Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2015 г. N 19АП-2830/15

г. Воронеж

14 августа 2015 г.

Дело N А48-4678/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 августа 2015 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Афониной Н.П.,

судей Алферовой Е.Е.,

Письменного С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ливенцевой Н.В.,

при участии:

от бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница": Панин В.И. - представитель по доверенности б/н от 20.12.2013;

от Орловской области в лице Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области: Гайдуков Р.М. - представитель по доверенности N 06-04-480 от 6.02.2015 (до перерыва);

от закрытого акционерного общества "Союзинформ": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от казённого учреждения Орловской области "Орловский областной государственный заказчик": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела,

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" (ИНН 5753003306, ОГРН 1025700832046) к закрытому акционерному обществу "Союзинформ" (ИНН 5010018920, ОГРН 1025001414020) о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012, а также встречный иск закрытого акционерного общества "Союзинформ" к бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012, с участием третьих лиц - казённого учреждения Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" (ИНН 5752030770, ОГРН 1035753000700), Орловской области в лице Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области (ИНН 5753040026, ОГРН 1065753011500),

УСТАНОВИЛ:

бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" (далее - БУЗ ОО "ООКБ", истец) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к закрытому акционерному обществу "Союзинформ" (далее - ЗАО "Союзинформ", ответчик) о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012 в связи с нарушением срока выполнения работ.

ЗАО "Союзинформ" и обратилось в суд со встречным иском о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012 в связи с неисполнением договорных обязательств заказчиком, выразившихся в задержке финансирования, отказе от содействия Генподрядчику при производстве работ, отказе от освобождения служебных помещений в зданиях, подлежащих сносу под строительство хозблока (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Орловской области от 24.03.2015 первоначальные исковые требования удовлетворены: расторгнут гражданско-правовой договор бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012, заключенный между БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" и ЗАО "Союзинформ". Встречное исковое заявление ЗАО "Союзинформ" возвращено.

Не согласившись с указанным решением, ЗАО "Союзинформ" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой общество просит отменить решение суда, ссылаясь на его незаконность и необоснованность.

Определением от 03.06.2015 суд перешел к рассмотрению дела N А48-4678/2014 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дел в суде первой инстанции.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 12.08.2015 по 14.08.2015.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции от сторон представлено на утверждение мировое соглашение, заключенное между БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" и ЗАО "Союзинформ" следующего содержания:

"1. На основании пункта 12.3. гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21 мая 2012 года, далее именуемого - "Договор", и части 8 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Истец и Ответчик договорились о расторжении Договора по согласию Сторон со дня утверждения настоящего Мирового соглашения Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

2. Истец и Ответчик договорились в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня утверждения настоящего Мирового соглашения Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом подписать акт возврата строительной площадки с незавершенным строительством Объектом.

3. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла".

В заседании суда апелляционной инстанции представители БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница", Орловской области в лице Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области просили данное мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.

От ЗАО "Союзинформ" поступило заявление об утверждении мирового соглашения.

Исследовав материалы дела, проанализировав условия мирового соглашения, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу ч. 4, ч. 5 ст. 49 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

Учитывая, что представленное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, судебная коллегия считает возможным его утвердить, производство по делу прекратить.

Последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 150, 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны.

В соответствии со ст. 104 АПК РФ основания и порядок возврата или зачёта государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно ч. 4 ст. 110 АПК РФ, при соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ при утверждении мирового соглашения истцу из федерального бюджета подлежит возвращению половина уплаченной государственной пошлины за подачу искового заявления, заявителю жалобы - половина госпошлины, уплаченной им за подачу апелляционной жалобы.

Истцом при подаче иска по чек-ордеру от 28.10.2014 уплачена государственная пошлина в сумме 4000 руб.

При подаче апелляционной жалобы ответчик по чек-ордеру от 23.04.2015 уплатил государственную пошлину в размере 3000 руб.

Таким образом, с учетом требований закона и условий мирового соглашения, БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" подлежит возврату из федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины, уплаченной за подачу иска, ЗАО "Союзинформ" - 1 500 руб. госпошлины, уплаченной за подачу апелляционной жалобы.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч. 2 ст. 142 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 138 - 141, 150, 151, 266, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Орловской области от 24.03.2015 по делу N А48-4678/2014 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключённое между бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" (ИНН 5753003306, ОГРН 1025700832046) и закрытым акционерным обществом "Союзинформ" (ИНН 5010018920, ОГРН 1025001414020), по которому:

- на основании пункта 12.3. гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21 мая 2012 года, далее именуемого - "Договор", и части 8 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" истец и ответчик договорились о расторжении договора по согласию сторон со дня утверждения настоящего мирового соглашения Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом;

- истец и ответчик договорились в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня утверждения настоящего мирового соглашения Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом подписать акт возврата строительной площадки с незавершенным строительством объектом;

- расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла".

Производство по делу N А48-4678/2014 по иску бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" (ИНН 5753003306, ОГРН 1025700832046) к закрытому акционерному обществу "Союзинформ" (ИНН 5010018920, ОГРН 1025001414020) о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012, а также по встречному иску закрытого акционерного общества "Союзинформ" к бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" о расторжении гражданско-правового договора бюджетного учреждения N 0154200000712000620-0034613-01 от 21.05.2012, - прекратить.

Разъяснить, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца.

Возвратить бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница" (ИНН 5753003306, ОГРН 1025700832046) из федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины, уплаченной за подачу иска по чек-ордеру от 28.10.2014.

Возвратить закрытому акционерному обществу "Союзинформ" (ИНН 5010018920, ОГРН 1025001414020) из федерального бюджета 1 500 руб. госпошлины, уплаченной за подачу апелляционной жалобы по чек-ордеру от 23.04.2015.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Н.П. Афонина

Судьи

Е.Е. Алферова С.И. Письменный