Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2015 г. N 09АП-28964/15

г. Москва

27 июля 2015 г.

Дело N А40-100803/14

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 июля 2015 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Л. Фриева

судей В.Я. Гончарова, И.А. Титовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Триносом И.В.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Инженерный центр ЕЭС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 по делу N А40-100803/14, принятое судьей О.Г. Головкиной,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мекона Проект" (ОГРН 1067759993069)

к открытому акционерному обществу "Инженерный центр ЕЭС" (ОГРН 1037739359261)

о взыскании 5 343 591 руб.,

и по встречному иску открытого акционерного общества "Инженерный центр ЕЭС"

к обществу с ограниченной ответственностью "Мекона Проект"

о взыскании 286 471,18 руб. и обязании передать рабочую документацию,

при участии в судебном заседании:

От истца: Честноков Н.А. - гендиректор.

От ответчика: Шевчук М.С. по доверенности от 25.12.2014 г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мекона Проект" обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с открытого акционерного общества "Инженерный центр ЕЭС" 5 089 134 руб. 29 коп. долга за выполненные работы и 254 456 руб. 71 коп. неустойки за несвоевременную оплату работ. Иск мотивирован тем, что истец выполнил согласованные сторонами работы, ответчик данные работы оплатил не в полном объеме, в связи с чем истец просил взыскать с ответчика сумму задолженности. Ответчик возражал против данного иска, указав, что истец полностью не исполнил принятые на себя обязательства по договору, включая и условия дополнительных соглашений, результат работ полностью не сдал, стоимость работ, включенных в акты приемки выполненных работ завышены, цена работ не подтверждена локальными сметами и, соответственно, не подлежат оплате, указал на просрочку выполнения работ, предъявленных к оплате.

До принятия решения по делу судом ответчиком заявлен встречный иск, в соответствии с которым Открытое акционерное общество "Инженерный центр ЕЭС" просило взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мекона Проект" 286 471 руб. 18 коп. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, а также об обязании передать рабочую документацию по созданию цифровой системы передачи информации на ПС Каскадная, ПС Чагино, ПС Ногинск и устройству заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВОЛС ПС Ногинск-ПС Каскадная, ПС Каскадная-ПС Чагино для объекта "ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ" (2 этап), оформленную в письменном виде на бумажном носителе в четырех экземплярах и в четырех экземплярах на электронном носителе, прошедшую согласование с уполномоченными органами, в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу. Ответчик по встречному иску возразил против встречного иска, указав, что он полностью в соответствии с условиями заключенного с истцом по первоначальному иску договором исполнил принятые на себя обязательства.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 (с учетом определения об исправлении опечатки от 13.05.2015) первоначальный иск удовлетворен полностью, с ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в пользу ООО "Мекона Проект" взыскано 5 343 591 руб., из которых 5 089 134 руб. 29 коп. долга и 254 456 руб. 71 коп. пени, а также 49 717 руб. 95 коп. государственной пошлины. Встречный иск удовлетворен в части взыскания с ООО "Мекона Проект" в пользу ОАО "Инженерный центр ЕЭС" 255 364 руб. 95 коп. неустойки и 8 107 руб. 29 коп. государственной пошлины. В части удовлетворения требования об обязании исполнить обязательство по передаче рабочей документации отказано. В результате зачета взаимных требований с ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в пользу ООО "Мекона Проект" взыскано 5 088 226 руб. 05 коп. долга, а также 41 610 руб. 66 коп. государственной пошлины. Обществу "Мекона Проект" возвращена государственная пошлина в сумме 1 326 руб. 23 коп., излишне уплаченной при подаче иска.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО "Инженерный центр ЕЭС" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить его, отказав в первоначальном иске в полном объеме, и удовлетворив встречный иск в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда представители ОАО "Инженерный центр ЕЭС" и ООО "Мекона Проект" представили мировое соглашение от 27.07.2015, которое просили утвердить, решение отменить и производство по делу прекратить.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев мировое соглашение, выслушав объяснения представителей сторон, пришел к выводу о необходимости утверждения мирового соглашения по следующим основаниям. К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст. 63 АПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. В соответствии с ч. 1 ст. 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Руководствуясь ст. ст. 141, 150, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить мировое соглашение от 27.07.2015 по делу N А40-100803/14, заключенное между ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС", на следующих условиях:

1). Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения по обоюдному согласию возникшего между сторонами спора по иску Общества с ограниченной ответственностью "МЕКОНА ПРОЕКТ" к Открытому акционерному обществу "Инженерный центр ЕЭС" о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ от 19.11.2012 г. N 001/12-41 в размере 5 089 134 руб. 29 коп. (Акты сдачи-приемки работ: от 17.01.2013 г. N 1 на сумму 1 439 600 руб., от 11.09.2013 г. N 1 на сумму 254 280 руб. 01 коп., от 26.11.2013 г. N 2 на сумму 4 798 036 руб. 09 коп., от 28.10.2013 г. N 1 на сумму 531 000 руб.), а также неустойки в размере 254 456 руб. 71 коп., по встречному иску ОАО "ИЦ ЕЭС" к ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" о взыскании неустойки в размере 286 471 руб. 18 коп., начисленной за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по Договору подряда N 001/12-41 на выполнение проектных работ от 19.11.2012 г., возложении на ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" обязанности исполнить за свой счет условия Договора подряда N 001/12-41 на выполнение проектных работ от 19.11.2012 г.: передать ОАО "ИЦ ЕЭС" рабочую документацию по созданию цифровой системы передачи информации на ПС Каскадная, ПС Чагино, ПС Ногинск и устройству заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВОЛС ПС Ногинск-ПС Каскадная, ПС Каскадная-ПС Чагино для объекта "ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ" (2 этап), оформленную в письменном виде на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и в 4 экземплярах на электронном носителе (формат AutoCAD), прошедшую согласование с уполномоченными органами, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

2). ОАО "ИЦ ЕЭС" признает долг по делу N А40-100803/2014 в размере 5 089 134 руб. (Пять миллионов восемьдесят девять тысяч сто тридцать четыре рубля) 29 коп.

3).Погашение долга, указанного в п. 2 настоящего Соглашения, производится ОАО "ИЦ ЕЭС" на расчетный счет ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" по следующему графику:

* 1 272 283 руб. (Один миллион двести семьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля) 57 коп. до 27 августа 2015 г.;

* 1 272 283 руб. (Один миллион двести семьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля) 57 коп. до 27 сентября 2015 г.;

* 1 272 283 руб. (Один миллион двести семьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля) 57 коп. до 27 октября 2015 г.;

- 1 272 283 руб. (Один миллион двести семьдесят две тысячи двести восемьдесят три рубля) 57 коп. до 27 ноября 2015 г.

4). ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" отказывается от требования по взысканию неустойки по делу N А40-100803/2014 с ОАО "ИЦ ЕЭС" в размере 254 456 руб. (Двести пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 71 коп.

5). ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" самостоятельно несет судебные расходы по делу N А40-100803/2014 в размере 25 522 руб. Остальная часть государственной пошлины в сумме 25 522 руб. в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" из дохода федерального бюджета.

6). ОАО "ИЦ ЕЭС" отказывается от требования по взысканию неустойки по делу N А40-100803/2014 с ОАО "ИЦ ЕЭС" в размере 286 471 руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 18 коп. и от требования о возложении на ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" обязанности исполнить за свой счет условия Договора подряда N 001/12-41 на выполнение проектных работ от 19.11.2012 г.: передать ОАО "ИЦ ЕЭС" рабочую документацию по созданию цифровой системы передачи информации на ПС Каскадная, ПС Чагино, ПС Ногинск и устройству заходов на ПС 500 кВ Каскадная ВОЛС ПС Ногинск-ПС Каскадная, ПС Каскадная-ПС Чагино для объекта "ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ" (2 этап), оформленную в письменном виде на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и в 4 экземплярах на электронном носителе (формат AutoCAD), прошедшую согласование с уполномоченными органами, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

7). ОАО "ИЦ ЕЭС" самостоятельно несет судебные расходы по делу N А40- 100803/2014 в размере 7 364 руб. 50 коп. Остальная часть государственной пошлины в сумме 7 364 руб. 50 коп. в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату ОАО "ИЦ ЕЭС" из дохода федерального бюджета.

8).Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

9). Последствия утверждения судом Мирового соглашения, установленные ч. 8 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Сторонам известны.

10). Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр - для приобщения Девятым арбитражным апелляционным судом к материалам дела N А40-100803/2014.

11). Настоящее Мировое соглашение вступает в силу в порядке и сроки, установленные Арбитражным (в соответствии с ч. 8 ст. 141 Федерации, определение об процессуальным кодексом Российской Федерации Арбитражного процессуального кодекса Российской немедленному исполнению).

12). Производство по делу N А40-100803/2014 подлежит прекращению.

2. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 по делу N А40-100803/14 отменить, производство по делу прекратить.

3. Возвратить ООО "МЕКОНА ПРОЕКТ" из федерального бюджета Российской Федерации 25 522 руб. государственной пошлины по первой инстанции.

4. Возвратить ОАО "Инженерный центр ЕЭС" из федерального бюджета Российской Федерации 7 364 руб. 50 коп. государственной пошлины по первой инстанции.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.Л. Фриев

Судьи

В.Я. Гончаров И.А. Титова