление исполнительной и отчетной документации, 965 746,79 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.03.2014 г. по 20.06.2014 г., всего 288 289 881,39 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 45 806 171,79 руб., начиная с 21.06.2014 г. по день фактической уплаты долга.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2014 с общества с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" взыскано 45 806 171,79 руб. аванса, 45 806 171,79 руб. неустойки, 965 746,79 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 92 578 090,37 руб., а также 200 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Также с общества с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСтрой" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 45 806 171,79 руб. по ставке рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, просил его отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

Апелляционные жалобы приняты к производству.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы от сторон 17.06.2015 поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Полномочия представителей сторон проверены апелляционным судом.

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса.

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения, по делу не установлены. Мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению апелляционным судом.

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу и по апелляционным жалобам подлежит прекращению.

Последствия прекращения производства по делу, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам понятны.

В силу норм абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу надлежит возвратить из федерального бюджета половину уплаченной на основании платежного поручения N 7467 от 20.06.2014 государственной пошлины по иску.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации ответчику подлежит возврату из федерального бюджета уплаченная на основании платежного поручения N 8 от 15.01.2015 государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 141, 150, 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2014 по делу N А56-58295/2014 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" (сокращенное наименование - ООО "ПФ "ВИС"), именуемым в дальнейшем "Истец", в лице представителя Мирочника Вадима Витальевича, действующего на основании доверенности N 2015/02.01-120 от 01.02.2015, и обществом с ограниченной ответственностью "РосЭнерго Строй" (сокращенное наименование - ООО "РосЭнерго Строй"), именуемым в дальнейшем "Ответчик", в лице представителя Гаранжа Алексея Ивановича, действующего на основании доверенности от 10.10.2014, являющимися сторонами по делу N А56-58295/2014, о нижеследующем:

1. Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст.ст. 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора, явившегося причиной предъявления исковых требований ООО "ПФ ВИС" к ООО "РосЭнерго Строй" о взыскании по Договору N 02-02/СМР-РЭС от 10.08.2012 г. суммы в размере 288 289 881 руб. 39 коп.

2. Между Сторонами был заключен Договор N 02-02/СМР-РЭС от 10.08.2012 г. (далее - "Договор-1") на выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ (именуемые далее по тексту - "Работы") на объекте: "Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" (проектные и изыскательские работы, строительство)" (работы, требующие выполнения)" г. Сочи.

3. Принимая во внимание наличие взаимных обязательств, вытекающих из исполнения Договора-1, Стороны провели ревизию имеющихся документов и выполненных работ следствием чего стало подписание соглашения от 30.12.2014 г.

В соответствии с которым:

4. Стороны изменили п.11.5. Договора - 1 и изложили его в следующей редакции:

"11.5. Подрядчик осуществляет приемку выполненных Субподрядчиком этапов работ на основании предоставленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, которые составляются на основании утвержденной Государственным казенным учреждением "Главное управление строительства Краснодарского края" (сокращенное наименование - ГКУ "ГУСКК") (далее по тексту - "Заказчик Объекта") проектно-сметной документации по следующей формуле:

Ц = С х 0,98, где

Ц - стоимость работ по Договору;

где, С - сметная стоимость Работ, материалов и оборудования по утвержденной Заказчиком Объекта сметной документации, переданной Подрядчиком в производство Работ Субподрядчику;

0,98 - договорной коэффициент".

4.1 По Договору-1 ООО "ПФ "ВИС" перечислило ООО "РосЭнерго Строй" денежные средства в размере 67 861 713 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот тринадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 10 351 786 (Десять миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, что подтверждается платежными поручениями N N 9825 от 20.09.2012 г., 9958 от 25.09.2012 г., 10602 от 09.10.2012 г., 11203 от 26.10.2012 г., 12101 от 15.11.2012 г., 12798 от 04.12.2012 г., 12799 от 04.12.2012 г., 12800 от 04.12.2012 г., 12801 от 04.12.2012 г., 12802 от

04.12.2012 г., 13056 от 11.12.2012 г., 13450 от 18.12.2012 г., 13488 от 18.12.2012 г., 13481 от 19.12.2012 г., 13562 от 20.12.2012 г., 13782 от 25.12.2012 г., 1252 от 07.02.2013 г., 1253 от 07.02.2013 г., 2224 от

01.03.2013 г., 2326 от 04.03.2013 г., 3676 от 04.04.2013 г., 3675 от 04.04.2013 г., 3677 от 04.04.2013 г., 3775 от 09.04.2013 г., 3936 от 12.04.2013 г., 4135 от 16.04.2013 г., 4647 от 26.04.2013 г., 5296 от 16.05.2013 г., 5298 от 16.05.2013 г., 5299 от 16.05.2013 г., 5301 от 16.05.2013 г., 5305 от 16.05.2013 г., 5622 от 24.05.2013 г., 7451 от 04.07.2013 г.

4.2 В рамках исполнения Договора-1 в период с 01.12.2012 г. по 21.12.2013 г. ООО "РосЭнерго Строй" выполнены и приняты ООО "ПФ "ВИС" работы на сумму 68 191 743 (Шестьдесят восемь миллионов сто девяносто одна тысяча семьсот сорок три) рубля 14 копеек, в том числе НДС 18% -10 402 130 (Десять миллионов четыреста две тысячи сто тридцать) рублей 31 копейка, что подтверждается следующими первичными документами:

1. Справка по форме КС-3 N 1 от 20.12.2012 г. - на сумму 9 167 626 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 1 от 20.12.2012 г. - на сумму 25 528 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 2 от 20.12.2012 г. - на сумму 20 195 руб. 70 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 3 от 20.12.2012 г. - на сумму 482 622 руб. 36 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 4 от 20.12.2012 г. - на сумму 1 253 890 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 5 от 20.12.2012 г. - на сумму 412 391 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 6 от 20.12.2012 г. - на сумму 43 533 руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 7 от 20.12.2012 г. - на сумму 3 665 400 руб. 96 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 8 от 20.12.2012 г. - на сумму 4 760 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 9 от 20.12.2012 г. - на сумму 657 754 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 10 от 20.12.2012 г. - на сумму 2 478 097 руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 11 от 20.12.2012 г. - на сумму 123 451 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%.

2. Справка по форме КС-3 N 2 от 14.05.2013 г. - на сумму 3 711 243 руб. 96 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 12 от 14.05.2013 г. - на сумму 216 666 руб. 88 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 13 от 14.05.2013 г. - на сумму 3 494 577 руб. 08 коп., в т.ч. НДС 18%.

3. Справка по форме КС-3 N 3 от 27.05.2013 г. - на сумму 2 114 289 руб. 78 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 14 от 27.05.2013 г. - на сумму 2 027 382 руб. 78 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 15 от 27.05.2013 г. - на сумму 70 410 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 16 от 27.05.2013 г. - на сумму 16 496 руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18%.

4. Справка по форме КС-3 N 4 от 20.12.2013 г. - на сумму 7 062 381 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 17 от 20.12.2013 г. - на сумму 3 405 503 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 18 от 20.12.2013 г. - на сумму 2 384 291 руб. 48 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 19 от 20.12.2013 г. - на сумму 422 690 руб. 16 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 20 от 20.12.2013 г. - на сумму 907 227 руб. 66 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 21 от 20.12.2013 г. - на сумму -20 195 руб. 70 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 22 от 20.12.2013 г. - на сумму -37 135 руб. 78 коп., в т.ч. НДС 18%.

5. Справка по форме КС-3 N 5 от 01.07.2014 г. - на сумму 5 240 548 руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 23 от 01.07.2014 г. - на сумму 3 479 539 руб. 16 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 24 от 01.07.2014 г. - на сумму 1 761 009 руб. 58 коп., в т.ч. НДС 18%.

6. Справка по форме КС-3 N 6 от 28.07.2014 г. - на сумму 134 301 руб. 70 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 25 от 28.07.2014 г. - на сумму 134 301 руб. 70 коп., в т.ч. НДС 18%.

7. Справка по форме КС-3 N 7 от 30.12.2014 г. - на сумму 40 761 351 руб. 04 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 26 от 30.12.2014 г. - на сумму 10 972 156 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 27 от 30.12.2014 г. - на сумму 3 420 614 руб. 77 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 28 от 30.12.2014 г. - на сумму 17 213 509 руб. 31 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 29 от 30.12.2014 г. - на сумму 9 155 070 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%.

4.3. Все фактически выполненные ООО "РосЭнерго Строй" работы в рамках исполнения Договора-1 приняты ООО "ПФ "ВИС" в полном объеме. Иные работы, кроме принятых ООО "ПФ "ВИС", не подлежат выполнению, приемке и оплате.

4.4. Задолженность ООО "ПФ "ВИС" перед ООО "РосЭнерго Строй" по Договору-1 составляет 330 029 (Триста тридцать тысяч двадцать девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% - 50 343 (Пятьдесят тысяч триста сорок три) рубля 51 копейка.

5. Кроме того, указанным Соглашением от 30.12.2014 г. стороны подтверждают, что между ними так же был заключен Договор N 0909/2013-СТУ от 09.09.2013 г. (далее - "Договор-2") на поставку материалов на объект: "Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" (проектные и изыскательские работы, строительство)" (работы, требующие выполнения)" г. Сочи.

5.1. По Договору-2 ООО "ПФ "ВИС" осуществлена поставка материалов ООО "РосЭнерго Строй" на сумму 330 029 (Триста тридцать тысяч двадцать девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% -50 343 (Пятьдесят тысяч триста сорок три) рубля 51 копейка.

5.2. Материалы ООО "ПФ "ВИС" поставлены, ООО "РосЭнерго Строй" приняты без замечаний, что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12): N 1101300019 от 01.10.2013 г.

5.3. Все поставленные по Договору-2 материалы приняты ООО "РосЭнерго Строй". Иные материалы, кроме принятых ООО "РосЭнерго Строй", не подлежат поставке и оплате.

5.4. Задолженность ООО "РосЭнерго Строй" перед ООО "ПФ "ВИС" по Договору-2 составляет

330 029 (Триста тридцать тысяч двадцать девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% - 50 343 (Пятьдесят тысяч триста сорок три) рубля 51 копейка.

6. Соглашением от 30.12.2014 г. ООО "ПФ "ВИС" и ООО "РосЭнерго Строй" произвели взаимозачет в соответствии с которым денежное обязательство ООО "ПФ "ВИС" перед ООО "РосЭнерго Строй" по Договору-1, указанное в пункте 3.5 Соглашения от 30.12.2014 г., зачтено в счет выполнения обязательства ООО "РосЭнерго Строй" перед ООО "ПФ "ВИС" по Договору-2, указанному в пункте 4.4. Соглашения от 30.12.2014.

7. С учетом проведения зачета, предусмотренного Соглашением от 30.12.2014, задолженность Сторон друг перед другом по Договору-1 и Договору-2 отсутствует. Стороны взаимных претензий по Договору-1 и Договору-2 не имеют. Обязательства Сторон по Договору-1 и Договору-2 отсутствуют, за исключением гарантийных обязательств.

8. Учитывая изложенное ООО "ПФ "ВИС" отказывается от исковых требований к ООО "РосЭнерго Строй" в полном объеме.

9. Все фактически выполненные ООО "РосЭнерго Строй" работы в рамках исполнения Договора N 02-02/СМР-РЭС от 10.08.2012 г. приняты и оплачены ООО "ПФ "ВИС" в полном объеме. Иные работы, кроме принятых ООО "ПФ "ВИС", не подлежат выполнению, приемке и оплате. Стороны претензий друг к другу по исполнению Договора не имеют.

10. Стороны настоящего Мирового соглашения не имеют и не будут иметь друг к другу каких-либо материальных и/или нематериальных претензий, которые возникли и/или могут возникнуть из договора N 02-02/СМР-РЭС от 10.08.2012 г., а так же претензий по обязательствам между ООО "ПФ "ВИС" и ООО "РосЭнерго Строй" (по работам, поставленным материалам, оказанным услугам и т.д.), на объекте: "Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" (проектные и изыскательские работы, строительство)" (работы, требующие выполнения)" г. Сочи.

11. Кроме того, между сторонами был заключен Договор N 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г. на выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ (именуемые далее по тексту -"Работы") по объекту: "Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" (проектные и изыскательские работы, строительство)" г. Сочи.

12. Принимая во внимание наличие взаимных обязательств, вытекающих из исполнения Договора N 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г., Стороны провели ревизию имеющихся документов и выполненных работ следствием чего стало подписание Соглашения от 30.12.2014 г в рамках Договора 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г.

В соответствии с которым:

13. ООО "ПФ "ВИС" осуществило приемку выполненных ООО "РосЭнерго Строй" до расторжения Договора этапов работ на основании предоставленных ООО "РосЭнерго Строй" Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, которые составляются на основании утвержденной Государственным казенным учреждением "Главное управление строительства Краснодарского края" (сокращенное наименование - ГКУ "ГУСКК") (далее по тексту - "Заказчик Объекта") проектно-сметной документации по следующей формуле:

Ц = С х 0,98, где

Ц - стоимость работ по Договору;

где, С - сметная стоимость Работ, материалов и оборудования по утвержденной Заказчиком Объекта сметной документации, переданной Подрядчиком в производство Работ Субподрядчику; 0,98 - договорной коэффициент".

13.1. По Договору ООО "ПФ "ВИС" перечислило ООО "РосЭнерго Строй" денежные средства в размере 68 436 516 (шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 10 439 468 (десять миллионов четыреста тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек, что подтверждается платежными поручениями N N 3108 от 03.04.2012 г., 6887 от 11.07.2012 г., 7145 от 17.07.2012 г., 7146 от 17.07.2012 г., 7167 от 17.07.2012 г., 7169 от 17.07.2012 г., 7171 от 17.07.2012 г., 7170 от 17.07.2012 г., 7744 от 31.07.2012 г., 8516 от 17.08.2012 г., 8826 от 24.08.2013 г., 8827 от 24.08.2012 г., 8828 от 24.08.2012 г., 10603 от 09.10.2012 г., 12271 от 20.11.2012 г.

13.2. В рамках исполнения Договора в период с 01.05.2013 г. по 21.12.2013 г. ООО "РосЭнерго Строй" выполнены и приняты ООО "ПФ "ВИС" Работы на сумму 68 436 516 (шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18%) - 10 439 468 (десять миллионов четыреста тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек, что подтверждается следующими первичными документами:

1. Справка по форме КС-3 N 1 от 20.05.2012 г. - на сумму 908 874 руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 1 от 20.05.2012 г. - на сумму 632 325 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 2 от 20.05.2012 г. - на сумму 276 549 руб. 52 коп., в т.ч. НДС 18%.

2. Справка по форме КС-3 N 2 от 20.06.2012 г. - на сумму 1 693 228 руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 3 от 20.06.2012 г. - на сумму 188 318 руб. 56 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 4 от 20.06.2012 г. - на сумму 1 025 240 руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 5 от 20.06.2012 г. - на сумму 479 668 руб. 82 коп., в т.ч. НДС 18%.

3. Справка по форме КС-3 N 3 от 20.07.2012 г. - на сумму 3 963 483 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 6 от 20.07.2012 г. - на сумму 3 963 483 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%.

4. Справка по форме КС-3 N 4 от 20.09.2012 г. - на сумму 15 414 063 руб. 88 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 6/1 от 20.09.2012 г. - на сумму 6 856 руб. 98 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 7 от 20.09.2012 г. - на сумму 259 485 руб. 54 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 8 от 20.09.2012 г. - на сумму 4 424 669 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 9 от 20.09.2012 г. - на сумму 411 225 руб. 28 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 10 от 20.09.2012 г. - на сумму 62 209 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 11 от 20.09.2012 г. - на сумму 43 411 руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 12 от 20.09.2012 г. - на сумму 3 655 039 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 13 от 20.09.2012 г. - на сумму 4 333 583 руб. 04 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 14 от 20.09.2012 г. - на сумму 4 747 руб. 14 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 16 от 20.09.2012 г. - на сумму 655 894 руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 15 от 20.09.2012 г. - на сумму 1 556 941 руб. 56 коп., в т.ч. НДС 18%.

5. Справка по форме КС-3 N 5 от 20.10.2012 г. - на сумму 7 874 365 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 17 от 20.10.2012 г. - на сумму 1 771 106 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 18 от 20.10.2012 г. - на сумму 3 842 699 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 19 от 20.10.2012 г. - на сумму 1 496 457 руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 20 от 20.10.2012 г. - на сумму 64 102 руб. 32 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 21 от 20.10.2012 г. - на сумму 699 999 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%.

6. Справка по форме КС-3 N 6 от 14.05.2013 г. - на сумму 68 285 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 35 от 14.05.2013 г. - на сумму -699 999 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 25 от 14.05.2013 г. - на сумму 768 285 руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18%.

7. Справка по форме КС-3 N 7 от 14.05.2013 г. - на сумму 3 673 690 руб. 46 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 22 от 14.05.2013 г. - на сумму 2 461 598 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 23 от 14.05.2013 г. - на сумму 2 538 519 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 24 от 14.05.2013 г. - на сумму 1 728 408 руб. 54 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 26 от 14.05.2013 г. - на сумму 1 648 110 руб. 72 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 27 от 14.05.2013 г.-на сумму 1 961 580 руб. 08 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 28 от 14.05.2013 г. - на сумму -411 225 руб. 28 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 29 от 14.05.2013 г. - на сумму -43 411 руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 30 от 14.05.2013 г. - на сумму -3 655 039 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 31 от 14.05.2013 г. - на сумму -4 747 руб. 14 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 32 от 14.05.2013 г. - на сумму -655 894 руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 33 от 14.05.2013 г. - на сумму -1 771 106 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 34 от 14.05.2013 г.-на сумму-123 102 руб. 32 коп., в т.ч. НДС 18%.

8. Справка по форме КС-3 N 8 от 15.05.2013 г. - на сумму 86 948 руб. 30 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 36 от 15.05.2013 г. - на сумму 35 724 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 37 от 15.05.2013 г. -на сумму 51 223 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18%.

9. Справка по форме КС-3 N 9 от 27.05.2013 г. - на сумму 138 215 руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 38 от 27.05.2013 г. - на сумму 35 651 руб. 34 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 39 от 27.05.2013 г. - на сумму 36 392 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 40 от 27.05.2013 г. - на сумму 51 223 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 41 от 27.05.2013 г. - на сумму 14 948 руб. 24 коп., в т.ч. НДС 18%.

10. Справка по форме КС-3 N 10 от 20.12.2013 г. - на сумму 5 240 272 руб. 62 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 42 от 20.12.2013 г. - на сумму 5 590 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 43 от 20.12.2013 г. - на сумму 690 112 руб. 38 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 44 от 20.12.2013 г. - на сумму 4 809 940 руб. 78 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 45 от 20.12.2013 г. - на сумму -571 954 руб. 26 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 46 от 20.12.2013 г. - на сумму 306 582 руб. 88 коп., в т.ч. НДС 18%.

11. Справка по форме КС-3 N 11 от 28.07.2014 г. - на сумму 2 675 924 руб. 94 коп., в т.ч. НДС

Акт по форме КС-2 N 47 от 28.07.2014 г. - на сумму 2 675 924 руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18%.

12. Справка по форме КС-3 N 12 от 30.12.2014 г. - на сумму 26 699 163 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 48 от 30.12.2014 г. - на сумму 6 574 725, руб. 51 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 48-1 от 30.12.2014 г. - на сумму 16 694 940 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%;

Акт по форме КС-2 N 49 от 30.12.2014 г. - на сумму 3 429 497 руб. 09 коп., в т.ч. НДС 18%.

13.3. Все фактически выполненные ООО "РосЭнерго Строй" работы в рамках исполнения Договора приняты и оплачены ООО "ПФ "ВИС" в полном объеме. Иные работы, кроме принятых Подрядчиком, не подлежат выполнению, приемке и оплате.

14. С момента подписания Соглашения 30.12.2014 г. в рамках договора 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г. взаимные обязательства Сторон, вытекающие из исполнения Договора, прекращаются. Расторжением Договора гарантийные обязательства не прекращаются. Стороны не вправе требовать выполнения каких-либо иных обязательств, вытекающих из Договора. Стороны претензий, связанных с исполнением Договора, друг к другу не имеют.

15. Все фактически выполненные ООО "РосЭнерго Строй" работы в рамках исполнения Договора 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г. приняты и оплачены ООО "ПФ "ВИС" в полном объеме. Иные работы, кроме принятых ООО "ПФ "ВИС", не подлежат выполнению, приемке и оплате. Стороны претензий друг к другу по исполнению Договора не имеют.

16. Стороны настоящего Мирового соглашения не имеют и не будут иметь друг к другу каких-либо материальных и/или нематериальных претензий, которые возникли и/или могут возникнуть из договора 02-СТ.ГП-СМР от 10 января 2012 г. а так же претензий по обязательствам между ООО "ПФ "ВИС" и ООО "РосЭнерго Строй" (по работам, поставленным материалам, оказанным услугам и т.д.), на объекте: "Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до спортивно-туристического комплекса "Горная Карусель" (проектные и изыскательские работы, строительство)" г. Сочи.

17. Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Судебные расходы по оплате услуг представителей относятся на ту сторону соглашения, которая их понесла и не подлежат возмещению другой стороной.

18. Стороны настоящего Мирового соглашения обязуются не раскрывать информацию о настоящем споре перед третьими лицами в объеме и содержании более чем указано в мировом соглашении за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Стороны настоящего Мирового соглашения обязуются не использовать материалы настоящего дела с целью нанести вред деловой репутации другой стороне.

19. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не является крупной сделкой, а также указанная сделка не является сделкой с участием заинтересованных лиц.

20. Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах для каждой из сторон и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

21. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом, в связи с чем Стороны на основании ст.ст. 139-141 АПК РФ просят утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по делу А56-58295/2014 в порядке ч. 2 ст. 150 АПК РФ.

22. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, Сторонам известны.

Производство по делу N А56-58295/2014 и по апелляционной жалобе прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС" (ООО "ПФ "ВИС") (адрес: Россия 188309, г. Гатчина, Ленинградская область, Промзона - 1, квартал N 1; Россия 117393, Москва, ул.Профсоюзная д.56, ОГРН: 1037835013006; 1037835013006) из федерального бюджета 100 000 руб. государственной пошлины по иску.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСтрой" (адрес: Россия 355002, г.Ставрополь, ул.Пушкина д.71,оф.206; Россия 355035, г.Ставрополь, ул.Пушкина д.71, ОГРН: 1092635016022; 1092635016022) из федерального бюджета 3 000 руб. 00 коп. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Черемошкина

Судьи

В.Б. Слобожанина М.А. Шестакова